Тендер - поставку химических реактивов №304670845

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымидоговор_карбинол,_уксусная_кислота

Договор № ____

на поставку химических реактивов

г. Челябинск «____» ___________2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики Федерального медико-биологического агентства (ФГБУН ЮУрФНКЦ МБ ФМБА России), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. генерального директора Аклеева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – именуется Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, поставить Заказчику химические реактивы (далее именуется – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Товара.

1.2. Место доставки: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68А

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Срок поставки Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

2.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в упаковке и таре, обеспечивающей сохранность Товара и исключающей повреждение, промокание Товара при транспортировке, хранении, поставке, погрузочных работах. Упаковка и тара должна соответствовать действующим стандартам и техническим условиям.

2.3. Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счет силами нанятой им транспортной компании. В случае поставки Товара ненадлежащего качества при подтверждении обоснованности требований Заказчика, Поставщик обязан за свой счет без дополнительной оплаты заменить Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Договором, на Товар надлежащего качества в предусмотренном ассортименте и количестве. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество Товара.

2.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться следующей товарно-сопроводительной документацией:

- документами, подтверждающими качество Товара, а именно копией декларации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (если данное требование установлено на поставляемый Товар);

2.5. Поставка осуществляется с понедельника по пятницу с 08:30 ч. до 16:30 ч. по местному времени;

2.6. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара.

3. Порядок приемки и экспертиза

3.1. На момент подписания настоящего Договора дата поставки товара является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

3.2. При приемке товара Заказчиком товар должен быть осмотрен им на предмет соответствия комплектности условиям настоящего Договора. Так же Заказчик обязан произвести проверку поставленного товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям настоящего Договора (явные недостатки, не комплектность и иные нарушения условий Договора), Заказчик вправе отказаться от него. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан заменить товар, несоответствующий условиям Договора (при подтверждении обоснованности требований Заказчика), в согласованные сроки, но не более 150 дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования. Приемка товара осуществляется Заказчиком путем подписания товарной накладной в день поставки товара.

3.3. Поставщик представляет Заказчику товарно-сопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная), подписанные Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.

3.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 3.3. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку товара по настоящему Договору на предмет соответствия количества и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр товарно-сопроводительного документа (счет, счет-фактура, товарная накладная) или мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков.

3.5. Подписанный Заказчиком и Поставщиком товарно-сопроводительный документ (счет, счет-фактура, товарная накладная) на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета на оплату цены Договора является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров.

3.6. Право собственности на поставленный товар переходит от Поставщика Заказчику в момент передачи товара Заказчику от транспортной компании.

3.7. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный товар в соответствии с п.3.6. настоящего Договора.

3.8. Гарантия на расходные материалы не предоставляется в связи со спецификой их использования, однако качество товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ст. 469 ГК РФ.

При этом претензии по качеству могут быть предъявлены только в течение 30 дней с даты поставки Товара.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет: _________________________(_____________________________) руб. ____ коп., в т.ч. НДС ________________ руб., по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Оплата осуществляется за счет средств ГЗ.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.2. Цена Договора включает все планируемые расходы по исполнению настоящего Договора, включая в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, погрузочные работы, доставка до места указанного Заказчиком, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением всех условий Договора.

4.3.Условия оплаты Товара: Заказчик производит оплату Товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Документа о приемке.

4.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5. и 4.6. Договора.

4.5. В ходе исполнения настоящего Договора по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

4.6. В ходе исполнения настоящего Договора стоимость настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Договора.

4.7. Моментом исполнения денежного обязательства считается списание денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, по номенклатуре и в количестве согласно спецификации (приложение № 1 к Договору) с соблюдением правил транспортировки данного Товара;

5.1.2. в соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.1.3. за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке Товара;

5.1.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

5.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.2.3. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора;

5.3.2. осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, и подписать соответствующие документы (Документ о приемке);

5.3.3. принять и оплатить Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.4. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Договора;

5.3.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих Товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих Товаров и устранено Поставщиком.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы,

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Договора.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора штраф устанавливается в размере 10 % от цены Договора.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в договоре таких обязательств) устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.6. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается.

7.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде (путем заключения дополнительного соглашения) и подписаны обеими Сторонами.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8.4. Сторона, не выполнившая условия настоящего раздела Договора, не вправе затем ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

9. Порядок разрешения споров.

9.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Договора или в связи с ним разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Ответчика (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ, при этом способ досудебного урегулирования определяется Стороной самостоятельно, например: путем переговоров, в претензионном порядке или любым другим способом, позволяющим при этом подтвердить факт выполнения Стороной указанного требования).

9.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента получения ее Стороной.

10. Прочие условия

10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Для оперативного обмена информацией, сведений или документов Поставщику - надлежащим является направление по факсу ___________ и/или по электронной почте______________

10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти дневного срока в письменном виде.

10.3. В части, не предусмотренной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025 г.

10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- спецификация (Приложение № 1 к Договору).

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ________ от «___» ________ 2025

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными