Тендер - Поставку дезинфицирующего средства для бассейна (жидкий хлор) №267367049

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 36/1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.02.2024 по 07.03.2024Место предоставления документации:По месту нахождения Заказчика и в сети интернет на сайте ЭТППорядок предоставления документации:Без взимания платы, в соответствии с внутренним распорядком МБУ ПБ "Юность"Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ОБОСНОВАНИЕ_НМЦК_ХЛОР - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЭА_хлор - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора на «Поставку дезинфицирующего средства для бассейна (жидкий хлор) для нужд МБУ ПБ «Юность»

г. Волгоград

2024г.

РАЗДЕЛ I.

Часть 1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

1.1. При осуществлении закупки Заказчиком установлены следующие единые требования к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

8) участник закупки (любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

10) участник закупки не должен является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

1.2. В извещении о проведении аукциона в электронной форме могут быть установлены особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, иные ограничения и преимущества участия в закупке, установленные Заказчиком.

ЧАСТЬ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

2.1. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в порядке, определенном регламентом оператора электронной торговой площадки (далее - Оператор) и извещением о проведении аукциона в электронной форме, в любое время с момента размещения извещения о его проведении в открытой части ЭТП до предусмотренных извещением о проведении аукциона в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в электронной форме.

2.2. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию в едином реестре участников закупок (ЕРУЗ).

2.3. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.

2.4. В любой момент до установленной в извещении о закупке даты и времени окончания подачи заявок Участник вправе отозвать заявку. После отзыва заявки Участник вправе подать новую заявку на участие в аукционе в электронной форме.

2.5 Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

2.6. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

13) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ;

2.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме может содержать (по желанию участника закупки):

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона в электронной форме.

4) иные документы, предусмотренные в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

2.8. Участники закупки несут ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

2.9. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

2.10. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС и на электронной площадке в день его принятия.

2.11. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.12. Особенности участия в закупках коллективных участников

2.12.1 Допускается участие в процедурах закупки нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки на основании заключенного договора.

2.12.2 Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может одновременно участвовать только в составе одного коллективного участника, участвующего в процедуре закупки.

2.12.3 Не допускается подача заявок на участие в проведении процедуры закупки юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем одновременно самостоятельно и в составе коллективного участника.

2.12.4. При установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.12.2. – 2.12.3 все заявки, поданные от имени таких коллективных участников, а также от юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, подлежат отклонению.

2.12.5. В случае участия коллективного участника в процедуре закупки каждый из участников коллективного участника должен соответствовать требованиям, предъявленным к участникам процедуры закупки в документации о закупке, за исключением случаев, специально оговоренных в документации о закупке. В случае если документацией о закупке установлены критерии оценки, оценка коллективной заявки осуществляется по совокупности сведений, предоставленных каждым членом коллективного участника.

2.12.6. В составе заявки на участие в процедуре проведения закупки коллективный участник в обязательном порядке представляет заверенную копию соглашения между членами коллективного участника, в котором должно быть в обязательном порядке определено лицо, с которым заключается договор от имени всех остальных участников, распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.12.7. Если хотя бы один участник коллективного участника, входящей в состав коллективного участника, на стадии подачи заявок отказывается от участия в проведении процедуры закупки, заявка от такого коллективного участника подлежит отклонению.

2.12.8. В случае если после признания коллективного участника победителем процедуры закупки, хотя бы один участник коллективного участника отказывается от заключения договора, данный коллективный участник признается уклонившимся от заключения договора. Те же правила распространяются на заключение договора с лицом, занявшим второе место в случаях, когда в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность» договор заключается с участником, занявшим второе место.

2.12.9. Требования об исполнении договора могут быть предъявлены к любому лицу либо нескольким лицам, входящим в состав коллективного участника по выбору Заказчика. Данное лицо или лица обязаны обеспечить выполнение договора в полном объеме.

2.12.10. Требования о выплате неустойки или других штрафных санкций, вытекающих из договора, могут быть предъявлены к любому лицу либо нескольким лицам, входящим в состав коллективного участника по выбору Заказчика. Данное лицо или лица обязаны обеспечить выплату неустойки или других штрафных санкций в полном объеме.

2.12.11. В договоре о совместном участии должны быть в обязательном порядке включены условия о солидарной ответственности лиц, входящих в состав коллективного участника. В случае отсутствия таких условий в договоре о совместном участии, заявка, поданная от такого коллективного участника, подлежит отклонению.

2.12.12. В случае подачи заявки коллективным участником участник - лидер подает декларацию в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств ЭТП, а декларации остальных участников коллективной заявки прикрепляет в виде отсканированных с оригинала документов с печатью и подписью каждого участника из состава коллективного участника.

ЧАСТЬ 3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

3.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Если она проводится в электронной форме, запрос направляется в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения положений документации такое разъяснение должно быть размещено в ЕИС. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

3.2. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

3.4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

3.5. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность» для данного способа закупки.

3.6. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

ЧАСТЬ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

4.1. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет) или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

4.2. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 ст. 3.4 ФЗ-223 от 18.07.2011г.;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4.3. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

4.4. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

4.5. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

4.6. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с п.4.5

4.7. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет Заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме независимой гарантии, документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения, включаются в состав второй части заявки, направляемой участником не позднее окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

4.8. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств банком участника закупок, внесенных в качестве обеспечения заявки на специальный счет участником закупки, в случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ:

Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение «Плавательный бассейн «Юность»

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ //УФК по Волгоградской области, г. Волгоград

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, кор. Счет -

Департамент финансов администрации Волгоград, (МБУ «ПБ» Юность» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80) КВФО 2.

4.9. Порядок и размер взимания и удержания платы с участника (победителя) закупки, порядок возврата денежных средств за участие в закупке устанавливается оператором электронно-торговой площадки, в соответствии регламентом, тарифами, установленным электронно-торговой площадкой.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСТВА

5.1. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность», уточненными извещением, документацией. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе;

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ(при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом требований части 7 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме);

5.2. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

5.3. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме) 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 ст. 3.4 223-ФЗ) части 22 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

5.4. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями часть 14 статьи 3.2 № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе.

5.3. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

Комиссия по закупкам рассматривает первые части заявки на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность» и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

5.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОНОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной площадки с помощью ее программных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в документации об аукционе, но не позднее трех рабочих дней с момента рассмотрения заявок на участие в аукционе (размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в ЕИС).

6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

6.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, а также в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

6.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

6.6. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность». При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

6.7. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (протокол проведения аукциона), должен содержать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

8) наименование предмета и номер аукциона (лота);

9) перечень участников аукциона;

10) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

11) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.

6.8. В случае если на участие в аукционе подана единственная заявка, он признается несостоявшимся, договор заключается с участником, который подал единственную заявку.

6.9. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

6.9.1. Протокол проведения аукциона подписывается членами комиссии в месте и в день, которые указаны в документации, но не позднее одного рабочего дня с момента окончания аукциона.

6.10. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

6.11. Договор по результатам аукциона заключается в порядке, предусмотренном Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность».

6.12. В случае если аукцион признается несостоявшимся по причине того, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки или все заявки были отклонены, заказчик вправе провести повторный аукцион или иную закупку, предусмотренную Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность».

6.13. В случае если аукцион признается несостоявшимся по причине того, что на участие в закупке подана только одна заявка (одна заявка признана соответствующей требованиям аукционной документации), заказчик вправе заключить договор с единственным участником.

6.14. В случае если в ходе проведения аукциона ни один из участников аукциона не сделал предложение по цене договора, аукцион признается несостоявшимся и заказник заключает договор с участником, заявка которого была подана раньше других (и соответствует требованиям аукционной документации).

ЧАСТЬ 7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом требований данной части.

7.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с извещением о закупке заключается такой Договор (далее – участник закупки, обязанный заключить Договор), должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе (и/или электронной площадке) итогового протокола, составленного по результатам закупки

7.2.1. В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке.

7.2.2. Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено в извещении и (или) документации о закупке).

7.2.3. Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, и предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и (или) документацией о проведении закупки (если требование о предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или) документации о закупке), подписывает договор усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает на электронной площадке. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

Заказчик вправе заключить договор с победителем закупки на бумажном носителе по итогам проведения электронных процедур проведения торгов за пределами электронной площадки.

7.2.3.1 При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Порядок и срок направления, рассмотрения и подписания протокола разногласий к договору, указанному в п. 7.2.4.

7.2.4. Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено в извещении и (или) документации о закупке).

7.3. При заключении Договора указание страны происхождения поставляемого товара включается в закупки на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается закупки.

7.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить Договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора, соответствующего требованиям извещения о закупке, если требование о предоставлении обеспечения исполнения Договора было предусмотрено Заказчиком в извещении о закупке.

7.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 7.2., подписанный со своей стороны Договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения Договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с извещением о закупке, такой участник признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае уклонения участника закупки от заключения Договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в извещении о закупке или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки обеспечения заявки независимой гарантией.

7.6. В случае если участник закупки, обязанный заключить Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик имеет право:

7.6.1. заключить Договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель в проведении аукцион в электронной форме , цену товара, работ, услуг, а при отсутствии такого участника закупки - с участником закупки, предложение о цене товара, работ, услуг которого содержит лучшее условие по цене товара, работ, услуг, следующее после предложенного победителем в проведении аукцион в электронной форме условия, если предложенная цена товаров, работ, услуг не превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении аукцион в электронной форме. При этом заключение Договора для указанных участников закупки является обязательным.

7.6.2. обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить Договор, а также возместить убытки, причиненные уклонением от заключения Договора;

7.6.3. провести новую процедуру закупки.

7.7. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения Договора, направляются Заказчиком для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7.8. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в извещении о закупке, и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящей частью извещения о закупке.

7.9. При заключении Договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить Договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий Договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения Договора. Условия Договора могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия Договора, имевшие существенное значение для определения победителя аукцион в электронной форме.

7.10. При заключении Договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке.

7.11. При заключении Договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается такой Договор вправе уменьшить цену Договора без изменения иных условий исполнения Договора.

7.12. В случае если Заказчиком в извещении о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за единицу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст Договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам за единицу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить Договор, на начальную (максимальную) цену Договора.

7.13. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

7.13.1. количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов. При увеличении количества товара, объема работы или услуги Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в закупки в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

7.13.2. сроки исполнения обязательств по Договора, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы; при возникновении у Заказчика дополнительной потребности в товарах, работах, услугах в соответствии с подпунктом 7.13.1 настоящего пункта; при поставке товара с улучшенными характеристиками в соответствии с пунктом 7.14;

7.13.3 цену Договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

б) в случаях, предусмотренных подпунктом 7.13.1;

в) в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы);

г) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими официальными источниками информации;

7.13.4. сроки исполнения обязательств, срок действия Договора в случае, если в течение срока действия Договора фактический объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг оказался менее предусмотренного Договора по причине снижения потребности Заказчика в указанных объемах в данный период времени;

7.13.5. несущественные условия Договора при условии, что данные изменения не имели существенное значение для определения победителя аукцион в электронной форме.

7.14. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договора.

7.15. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим извещением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договора.

7.16. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Положением Заказчика о закупке товаров, работ, услуг и Договора.

7.17. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным победителем.

ЧАСТЬ 8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения Договора. Информация о необходимости обеспечения исполнения Договора указывается в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику или иным способом, предусмотренным ст. 329 ГК РФ. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки самостоятельно.

8.2. Обеспечение исполнения Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 ст. 3.4 Федерального закона №223-ФЗ и положений Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Типовая форма определена согласно Приложению №3 к Постановлению Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" при этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

8.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения Договора, должны быть перечислены на счет, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме (настоящей документации), в срок не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола, но до подписания договора участником закупки.

8.5. Размер обеспечения исполнения Договора установлен в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

8.6. Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения Договора заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения договора ", а также отразить информацию о закупке).

8.7. Фактом предоставления обеспечения исполнения Договора является поступление денежных средств в полном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

8.8. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

Получатель: Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение «Плавательный бассейн «Юность»

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ //УФК по Волгоградской области, г. Волгоград

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, кор. Счет -

Департамент финансов администрации Волгоград, (МБУ «ПБ» Юность» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80) КВФО 2.

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на «Поставку дезинфицирующего средства для бассейна (жидкий хлор) для нужд МБУ ПБ «Юность»

Возврат обеспечения исполнения Договора осуществляется Заказчик производит в течении 10 дней с даты выполнения Поставщиком своих обязательств.

Извещение_ЭА_хлор+ТЗ+проект_договора

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее аукцион в электронной форме) на право заключения договора на «Поставку дезинфицирующего средства для бассейна (жидкий хлор) для нужд МБУ ПБ «Юность»

Часть 1. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Часть II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Поставку дезинфицирующего средства для бассейна (жидкий хлор) для нужд МБУ ПБ «Юность»

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Требование о соответствии техническим регламентам и стандартам:

СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Штука

200

1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 36/1.

2. Срок поставки товара: поставка осуществляется партиями, по заявке Заказчика с даты подписания Договора до 31.12.2024 г. Поставка осуществляется в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявки.

3. Требования к остаточному сроку годности: Остаточный срок годности товара на момент поставки: не менее 6 месяцев.

4. Условия поставки товаров: поставка и разгрузка товара производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего качество товара Упаковка товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Каждая партия поставляемой продукции должна сопровождаться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). Отсутствующий в заявке Заказчика товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается. Поставленный товар предъявляется Поставщиком к приемке Заказчику одновременно с предоставлением Поставщиком следующих документов, которые должны быть подписаны и оформлены Поставщиком надлежащим образом:

- товарная накладная, или универсальный передаточный документ (УПД), составляемых Поставщиком и подписываемых уполномоченными представителями обеих Сторон в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон,

- счет на оплату на каждую партию Товара, составляемого и подписываемого Поставщиком, в котором указываются банковские реквизиты Поставщика, по которым Заказчиком осуществляется оплата по Договору,

- счета-фактуры, выставляемого Поставщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства (если для Поставщика выставление счета-фактуры является обязательным),

- паспорт безопасности химической продукции,

- в случае доставки товара третьими лицами - транспортную накладную (товарно-транспортную накладную);

- сертификат соответствия или декларацию соответствия (в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

Надлежащим образом обеспечить:

- строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания товара, маркировки и опломбирования отдельных мест;

- точное определение количества отгруженного товара, отгрузку (сдачу) товара, соответствующего требованиям, установленным настоящим Договором;

- четкое и правильное оформление отгрузочных, сопроводительных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о товаре фактически отгружаемому товару; своевременное получение Заказчиком этих документов в установленном Договором порядке;

- строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;

- осуществление контроля за работой лиц, занятых определением количества, ассортимента и качества отгружаемого товара и оформлением на него отгрузочных, сопроводительных и расчетных документов, а также занятых перевозкой товара и выполнением погрузочно-разгрузочных работ.

Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5. Качество товара: должно соответствовать установленным требованиям, обязательным правилам, стандартам нормативной, технической и иной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН); должно подтверждаться сертификатами соответствия (в случае если подлежит обязательной сертификации), декларациями о соответствии.

6. Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями ГОСТ, действующих стандартов, технических условий для соответствующего вида продукции. Упаковка, должна быть изготовлена из экологически безопасных материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами и обеспечивающих безопасность и качество в течение срока годности.

Часть III

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку дезинфицирующего средства для бассейна (жидкий хлор) для нужд МБУ ПБ «Юность»

г. Волгоград «____» ______________2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Плавательный бассейн «Юность», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смеловой Наталии Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность» на 2024 год, по результатам проведения аукциона в электронной форме, на основании протокола № ___________________ от «___» ___________ 2024 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора поставить Заказчику дезинфицирующее средство для бассейна (жидкий хлор) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

1.2. Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, иные обязательные требования к товару установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – техническое задание) и должны ей соответствовать.

1.3. Количество товара, цена за единицу товара установлено в Спецификации поставляемых товаров (Приложение №2 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью).

Условия поставки

2.1. Срок (период) поставки: Поставка осуществляется партиями, по заявке Заказчика с даты подписания Договора до 31.12.2024 г., поставка осуществляется в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявки.

2.2. Заявки могут подаваться посредством факсимильной связи, телефонной связи, электронной почтой. В заявке указывается наименование, количество товара, форма заявки на поставку Товара настоящим Договором не установлена.

2.3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Рабоче - Крестьянская, 36/1.

2.4. В случае, если к сроку, указанному в п. 2.1. настоящего Договора, весь объем товара в соответствии со спецификацией Заказчиком востребован не будет, обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными в объеме выполненных им всех заявок Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить товар надлежащего качества, в порядке и сроки, обусловленные настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечить транспортировку товара с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.

3.1.3. Передать Заказчику одновременно с каждой партией товара надлежащим образом оформленные документы, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору («Техническое задание»).

3.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.5. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

3.1.6. Осуществлять разгрузку, занос в помещение товара в месте поставки.

3.1.7. Обеспечить доставку товара в место поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика.

3.1.8. Выполнить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или средствами третьих лиц, за счет Поставщика.

3.1.9. В случае изменения у Поставщика расчетного счета, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. При отсутствии разногласий требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно принять товар. При отсутствии претензий к поставленному товару, подписать товарную накладную или универсально-передаточный документ, один экземпляр передать Поставщику.

3.3.2. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных при приемке и использовании товара.

3.3.3. Произвести оплату принятого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Привлекать к приемке товаров эксперта (экспертную организацию).

3.4.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Договором, без согласия Поставщика, удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору.

Порядок приемки товара

4.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Рабоче - Крестьянская, 36/1.

4.2. Приемка товара осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00.

4.3. Уполномоченные представители Заказчика по вопросам приемки товара:

_________________________________________________________________________________ тел.:__________________________________________________

4.4. В день доставки Товара в место поставки Заказчик проводит проверку поставленного товара на соответствие его требованиям настоящего Договора по количеству и качеству. При поступлении Заказчику партии товара в сопровождении сертификатами качества и/или декларации соответствия должностными лицами заказчика, ответственными за приемку товара, осуществляется контроль поступившего товара – осмотр товара и визуальная сверка фактических сведений с данными, в сертификате качества и/или декларации соответствия. В случае, если в результате сверки были выявлены несоответствия фактических сведений с данными декларации и/или сертификате, Заказчик отказывает в приемке несоответствующего товара и составляется акт несоответствия.

4.5. При обнаружении Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора или ненадлежащего качества, представителями Сторон составляется акт об обнаружении недостатков.

В случае если Поставщик, надлежащим образом уведомленный о необходимости составления акта об обнаружении недостатков Товара, не направит своего представителя для его составления, указанный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является документом, подтверждающим ненадлежащее качество Товара.

4.6. Поставщик обязан за свой счет заменить Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора или ненадлежащего качества, на товар надлежащего качества и соответствующий требованиям настоящего Договора, в течение 2 (рабочих) дней с момента составления (получения) акта об обнаружении недостатков.

4.7. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией, Поставщик самостоятельно подтверждает качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представляет Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.9. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

Сроки проведения экспертизы: при проведении силами Заказчика или силами независимых экспертов– в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения товарной накладной или универсального-передаточного документа.

Экспертиза представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора.

Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным. В случае возникновения разногласий по результатам проведенной экспертизы силами Заказчика, Поставщик обязан провести повторную независимую экспертизу у третьих лиц (экспертов и экспертных организаций) за свой счет.

4.10. При приемке товара представитель Заказчика проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении, сведениям, указанным в счёте (счёте-фактуре), товарной накладной и иных необходимых для данного вида товара документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства по: наименованию, количеству, качеству, комплектности товара, сроку поставки в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

4.11. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика (инициатор закупки), или уполномоченный им работник.

4.12. Все расходы, связанные с заменой (возвратом) товара несет Поставщик.

4.13. Датой поставки товара является дата приёмки товара Заказчиком и подписание им товарной накладной или универсального-передаточного документа.

4.14. В случае отсутствия у Заказчика претензий по качеству и количеству поставляемого Товара, Заказчик обязан подписать товарную накладную или универсального-передаточный документ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения товарной накладной или универсального-передаточного документа.

4.15. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Цена настоящего Договора представляет собой совокупность стоимости всех партий товара, поставленных Заказчику за весь период действия настоящего Договора, но в размере, не превышающем общей цены Договора (п. 5.3. настоящего Договора).

5.2. Стоимость единицы товара определена в Спецификации.

5.3. Цена настоящего Договора составляет __________ (____________________) рублей, в том числе НДС - _______ (____________) рублей (если Поставщик является его плательщиком).

5.4. В цену Договора включена стоимость товара, упаковки, доставки до места поставки, разгрузки в месте поставки, все расходы, связанные с надлежащим исполнением обязательств по договору, страхование, хранение, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Поставщик является его плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.5. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, и не включенные в цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

5.6. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Поставщика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

5.7. Стоимость единицы товара является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора.

5.8 Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность» на 2024 год.

5.8. Оплата за партию Товара производится по факту поставки и приемки партии Товара, в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсально-передаточного документа о приемке. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

5.9. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения (средства от приносящей доход деятельности).

5.10. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

5.11. Сумма, подлежащая оплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.12. Днем оплаты поставленного товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, включая просрочку исполнения обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.14. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. В течение срока действия настоящего Договора и по его окончании положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.

6. Качество, упаковка товара

6.1. Требования к качеству, упаковке товара указаны в приложении № 1 к настоящему Договору («Техническое задание»).

6.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на весь поставляемый товар. Объем гарантий качества – 100%.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выставляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.3. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате штрафов в виде фиксированной суммы, составляющей 10 (десять) процентов цены Договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты штрафов в виде фиксированной суммы, составляющей 2,5 (два с половиной) процента цены Договора.

7.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения Договора.

8.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия Договора, так и после прекращения его действия, в течение последующих 3 (трёх) лет.

8.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны без участия Сторон от третьих лиц.

8.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

9. Внесение изменений, дополнений в договор

9.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность» на 2024 год, в условия настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, который является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение заключается в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены сторонами по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

9.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

10. Порядок расторжения договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБУ ПБ «Юность» на 2024 год.

10.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем во внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Поставщика с указанием даты расторжения, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь в случаях:

10.2.1. существенного нарушения Договора Поставщиком;

10.2.2. существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

10.2.3. нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара, либо в процессе исполнения Договора станет очевидным, что товары не будут поставлены в установленный срок;

10.2.4. неисполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара свободным от любых прав третьих лиц;

10.2.5. установления несоответствия Поставщика установленным требованиям к участникам закупки, либо Поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.2.6. отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре.

10.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, оплате подлежат только принятые Заказчиком товары (работы, услуги), за вычетом причиненных Заказчику убытков (если таковые имели место) и дополнительных расходов (в том числе на устранение недостатков, возникших по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.5. Убытки поставщика (подрядчика, исполнителя) возникшие в результате одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, включая упущенную выгоду, возмещению не подлежат.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, путем переговоров и консультаций.

11.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

11.3. Обращению в Арбитражный суд Волгоградской области предшествует претензионный порядок урегулирования спорных вопросов. Претензия и ответ на нее оформляются в письменном виде. Срок ответа на заявленную претензию составляет 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые соответствующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, такие как издание нормативных правовых актов, стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки, восстания, другие социальные конфликты, препятствующие выполнению договорных обязательств.

12.2. Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно информировать об этом другую сторону в письменной форме.

12.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.4. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна немедленно сообщить другой стороне, при этом она должна указать срок, в который предполагает полностью исполнить свои договорные обязательства.

12.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более трех месяцев, Стороны проводят переговоры с целью выявления альтернативных способов исполнения своих обязательств по Договору.

12.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13. Передача писем, уведомлений, извещений и иных сообщений

13.1. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются сторонами друг другу в письменной форме, в двух экземплярах, в соответствии с реквизитами, указанными в п. 17 настоящего Договора.

13.2. Сообщения между сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь.

13.3.В случае если сообщение одной стороной другой отправлено по факсу, электронной почте, такое сообщение считается полученным другой стороной со времени подтверждения его получения в одной из вышеперечисленных форм.

13.4. В случае если сообщение отправлено с использованием телеграфа, почтовой или курьерской связи, сообщение считается полученным другой стороной со времени, обозначенного в уведомлении о получении.

13.5 Документы, переданные при помощи факса, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, используются сторонами в оперативных целях и имеют юридическую силу до получения оригиналов документов. Оригиналы документов должны быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением или переданы другой стороне нарочно не позднее 14 дней с даты направления документа с использованием вышеперечисленных средств связи.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 14 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

14.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 14 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

15. Права третьих лиц

15.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

15.2. При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

15.3. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Заказчику иск об изъятии товара, Заказчик обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Заказчика. Не привлечение Заказчиком Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Заказчиком, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара. Поставщик, привлеченный Заказчиком к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Заказчиком.

16. Заключительные условия

16.1. Стороны в своих обязательствах руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

16.3. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

В случае, если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация

16.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

16.6. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года.

Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему при неисполнении Сторонами обязательств по Договору, не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договора, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

16.7. Поставщик на момент подписания настоящего договор является субъектом малого и среднего предпринимательства, закупка провидится в соответствии с п. 1 ч. 8.1.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг Заказчика на 2024 год.

16.8. Банковское / Казначейское сопровождение Договора не требуется.

16.9. Обеспечение исполнение договора не установлено.

16.10. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия и прочего, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

16.11. Приложения к настоящему Договору:

- приложение № 1 – «Техническое задание»;

- приложение № 2 «Спецификация».

.

17. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к проекту договора №_________

от «___»__________2024 г.

Техническое задание

На поставку дезинфицирующего средства для бассейна (жидкий хлор) для нужд МБУ ПБ «Юность»

- Заполняется на основании части II «Техническое задание» извещения о проведении электронного аукцион с учетом предоставленных победителем аукциона в электронной форме сведений о Товаре в заявке на участие.

Приложение № 2

к Договору № _____ от «____» ______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ. - Посмотреть таблицу с данными

Часть IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Форма 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

(рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с даннымиФорма 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(рекомендуемая форма)

Изучив извещение об аукционе в электронной форме на право заключения Договора на ________________________, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, участник закупки, сведения о котором указаны в форме 1 «Сведения об участнике закупки в лице ___________________________________________________________________________,

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями и на условиях, установленных Извещением о закупке, настоящим Предложением.

Конкретные показатели товара, соответствующие таблице № 1 части II «Техническое задание»

Страна происхождения товара: __________________________________________

Участник закупки (руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ

УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 1 НАСТОЯЩЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ

(рекомендованная)

Настоящей декларацией ______________________________________ заявляет о:

(наименование участника закупки)

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

8) участник закупки (любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

10) участник закупки не должен является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Участник закупки (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

Часть V

Обоснование начальной максимальной цены договора прилагается отдельным файлом