Тендер - Поставка зимней незамерзающей жидкости для стеклоомывателей служебных автомобилей №267921906

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_3_-_Описание_объекта_закупкиxx

Описание объекта закупки

Код ктру: 29.31.23.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д.12б.

Срок и условия поставки товара: в течение 10 календарных дней от даты заключения контракта. Частичная поставка и/или отгрузка товаров не допускается.

Доставка товара до (включая погрузочно- разгрузочные работы) осуществляется силами поставщика;

Поставщик согласовывает с заказчиком дату и время поставки товара не менее чем за 2 рабочих дня;

Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упаковка не должна иметь дефектов.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000015

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Воронежская обл, Воронеж г, пер. Красноармейский, 12Б

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 30400.80 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

1) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617: «Указывается номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции (заносится на основании выписки из соответствующего реестра, предоставляемой в составе заявки)». 2) Стороны предупреждены о том, что за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии состатьей 14.32КоАП истатьей 178УК 2)

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 1 - Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение 2 - Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение 3 - Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 4 - Инструкция по заполнению заявки на участие в электрон

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_4_-_Инструкция_по_заполнению_заявки_на_участие_в_электрон ИИннссттррууккцциияяппооззааппооллннееннииююззааяяввккииннааууччаассттииееввээллееккттрроонннноомм

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном

аукционе

Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных требований к операторам электронной площадки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656).

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу)на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе если вы поставляете товар, выполняя работы (оказывая услуги)в рамках закупки.

Если вы предлагаете к поставке товар, аналогичный указанному в описании объекта закупки, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в описании объекта закупки отсутствует товарный знак, отразите в заявке конкретные характеристики показателей данного товара. Эти показатели должны соответствовать показателям, содержащимся в описании объекта закупки. Укажите также информацию о товарном знаке (при наличии таких сведений). Вы можете приложить эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки (техническом задании). При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

символ "±"означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38; символ "≥"слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему; символ "≤"слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему; союз "или"между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом; союз "и"между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом; слова "от"и "до"означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения; слова "диапазон от и до"означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа"и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

Примерная форма сведений о конкретных показателях товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №617: указывается номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции .

К участникам электронного аукциона могут быть предъявлены требования по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ и дополнительные требования по ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ.

Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, должны соответствовать положениям Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571. Они не включаются в заявку, их направляет заказчику (по состоянию на дату и время их направления)оператор электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Приложение_2_-_Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Воронеж «____» ______ 202 г.

Прокуратура Воронежской области, именуемая в дальнейшем «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя прокурора области ______________________________, действующего на основании приказа прокурора области №18-10 от 13.05.2022 г. «О передоверии права первой подписи» и ФЗ «О прокуратуре РФ», с одной стороны и (наименование участника победителя электронного аукциона)_, с которым заключается государственный контракт) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Поставщика (Исполнителя) заключать настоящий государственный контракт 1 ), с другой стороны, по результатам размещения государственного заказа прокуратурой Воронежской области путем проведения электронного аукциона, отраженным в протоколе от ________________ для закупки №_________________________ г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в целях обеспечения нужд Российской Федерации заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. По Контракту Исполнитель обязуется поставить жидкость незамерзающую для стеклоомывателей автомобилей согласно Спецификации (Приложение №1), Технического задания (Приложение №2), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного надлежащим образом Товара.
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (при наличии такого указания), а также для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.
1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
1.7. Место поставки товара: г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12б.
1.8. Идентификационный код закупки –

Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Досрочно принять и оплатить товар.
2.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров.
2.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.
2.1.4. По соглашению с Поставщиком снизить цену Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Организовать приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе с проведением соответствующей экспертизы товара.
2.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Контрактом.
2.3.2. Доставить товар по адресу, указанному Заказчиком, а также представить все документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товар, поставляемый в рамках Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
2.3.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации, Спецификации на дозакупку (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью Контракта.
2.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, но не позднее 10 (десять) дней произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации либо осуществить поставку недостающего количества товара в соответствии с условиями Контракта.
2.3.5. Предоставить Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов об устранении выявленных неисправностей товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по местному времени.
2.3.6. Соблюдать пропускной и внутреобъектовый режим Заказчика.
2.3.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.8. Предоставить Заказчику информацию о соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.
2.3.9. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.
2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
2.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

Порядок и сроки поставки товара
3.1. Поставщик осуществляет доставку, разгрузку Товаров в течение 5 (рабочих) дней с даты подписания Контракта. Поставщик вместе с Товарами должен передать Заказчику товарную накладную, копии сертификатов качества Товаров, копии сертификатов соответствия Товаров санитарно-гигиеническим нормам на русском языке.
3.2. Поставка, разгрузка Товаров осуществляется по адресу: г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12Б. Конкретное время поставки Товаров должно согласовываться с Заказчиком дополнительно.
3.3. Приемка Товаров производится по товарной накладной.
3.4. Приемка Товаров по количеству, комплектности и товарному виду производится Заказчиком с учетом требований, указанных в Техническом задании (Приложении №1) и товарной накладной. Если Товары не отвечают требованиям, указанным в Техническом задании (Приложении №1), Заказчик может отказаться от таких Товаров, и Поставщик в этот же день обязан заменить их Товарами, соответствующими требованиям, установленным в Техническом задании (Приложении №1).
3.5. При обнаружении недопоставки Товаров по количеству Заказчик вправе в этот же день в письменном виде потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товаров. В этом случае Поставщик обязан за свой счет допоставить Товары в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления требования Заказчиком.
3.6. При обнаружении недоукомплектования Товаров Заказчик вправе в этот же день потребовать в письменном виде от Поставщика доукомплектовать соответствующее количество Товаров. В этом случае Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товары в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления требования Заказчиком.
3.7. После окончания поставки Товаров Поставщик представляет Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру (при наличии) и подписанную со своей стороны товарную накладную в двух экземплярах.
3.8. Заказчик вправе произвести экспертизу поставленных Товаров своими силами после получения Акта. При отсутствии замечаний к качеству поставленных Товаров Заказчик подписывает товарную накладную и возвращает один экземпляр Поставщику. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной.
3.9. В случае выявления недостатков в поставленных Товарах Заказчик возвращает товарную накладную без подписания с изложением причин отказа. В случае передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет устранить недостатки Товара, либо в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) заменить Товары ненадлежащего качества Товарами, соответствующими требованиям Контракта и предоставить товарную накладную на подписание Заказчику. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает товарную накладную и возвращает один экземпляр Поставщику.
3.10. В контракт включена обязанность оформления, обмен и подписание электронной подписью документов о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), а также представления в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товара (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.
Документ о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.
Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и направляет Заказчику в срок два рабочих дня с момента поставки товара по контракту.
Необходимые документы и информация, отражающие особенности применения функционала и условия формирования документов о приемке размещены в ЕИС. Функциональность ЕИС, позволяющая формировать и подписывать универсальные передаточные документы и счет-фактуры (включая корректировочные) в электронной форме, доступна в личном кабинете пользователя ЕИС при взаимном согласии сторон на обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме с использованием ЕИС.
3.11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Контракта составляет ______ (____________________________) рубль копейки, с НДС (без НДС).
4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При этом Цена Контракта может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
4.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара (услуг), качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.
4.4. Цена Контракта может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара (услуг) не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара (услуг) не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара (услуг), но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара (услуг) Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта, исходя из цены единицы Товара.
4.5. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по Цене Контракта и (или) срокам исполнения Контракта, и (или) количеству Товара, предусмотренного Контрактом.
4.7. Цена Контракта включает стоимость Товара, стоимость доставки, перевозки, погрузо-разгрузочных работ, стоимость тары, упаковки, расходы по таможенному оформлению, налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.
4.8.Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.
4.10.Заказчик оплачивает Поставщику поставленный по настоящему Контракту Товар в российских рублях и за счет средств федерального бюджета.

Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в следующем порядке:

5.1.1. После поставки товара члены приемочной комиссии вправе провести экспертизу поставленного товара в части соответствия количества поставляемого товара, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, в срок не более 5 календарных дней с момента предоставления товара.

Проверка соответствия качества представленного товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. При привлечении экспертов, экспертных организаций экспертиза проводится в срок до получения информации Заказчиком о её результатах (заключение).

5.1.2. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 6.2. Контракта.

5.1.3. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о недостатках в качестве товара, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.2. Обо всех нарушениях условий Контракта: о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара, Заказчик извещает Поставщика не позднее 1 рабочего дня с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений и вручается уполномоченному представителю Поставщика под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

5.3. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. В противном случае Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.4. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- документы, подтверждающие качество Товара;

- товарную накладную (универсальный передаточный документ);

- счёт.

5.5. Приемка товара оформляется актом приемки товара и товарной накладной (универсальным передаточным документом), которые составляются в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (Получателем) и Поставщиком.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной (универсального передаточного документа)) Заказчиком несет Поставщик.

5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его приемки.

5.8. Замена поставляемого товара, на товары, происходящие из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не допускается.

6.ПЕРЕХОД К ЗАКАЗЧИКУ ПРАВ

Переход к Заказчику прав на поставленные Товары происходит после полной оплаты Заказчиком Поставщику стоимости поставленных Товаров.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ

Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), что составляет _________ руб.,(но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (размер штрафа включается в Контракт по правилам, указанным в Приложении №3 к Контракту, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (размер штрафа включается в Контракт по правилам, указанным в Приложении № 3 к Контракту, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11.Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.12.Невыполнение Поставщиком условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.

8.13. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, УФК по Воронежской области (Прокуратура Воронежской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00) ЕКС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

9. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.Настоящий Контракт может быть изменен с учетом положений статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

9.2.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе:

- при отказе Поставщика передать Заказчику Товар, принадлежности или документы к нему (пункт 1 статьи 463 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- при существенном нарушении Поставщиком требований к качеству Товара, а именно при обнаружении Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- при невыполнении Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ); при неоднократном нарушении Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10.2. Для целей Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю Сторон (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

10.4. При этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев Стороны имеют право расторгнуть Контракт до истечения срока его действия.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

11.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. При подписании настоящего Контракта со своей стороны Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере______________(20 % от цены контракта). В случае если предложенная Исполнителем цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК 0, Л/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области (Отдел № 36 УФК по Воронежской области Прокуратура Воронежской области), р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьотделение Воронеж банка России//УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УИН 0002).

Способ обеспечения исполнения Контракта – определяется Поставщиком самостоятельно.

13.2. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.

13.3. В случае если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана независимая гарантия, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального Закона №-44-ФЗ.

13.5 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.6.В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального Закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.7. В случае если Поставщиком применяется такая форма обеспечения исполнения контракта, как внесение денежных средств, то такие денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику в срок не превышающий десяти дней с даты исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

13.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных 44-ФЗ.

13.9. В ходе исполнения настоящего контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены 44-ФЗ.

13.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в срок, установленный п. 13.4 контракта, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

13.11. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного Товара. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

13.14. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

13.15. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

При этом:

размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии; 3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии; 4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона№ 44-ФЗ цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

13.16. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

13.17. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ по соглашению Сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

13.18. В случае если Поставщик воспользовался правом, предусмотренным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, нормы настоящего раздела не применяются.

13.19 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Контракт составлен на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены на русском языке.

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, не позднее 15.12.2024.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия.

В случае противоречий между положениями Контракта и приложений, приоритет будут иметь положения, содержащиеся в приложениях к Контракту.

Поставщик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента доставки Товаров Заказчику.

Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.

Стороны заключили Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

14.8. Поставщик относится к субъектам малого предпринимательства (в соответствии со ст.4 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») или к социально ориентированным некоммерческим организациям.

14.9. Приложения: Приложение №1 – Спецификация

Приложение №2 – Техническое задание

Приложение №3 – Правила определения размера штрафа

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №

от «___» _______ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617: «Указывается номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции (заносится на основании выписки из соответствующего реестра, предоставляемой в составе заявки)».

Страна происхождения товара:

ИТОГО:

от Поставщика от Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту №

от «___» _______ 202 г.

Техническое задание

от Поставщика от Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к государственному контракту

№ от _______________ г.

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,

ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

от Поставщика от Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

^ При указании даты документа применяется цифровой способ указания даты.

Приложение_1_-_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000015

- Посмотреть таблицу с данными