Тендер - Поставка жидкости для генератора снега №271497469

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссийская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный округ, ул.Красноармейская, 48 Извещение_(жидкость_для_генератора_снега)

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края

«Театр Защитника Отечества»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

«ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА С ИЗВЕЩЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ»

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Поставка жидкости для генератора снега

г. Краснодар, 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА С ИЗВЕЩЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Настоящее приложение к извещению о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с извещением в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее – Закон № 223-ФЗ) Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положением о закупке товаров, услуг ГАУК КК «Театр Защитника Отечества».

Настоящее приложение к извещению состоит из разделов, указанных в нижеприведенной таблице.

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка шкафа для хранения документов

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___

г. Краснодар «___» _______ 2024 г.

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Театр Защитника Отечества», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________ с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с п.п. 1 (а) п. 63.1 гл. 63 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУК КК «Театр Защитника Отечества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществить поставку жидкости для генератора снега (далее – Товар) в соответствии с Спецификацией (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Поставщик передает Заказчику товар, а также оказывает следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие услуги):

- осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;

- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

1.3. Поставщик осуществляет сопутствующие услуги, обозначенные п. 1.2. настоящего Договора, своими силами и за свой счет. При этом срок оказания сопутствующих услуг включается в срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара.

2. Требования к товару

2.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам для данного вида товаров.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в условиях, обычных для России.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

3.3. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Тара (упаковка) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

3.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и перевозки товара до его передачи Заказчику.

3.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативов, санитарных правил, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, норм и условиям настоящего договора, в том числе Техническому заданию.

3.6. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке (Акта сдачи-приемки товара).

3.7. Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя).

3.8. В случае, если будут обнаружены недостатки товара, возникшие вследствие его некачественного изготовления, или товар не будет соответствовать условиям настоящего договора, Технического задания и/или и/или Спецификации, Поставщик обязан за свой счет заменить товар в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.

3.9. Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

3.10. В случае обнаружения недостатков товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами;

в) замены товара.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, составляет ______________________ рублей____ копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен. Указанная цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Цена договора указана с учетом расходов Поставщика по приобретению материалов, перевозке (транспортные расходы), доставке товара по адресу заказчика, разгрузке, оформлению необходимых документов, а также уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иных расходов, необходимых для надлежащего исполнении договора.

4.3. Аванс не предусмотрен.

4.4. Оплата товара производится за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта приема-передачи товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

4.5. Сторонами устанавливается возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. В случае признания утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде согласно ч. 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

5. Порядок поставки и приемки товара

5.1. Место поставки товара▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссийская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Центральный округ, ул.Красноармейская, 48.

Срок поставки товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.

5.2. Товар передается Заказчику с необходимыми документами: копии Сертификатов качества, Сертификатов соответствия Госстандарта России на каждую позицию товара, подлежащую обязательной сертификации (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара), копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии товара нормам, предъявляемым к данному товару на территории РФ (если наличие таких документов установлено действующим законодательством РФ). Поставщик также должен предоставить сертификат пожарной безопасности на поставляемый товар.

5.3. Для осуществления приемки товара Поставщик передает Заказчику акт приема-передачи товара (Приложение № 2 – форма акта приёма-передачи товара), товарную накладную (или универсальный передаточный документ), счет-фактуру (при наличии), счет на оплату.

5.4. Уполномоченный представитель Заказчика в срок не более 2 (двух) рабочих дней проверяет Товар на соответствие его требованиям настоящему Договору и техническому заданию, возвращает Поставщику экземпляры подписанного акта приема-передачи и товарной накладной (или универсальный передаточный документ) или направляет мотивированный отказ от его подписания.

5.5. Для проверки соответствия поставляемого Товара требованиям, установленным в настоящем Договоре, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Заказчик в любой момент имеет право на проведение технического контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия условиям настоящего Договора. Если Товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет не позднее 5 (пяти) рабочих дней заменить забракованный Товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения Товара в соответствие с условиями настоящего Договора, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.6. Датой исполнения обязательства Поставщика по поставке товара Заказчику считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, с соблюдением требований к качеству, количеству, срокам поставки и иных условий, предусмотренных настоящим договором.

6.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, передача которой предусмотрена настоящим договором.

6.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком товара и отчетных документов.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его приемки или эксплуатации.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика.

6.2.3. Обеспечить своевременную оплату товара в соответствии с условиями договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной и акта приема-передачи товара в соответствии с настоящим договором.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с договором.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, и предоставить Заказчику отчетные документы, предусмотренные настоящим договором.

6.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить соответствующую замену товара в согласованном порядке.

7. Ответственность Сторон

7.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, в том числе поставке товара, неотвечающего требованиям настоящего договора, поставка несоответствующего объема (количества) и ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 2 % от цены Договора.

7.2.3. Оплата товара заказчиком может осуществляться за вычетом суммы неустойки, при условии предварительного уведомления Поставщика о данном зачете.

7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по договору.

7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору. В таком случае срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Отсутствие извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на указанные обстоятельства.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

9.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

9.2.2. предоставление каких-либо гарантий;

9.2.3. ускорение существующих процедур;

9.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по настоящему договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней.

10.2. Срок рассмотрения иных писем, уведомлений не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

10.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

11. Срок действия, изменение и расторжение договора

11.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Срок исполнения договора: по «_____» __________ 2024 г.

11.2. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном (или электронном) виде путём подписания Сторонами Дополнений (дополнительны соглашений) к настоящему договору. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

11.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством путем направления соответствующего письменного уведомления не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

12. Прочие условия договора

12.1. Для мониторинга исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения настоящего договора, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 09 до 17 часов по московскому времени.

12.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу.

12.3. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в срок 5 дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой стороны по Договору, связанные с перепиской и расчетами по Договору, считаются исполненными надлежащим образом.

12.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Стороны подтверждают взаимное согласие на возможный обмен юридически значимыми документами, адресованными сторонам соглашения, в электронном виде. Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

13. Согласие на обработку персональных данных Поставщика. [1]

13.1. Подписывая настоящий договор, Поставщик выражает своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ГАУК КК «Театр Защитника Отечества» и его представителями персональных данных, переданных им лично при заключении договора с Заказчиком.

13.2. Заказчик может обрабатывать персональные данные Поставщика в следующих целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных; контроль количества и качества выполняемой работы (оказанных услуг).

13.3. Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) Заказчик персональных данных Поставщика должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

13.4. Срок действия настоящего согласия с Заказчиком начинается с даты подписания и заканчивается в момент расторжения настоящего договора.

13.5. Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением Заказчику.

Приложения:

Приложение №1 - Спецификация

Приложение №2 - Форма акта приёма-передачи товара

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ………………………рублей …… копеек, НДС не предусмотрен/В том числе НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ____ от «___»_____ 2024

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

к договору №________ от «__» _________ 20__ г.

г. Краснодар «___» _________ 2024г

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Театр Защитника Отечества», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующей на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи товаров (далее – акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с договором №________ от «__» _________ 20__ г. Поставщик передает, а Заказчик принимает следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Всего передано товаров на сумму _____________ руб. __ копеек.

2. Количество и комплектность товаров соответствуют условиям договора №____________ от «__»_________ 20__ г.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;

Представитель заказчика: _________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О, подпись)

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

В цену договора включена стоимость услуг, а также включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, уплатой налогов, страхованием и другими обязательными платежами.

РАЗДЕЛ 5. ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ценовое предложение участника закупки малого объема, направляемое с использованием электронного ресурса о товаре (работе, услуге), предполагаемом (ой) к поставке (выполнению, оказанию), должно полностью соответствовать описанию объекта закупки.

По запросу заказчика на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть необходимо направить дополнительные документы и (или) информацию к ценовому предложению:

форму с указанием наименования товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара;

расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК(ИС0 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Дополнительные документы и (или) информация к ценовому предложению участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

Дополнительные документы и (или) информация к ценовому предложению участника закупки малого объема в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словами «или эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником закупки малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Ценовое предложение и дополнительные документы и (или) информация к ценовому предложению участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должно соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

Закупка осуществляется в соответствии с требованиями Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУК КК «Театр Защитника Отечества».

Данный раздел включается, в случае заключения договора с физическим лицом. ↑