Тендер - Поставка жидкого хлора и реагентов для обработки воды в бассейне №293575503

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский крайМесто поставки (адрес):г. Комсомольск-на-Амуре, в соответствии с графиком поставки товара
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.03.2025 по 14.03.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 2_Приложение_Обоснование_НМЦК_Реагенты - Посмотреть таблицу с даннымиИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

о проведении неконкурентной закупки в электронной форме с применением механизма «Электронный магазин» участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

3.3

Описание предмета закупки и требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика указаны в Проекте договора и (или) Технической части (при наличии)

4

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

4.1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в соответствии с графиком поставки товара

4.2

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

партиями, в соответствии с графиком поставки товара

4.3

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Поставка Товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки Товара в месте поставки силами и за счет средств Поставщика. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

5

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

5.1

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Один миллион двести семьдесят тысяч восемьдесят рублей 00 копеек)

5.2

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

Расчет НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение 2)

5.3

Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой в месте доставки, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.

5.4

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору

Российский рубль

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: не применяется

6

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

6.1

Форма, сроки и порядок оплаты

Расчеты по договору производятся по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара (товарной накладной/универсального передаточного документа).

Расчет производится по факту поставки каждой партии Товара.

6.2

Источник финансирования

субсидии на выполнение Государственного задания

7

Информация о порядке проведения закупки

7.1

Дата начала приема предложений

12.03.2025 (с момента публикации извещения)

7.2

Дата окончания приема предложений

14.03.2025 в 10:00 (МСК+7, время местное)

7.3

Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки

14.03.2025

7.4

Порядок проведения закупки

Заказчик формирует ценовой запрос, который размещается в электронном магазине, не менее чем за 24 часа до окончания приема ценовых предложений.

Заказчик вправе посредством функционала электронной площадки уточнить у поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию по предложению, запросить дополнительные документы, и далее перейти к выбору участника закупки, с которым будет заключен договор (победителя).

Решение о выборе участника закупки, с которым будет заключен договор по результатам закупки, принимается заказчиком. При этом заказчик вправе определить, что рассмотрение предварительных предложений будет осуществляться закупочной комиссией, или создать комиссию по осуществлению закупок в электронном магазине, или принять решение на основании заключения специалиста.

Закупка через электронный магазин не является торгами, приглашением принять участие в торгах, а также не является офертой или запросом оферт с целью заключения договора. Положения статей 437,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации к таким процедурам не применяются.

7.5

Критерии оценки предложений

Для оценки заявок на участие в закупке устанавливаются следующие критерии оценки:

цена договора;

соответствие поставляемого товара (условий выполнения работ, оказания услуг) требованиям Проекта договора и(или) Технического задания

Лучшим признается ценовое предложение, соответствующее требованиям заказчика и которое содержит наименьшую цену товара, работы, услуги. При наличии нескольких равнозначных ценовых предложений лучшим признается то, которое поступило раньше остальных.

7.6

Условие признания закупки несостоявшейся

Закупка признается несостоявшейся в случае, если при её проведении участниками не представлено ни одного ценового предложения о цене договора. При этом заказчик вправе объявить новую закупку или осуществить закупку иным способом.

7.7

Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки

Заказчик вправе без указания причин в любой момент до заключения договора отменить закупку, отказаться от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности.

7.8

Сведения о праве заказчика внести изменения в закупку

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и техническое задание в любое время до окончания срока подачи заявок.

Участники закупки самостоятельно отслеживают изменения, вносимые в извещение о закупке и техническое задание.

8

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок их предоставления

8.1

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок предоставления

Не установлено

8.2

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок предоставления

Не установлено

9

Срок и порядок подписания договора с победителем закупки

9.1

Порядок подписания договора

Договор заключается с использованием функционала электронной площадки

9.2

Срок подписания договора

Срок подписания договора со стороны участника закупки составляет не более 3 (трех) рабочих дней со дня размещения заказчиком на электронной площадке Решения, или вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Заказчик, в случае принятия решения о заключении договора по итогам ценового запроса, направляет проект договора для подписания участнику закупки, чье предложение признано лучшим. Заказчик вправе запросить сведения (документы), связанные с предметом заключаемого договора, а участник закупки обязан их представить Заказчику в установленный Заказчиком срок вместе с подписанным со своей стороны договором.

Если подписанный договор и требуемые сведения (документы) не представлены в срок, Заказчик должен заключить договор с участником закупки, чье ценовое предложение является вторым по цене в соответствии с результатами ценового запроса.

10

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предварительного предложения. Требования к участникам закупки

10.1

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предварительного предложения на участие в закупке

Участники закупки, предоставляя ценовые предложения, выражают свое согласие с условиями проведения процедуры закупки, а также выражают свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в ценовом запросе. Ценовое предложение участника закупки является окончательным (включает все затраты и издержки поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением обязательств по заключаемому договору, а также оплату труда, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи с исполнением заключаемого договора).

Порядок размещения участником закупки предварительного предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги определяется регламентом электронной площадки.

Цена договора (стоимость оказания услуг, выполнения работ) предлагается участником посредством функционала электронной площадки, в том числе путем направления электронного документа, содержащего указанную в настоящем пункте информацию.

10.3

Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

Заказчик не рассматривает ценовое предложение участника закупки, информация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

11

Применение национального режима в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

11.1

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами

Установлено ограничение закупок товаров (поз.14, 16 приложения № 2 Постановления № 1875)

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

12

Приложения

12.1

Приложение № 1

Проект договора

Приложение № 2

Обоснование НМЦД

1_ПРОЕКТ_ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________

г. Комсомольск-на-Амуре «___» _________ 2025 г.

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Региональный центр развития спорта» (КГАУ ДО СШРЦРС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _____________ (_____), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАУ ДО СШРЦРС, утвержденного решением наблюдательного совета от 20.12.2024 № 2.2-2/15, на основании результатов закупки (извещение в ЕИС № ______ от _____, протокола подведения итогов от _____), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке жидкого хлора и реагентов для обработки воды в бассейне (далее - Товар) в соответствии с Технической частью (Приложение № 2) и Спецификацией (Приложение № 1) и в сроки, установленные Графиком поставки Товара (Приложение № 3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Поставка Товара должна сопровождаться предоставлением документов, подтверждающих факт поставки Товара (товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), счета или счета-фактуры), а также документы, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии сертификатов соответствия на товар и т.п.).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ___________________ рублей _____копеек, в т.ч. НДС - (__%) __________ рублей ______________ копеек [1] .

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой в месте доставки, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, указанного в п. 9.5. договора.

Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий договора.

2.5. Источник финансирования настоящего договора – средства автономного учреждения - субсидии на выполнение Государственного задания.

2.6. Расчеты по договору производятся по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара (товарной накладной/универсального передаточного документа).

Расчет производится по факту поставки каждой партии Товара.

2.7. Оплата по договору может производится с учетом пункта 6.8 договора.

2.8. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Место поставки Товара: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в соответствии с графиком поставки товара (далее – место поставки).

3.2. Срок поставки Товара: партиями, в соответствии с графиком поставки товара.

3.3. Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки Товара в месте поставки силами и за счет средств Поставщика. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

3.4. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

3.5. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, комплектности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара.

При обнаружении недостатков Заказчик не позднее следующего рабочего дня с момента их обнаружения уведомляет Поставщика о замечаниях и определяет срок для их устранения, который не может превышать 5 рабочих дней. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает документ о приемке Товара.

3.6. При обнаружении в ходе приемки Товара ненадлежащего качества Стороны составляют и подписывают акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления совместного акта.

3.7. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

3.8. Право собственности в рамках настоящего договора, риск случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактической передачи Товара и подписания документа о приемке (товарной накладной или универсального передаточного документа).

3.9. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.

3.10. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

3.11. Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных договором и Спецификацией;

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором;

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные договором;

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 договора.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные договором;

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки;

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору;

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям договора;

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.6. Предложить увеличить в процессе исполнения договора количество поставляемого товара с соответствующим изменением цены договора в пределах 10% (десять процентов) от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы Товара. При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора.

5. Качество Товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным договором, а также обязательным требованиям к качеству Товара, установленным законодательством (при их наличии).

5.2. Поставщик подтверждает качество Товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено договором.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями данного Договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 действующей на день исполнения обязательств ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором) размер штрафа устанавливается в размере _________ руб. [2]

6.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на день исполнения Заказчиком обязательства ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором) размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 руб. [3]

6.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае уменьшения, в установленном бюджетным законодательством порядке, получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидию автономному учреждению (заказчику), ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии автономному учреждению (заказчику), а также в других случаях, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, убытки могут быть взысканы с Поставщика в полной сумме сверх неустойки.

6.11. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами договора своих обязательств по договору, не освобождают нарушившую условия договора сторону договора от исполнения взятых на себя обязательств.

6.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком, предусмотренного договором обязательства, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.13. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательства, в том числе просрочке исполнения, во внесудебном порядке обратить взыскание в размере подлежащей уплате неустойке на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К форс-мажорным обстоятельствам относятся стихийные бедствия, возникшие после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и иных независящих от воли Сторон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору вследствие обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, письменно (заказным письмом с уведомлением о вручении) уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств с предоставлением удостоверяющих документов, выданных компетентными органами.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. настоящего договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Срок действия договора. Порядок его изменения и расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 28.02.2026 г. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются его неотъемлемой частью.

8.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг КГАУ ДО СШРЦРС.

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг КГАУ ДО СШРЦРС и настоящим договором.

8.6. При исполнении договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024 г. "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":

- не допускается замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

При этом положения договора, касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении Товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 9.1. договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказным письмом с уведомлением о вручении) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

9.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

9.4 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.3. договора, спор передается в Арбитражный суд Хабаровского края в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. Прочие положения

11.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.2. Все уведомления и сообщения по настоящему договору должны направляться Сторонами в письменной форме.

11.3. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью договора является следующее приложение:

- Спецификация - Приложение 1;

- Техническая часть - Приложение 2.

- График поставки товара - Приложение 3.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору

от _______ 2025 г. № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к договору

от _______ 2025 г. № _______

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к договору

от _______ 2025 г. № _______

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, либо если поставляемый Товар не подлежит обложению (освобождаются от обложения) НДС, указать «НДС не облагается». ↑

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Разделом 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАУ ДО СШРЦРС, утвержденного решением наблюдательного совета от 20.12.2024 № 2.2-2/15, и рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 миллиона рублей включительно;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 миллионов рублей до 100 миллионов рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 100 миллионов рублей. ↑

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Разделом 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАУ ДО СШРЦРС, утвержденного решением наблюдательного совета от 20.12.2024 № 2.2-2/15, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 миллиона рублей включительно;

б) 5000 рублей, если цена договора превышает 3 миллиона рублей. ↑