Тендер - Поставка жидкого хлора ГОСТ 6718-93 №289298650

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Самарская область, Богатовский район, 100м на Юг от с. Съезжее.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.01.2025 по 03.02.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.01.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):06.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговДата подведения итогов:07.02.2025Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_хлор УТВЕРЖДАЮ - Посмотреть таблицу с данными

I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Водоканал»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хлора жидкого в контейнерах

для нужд АО «Водоканал»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жидкого хлора ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв 2025г.

1. Общие сведения:

Поставка жидкого хлора ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Требования к поставляемому товару:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Страна происхождения продукции:Россия.

4. Характеристика поставляемого товара:

Хлор жидкий по своим физико - химическим показателям должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт высший.

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

5. Качество поставляемого товара, технические требования к продукции:

5.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред" утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2013 года N 554.

Товар должен быть новым, качество должно соответствовать нормативным документам, государственному стандарту и удостоверяться сертификатом, паспортом на продукцию, паспортом наполнения и товарно-транспортной накладной (передается Заказчику в момент фактического получения продукции).

5.2.Требования к документам, подтверждающим соответствие продукции:

Паспорт качества на продукт (копия в предложении участника, оригинал при фактической поставке).

Сертификат соответствия товара требованиям НД и/или Свидетельство о государственной регистрации таможенного союза или копия санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие СанПин 2.1.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 2.1.4.783-99, ГН 2.3.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(копию заверенную участником, в предложении участника).

5.3.Предоставление заводских гарантий на качество поставляемого хлора.

6. Условия поставки.

6.1. Поставка товара производится силами Поставщика по адресу: Самарская область, Богатовский район, 100м на Юг от с. Съезжее.

6.2. Поставка осуществляется автотранспортом Поставщика в специализированной металлической таре контейнерах, являющейся собственностью Поставщика или находящейся в аренде у Поставщика. Контейнеры должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС-0,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть“О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением”, ФНП “Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред”, утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2013 года N 554.

6.3. Наполнение контейнеров жидким хлором должно производиться непосредственно на заводе-производителе жидкого хлора в контейнеры. Поставщика или предоставляемые заводом-изготовителем хлора оборотные контейнеры.

6.4. Требования к контейнерам:

Контейнеры объёмом 800 дм³ с вентилями Ду=10мм для срабатывания содержимого со штуцерами газовой и жидкой фаз Ø=½.

Материалы конструкции контейнеров с жидким хлором должны обеспечивать его прочность и надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможной минимальной температуры до максимальной.

Арматура контейнеров должна быть снабжена заглушками.

На контейнерах заводом-изготовителем должны быть нанесены клеймением следующие данные:

•наименование или знак завода-изготовителя;

•заводской номер;

•масса пустого контейнера в кг без колпака;

•емкость в литрах;

•год изготовления и дата освидетельствования;

•клеймо ОТК завода-изготовителя.

Обслуживание и освидетельствование контейнеров должно производиться заводом-наполнителем, имеющим разрешительные документы органов Ростехнадзора.

6.5. Маркировка, упаковка и сопроводительная документация должны строго соответствовать специальным требованиям, предъявляемым к перевозке опасных грузов.

6.6.Перевозка хлора автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя производится согласно маршруту, согласованному в органах Госавтодорнадзора.

6.7.Расстояние перевозки хлора от склада Поставщика до склада Покупателя регламентируется пунктом 9.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 №48 «Об утверждении правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»

6.8.При разгрузке хлора в контейнерах на складе Покупателя Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- паспорт качества на жидкий хлор;

- паспорт наполнения контейнеров/баллонов;

- акт передачи наполненных контейнеров.

- сертификат соответствия;

- товарную накладную (форма ТОРГ-12);

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру.

6.9.После разгрузки полных контейнеров с жидким хлором на складе Покупателя в автомашину производится загрузка порожних возвратных контейнеров с составлением акта передачи, начиная со второй поставки.

6.10.Стоимость транспортных услуг по доставке хлора в контейнерах на склад Покупателя учитывает стоимость возврата порожних контейнеров.

7. Порядок и сроки отгрузки:

Отгрузка товара производится после подачи заявки Покупателя.

Январь 2025г. – 4т.

Март 2025г. – 4т.

Май 2025г. – 4т.

Июль 2025г. – 4т.

Сентябрь 2025г. - 4т.

Ноябрь 2025г. – 4т.

Приложение № 2

к извещению

Отдельный файл

Приложение №3

к извещению

III. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

3.1.Заявка на участие в Запросе котировок в электронной форме.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Генеральному директору АО «Водоканал»

Сергееву В.Н.

Изучив извещение о проведении запроса котировокв электронной форме,№ ____________ на право заключения договора напоставку хлора жидкого в контейнерах, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, мы, _______________________________________________________________________

(наименование участника закупки, ИНН)

в лице____________________, действующего на основании______________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, банковские реквизиты участника закупки:

____________________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок___________________________________________________________

Мы обязуемся осуществить и исполнить в полном объеме _____ ____________________________________

(полное наименование объекта закупки)

и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, техническом задании, проекте договора.

Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб.(указывается цифрами и прописью) ____ коп.(указывается цифрами), в том числе НДС(указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб.(указывается цифрами и прописью) ____ коп.(указывается цифрами).

2.Предложение о цене каждого наименования поставки товара:

(сумма прописью)

- Посмотреть таблицу с данными

*Указываются конкретные показатели (значения) товара, соответствующие требованиям Раздела II Технического задания.

** Страна происхождения товара указывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами"

Контактное лицо: Ф.И.О_______; номер контактного телефона _______; адрес электронной почты _______.

Подпись уполномоченного лица(подпись, печать (при наличии))

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата «_____»__________________201 г. Подпись _______________________

3.2. «Декларация о соответствии участника обязательным требованиям»

Декларация, подтверждающая соответствие участника закупки обязательным требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

_________________________________________________________________________________декларирует:

(полное наименование участника закупки)

а)непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г)отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

к) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренномстатьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Подпись уполномоченного лица

3.3. Анкета участника

1.Полное наименование организации и ее организационно - правовая форма:

_______________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

2.Банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Регистрационные данные:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Руководящий состав:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / уполномоченный представитель

участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе)

3.4. Доверенность

(заполняется в случае, если от лица Участника действует представитель)

Дата, исх. номер

г. ____________ _____________________________

(место составления) (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

доверяет Представителю_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №________ выдан __________________________«____» ___________г.

представлять интересы_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в проведении запросе котировок, проводимом АО «Водоканал» ___________________________________

(наименование закупки и дата),

в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать любые документы, в том числе договор, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ ___________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

3.5. Опись документов

предоставляемых для участия в проведении запросе котировок в электронной форме.

Наименование запроса котировок: ____________________________________________________________________

Настоящим(указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:

- Посмотреть таблицу с данными

________________________ _____________ ____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку хлора

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Водоканал», в лице представителя по доверенности Ушаковой Е.Н., действующей на основании доверенности ____________________, именуемое в дальнейшем«Заказчик», с одной стороны,

и_________________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, вместе именуемые «Стороны»,с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании (протокол №_____________) заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику хлор жидкий в контейнерах в количестве и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) и в сроки, установленные настоящим договором,а Заказчик обязуется обеспечить его оплату.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Первый сорт ОКП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть130, установленных для данного вида товара и подтверждаться сертификатом качества.

Поставщик должен предоставить оригиналы или копии действующих сертификатов соответствия, паспортов завода изготовителя или других документов, удостоверяющих качество товара Заказчику в день доставки товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставщик должен обеспечить сохранность товара до момента передачи товара Заказчику.

Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.7. Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу:

- Самарская область, Богатовский район, 100м на Юг от с. Съезжее.

2.Цена договора и порядок расчетов

2.1.Цена настоящего Договора составляет __________ (_________) рубля ___ копеек.

Если поставщик является плательщиком НДС или НДС – не предусмотрен, то уточнить с обязательным указанием основания освобождения Поставщика от уплаты НДС.

Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.2.Возможно изменение цены договора, кратно изменению объема товара (без изменения цены за единицу товара), в связи с увеличением потребности Заказчика, при согласии сторон, но не более чем на 50% первоначального объема.

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, и иные расходы, связанные с поставкой товара, в т.ч. непредвиденные.

2.3.Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.3.1.Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет собственных средств Заказчика.

2.3.2.Расчет за поставленный товар осуществляется после приемки Заказчиком товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счет-фактуры, УПД.

2.4.В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов, необходимых для осуществления расчетов, документы считаются не предоставленными. О предоставлении ненадлежащим образом оформленных и не соответствующих требованиям законодательства документов Заказчик извещает Поставщика уведомлением, направляемым по электронной почте. Контактные данные указаны в анкете Поставщика, поданной в заявке на участие в запросе котировок.

2.5.В случае просрочки предоставления документов, необходимых для осуществления расчетов, Заказчик вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

3.Права и обязанности Сторон

3.1.Заказчик имеет право:

3.1.1.В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядке.

3.1.2.По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями Договора.

3.1.4.Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.5.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1.Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2.Оплатить своевременно стоимость фактически полученного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.Поставщик вправе:

3.3.1.Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

3.3.2.По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары.

3.3.3.Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

3.3.4.Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.Поставщик обязан:

3.4.1.Поставщик обязуется своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору

3.4.2.Доставить Товар за свой счет в адрес Заказчика, в количестве, качестве и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.4.3.Выполнить погрузочно-разгрузочные работы.

3.4.4.Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям действующих стандартов, утвержденным на данный вид Товара, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

3.4.5.Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

3.4.6Гарантия начинает исчисляться со дня подписания соответствующего акта приемки - передачи товара Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков товара, выявленных в течение гарантийного срока

3.4.7.Если в течение срока годности товара или гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки, которые не были оговорены Поставщиком, а также такие свойства, которые будут препятствовать нормальному использованию Товара по назначению, то Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара за счет Поставщика собственными силами в срок не более 3 рабочих дней, со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления за исключением случая, когда Поставщик, получивший от Заказчика Акт о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

3.4.8.Все расходы, связанные с заменой, восстановлением товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

3.4.9.Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.10.Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

3.4.11.Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4.Порядок и сроки поставки товара

4.1.Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 2025г., отдельными партиями по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поданной заявки. Предварительный график поставки хлора указан в спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору.

4.2. Заказчик направляет Заявку на электронную почту________________ Поставщика. Контактные данные указаны в анкете Поставщика, поданной в заявке на участие в запросе котировок.

4.3.В случае замены адреса электронной почты или номера телефона, Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика с предоставлением новых контактных данных для подачи заявки не позднее 1 (одного) часа с момента их изменения путем направления официального письма на адрес электронной почты Заказчика с подтверждением о прочтении.

4.4.После получения заявки от Заказчика Поставщик обязан подтвердить её получение путём отправки сообщения на электронный адрес Заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть не позднее чем за 4(четыре) часа с момента её получения. Сообщение должно содержать информацию о количестве, сроке поставки, стоимости, а также дату и планируемое время отгрузки.

4.5.Разгрузка товара (партии товара) в месте поставки осуществляется силами Заказчика в рабочее время с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. Количество контейнеров, отгружаемых по каждому складу, уточняется дополнительно.

4.6.Датой поставки товара (партии товара) является дата подписания Заказчиком соответствующей транспортной накладной.

4.7.Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать транспортную накладную в порядке, установленном Договором.

5.Порядок сдачи и приемки поставляемого товара

5.1.Жидкий хлор поставляется Поставщиком при условии соблюдения требований закона 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в спецконтейнерах, являющихся возвратной тарой.

5.2. Хлорные спецконтейнеры должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под давлением» и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих сред», утвержденных приказом Ростехнадзора № 554 от 20.11.2013г.»

5.2.1.Каждый контейнер должен быть укомплектован вентилями с навернутыми заглушками, маховиками и предохранительным колпаком. Размещение и крепление контейнеров должны исключать их смещение или падение в пути следования.

Контейнеры объёмом 800 дм³ с вентилями Ду=10мм для срабатывания содержимого со штуцерами газовой и жидкой фаз Ø=½.

Материалы конструкции контейнеров с жидким хлором должны обеспечивать его прочность и надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможной минимальной температуры до максимальной.

Арматура контейнеров должна быть снабжена заглушками.

На контейнерах заводом-изготовителем должны быть нанесены клеймением следующие данные:

•наименование или знак завода-изготовителя;

•заводской номер;

•масса пустого контейнера в кг без колпака;

•емкость в литрах;

•год изготовления и дата освидетельствования;

•клеймо ОТК завода-изготовителя.

5.3.Сопровождающие лица должны пройти инструктаж и аттестацию на своем предприятии и иметь при себе средства индивидуальной защиты. На транспортное средство должны быть оформлены документы предоставляющие право на перевозку опасных грузов.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1.В присутствии представителей Заказчика и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, осмотр товара на наличие внешних повреждений

5.4.2.После внешнего осмотра товара (партии товара) осуществляется проверка товара по наименованию, ассортименту и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.5.В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика.

5.6.В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажем товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.7.Обо всех нарушениях условий Договора, относительно объема и качества услуг, в т. ч. недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), недостатки, которые были умышленно скрыты Поставщиком Заказчик извещает Поставщика не позднее десяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

5.8.Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом, а также направляется на электронный адрес, указанный в договоре.

5.9.Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.10.Хлорные спецконтейнера являются тарой многократного использования и подлежат обязательному возврату.

5.11.Возврат пустой тары осуществляется автотранспортом Поставщика. Срок возврата пустой тары 260 дней с момента отгрузки, не считая время нахождения в пути. Расходы, связанные с возвратом тары несет Поставщик.

6.Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/130 ключевой ставки банка России действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.4.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5.Уплата неустойки по настоящему договору не освобождает ни одну из сторон от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.Форс-мажор

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

7.3.Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

7.4.Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8.Порядок разрешения споров

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, разрешаются путем переговоров Сторон.

8.2.В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.

Расторжение Договора

9.1.Договор, заключенный по результатам закупки, может быть расторгнут:

- по письменному соглашению сторон;

- по вынесенному в установленном порядке решению судебного органа.

- по одностороннему решению Заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, а также при выявлении грубых нарушений условий договора, ведущих к снижению качества исполнения обязательств по договору;

- в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.2.Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты его получения.

9.2.1.Расторжение договора по соглашению сторон производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.3.Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ с требованием о расторжении договора в следующих случаях:

- при существенном нарушении условий договорапоставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- при нарушениипоставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных в документации закупки;

- при установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленныхпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе проведения закупки, указанных в преамбуле договора;

- при установлении факта проведения ликвидациипоставщика (подрядчика, исполнителя) – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании его банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- при установлении факта приостановления деятельностипоставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях;

- при наличии упоставщика (подрядчика, исполнителя) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активовпоставщика (подрядчика, исполнителя) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, чтопоставщик (подрядчик, исполнитель) не обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

- при поставке товаров ненадлежащего качества, недостатки которых не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок или невыполнения обязательства по замене товара в установленный срок;

- при поставке некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- при поставке товара, не заявленного Заказчиком или не содержащегося в перечне договора;

- при неоднократном (два и более) или существенном (более пятнадцати дней) нарушении сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанных в договоре.

- еслиподрядчик (исполнитель) не приступил в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы, оказывает услуги таким образом, что их окончание к сроку, предусмотренным договором, становится явно невозможным, либо в ходе выполнения работ, оказания услуг стало очевидно, что они не будут выполнены (оказаны) надлежащим образом, в срок установленный договором;

- если во время выполнения работ, оказания услуг нарушены условия исполнения договора, и в назначенный срок заказчиком для устранения нарушений, подрядчиком (исполнителем), такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- при поставке товара, выполнения работ, оказания услуг на сумму превышающую сумму договора.

9.4.В случае неоднократного нарушения условий договора Поставщиком (подрядчиком, исполнителем): несвоевременная поставка, нарушения при поставке товара (выполнения работ, оказания услуг) и при наличии обоснованных претензий к Поставщику (подрядчику, исполнителю), предъявленных в письменном виде (не менее 2 (двух)), Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив Поставщика (подрядчика, исполнителя) о расторжении в письменной форме. Договор считаетсярасторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем расторжении договора.

9.5. В случае расторжения договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Заказчик вправе:

- в течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения договора, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

- при неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

Срок действия Договора

10.1.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами действует до «31» декабря 2025г., а в части оплаты и гарантийных обязательств (в случае их наличия) до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2.Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Прочие условия

11.1.Договор составлен на бумажном носителе, в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.2.Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

11.3.К Договору прилагаются

Спецификация товара (Приложение №1).

Предварительный график поставки (Приложение №2)

11.4.При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев:

- если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения или при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору.

11.5. Любые пролонгации договоров на новый срок рассматриваются как дополнительные соглашения к действующему договору с применением соответствующего порядка их заключения.

11.6.Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в случае, если они совершены в письменной форме и за подписями лиц, имеющих право представительства Сторон по настоящему Договору.

11.7.Все уведомления, сообщения и извещения, связанные с исполнением Сторонами настоящего Договора, могут направляться с использованием факсимильных средств связи.

12.Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __.____________ 202__

от «__» ____________ 202___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

В стоимость включены: стоимость товара, все издержки, в т.ч. стоимость транспортировки до склада АО «Водоканал», возврат порожних контейнеров, а также все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения условий договора

2. Требования к поставляемому товару:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Страна происхождения продукции:Россия.

4. Характеристика поставляемого товара:

Хлор жидкий по своим физико - химическим показателям должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт высший.

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

5. Качество поставляемого товара, технические требования к продукции:

5.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред" утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2013 года N 554.

Товар должен быть новым, качество должно соответствовать нормативным документам, государственному стандарту и удостоверяться сертификатом, паспортом на продукцию, паспортом наполнения и товарно-транспортной накладной (передается Заказчику в момент фактического получения продукции).

5.2.Требования к документам, подтверждающим соответствие продукции:

Паспорт качества на продукт (копия в предложении участника, оригинал при фактической поставке).

Сертификат соответствия товара требованиям НД и/или Свидетельство о государственной регистрации таможенного союза или копия санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие СанПин 2.1.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 2.1.4.783-99, ГН 2.3.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(копию заверенную участником, в предложении участника).

5.3.Предоставление заводских гарантий на качество поставляемого хлора.

6. Условия поставки.

6.1. Поставка товара производится силами Поставщика по адресу: Самарская область, Богатовский район, 100м на Юг от с. Съезжее.

6.2. Поставка осуществляется автотранспортом Поставщика в специализированной металлической таре контейнерах, являющейся собственностью Поставщика или находящейся в аренде у Поставщика. Контейнеры должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС-0,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть“О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением”, ФНП “Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред”, утвержденных приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2013 года N 554.

6.3. Наполнение контейнеров жидким хлором должно производиться непосредственно на заводе-производителе жидкого хлора в контейнеры. Поставщика или предоставляемые заводом-изготовителем хлора оборотные контейнеры.

6.4. Требования к контейнерам:

Контейнеры объёмом 800 дм³ с вентилями Ду=10мм для срабатывания содержимого со штуцерами газовой и жидкой фаз Ø=½.

Материалы конструкции контейнеров с жидким хлором должны обеспечивать его прочность и надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможной минимальной температуры до максимальной.

Арматура контейнеров должна быть снабжена заглушками.

На контейнерах заводом-изготовителем должны быть нанесены клеймением следующие данные:

•наименование или знак завода-изготовителя;

•заводской номер;

•масса пустого контейнера в кг без колпака;

•емкость в литрах;

•год изготовления и дата освидетельствования;

•клеймо ОТК завода-изготовителя.

Обслуживание и освидетельствование контейнеров должно производиться заводом-наполнителем, имеющим разрешительные документы органов Ростехнадзора.

6.5. Маркировка, упаковка и сопроводительная документация должны строго соответствовать специальным требованиям, предъявляемым к перевозке опасных грузов.

6.6.Перевозка хлора автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя производится согласно маршруту, согласованному в органах Госавтодорнадзора.

6.7.Расстояние перевозки хлора от склада Поставщика до склада Покупателя регламентируется пунктом 9.2. Постановления Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 №48 «Об утверждении правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»

6.8.При разгрузке хлора в контейнерах на складе Покупателя Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- паспорт качества на жидкий хлор;

- паспорт наполнения контейнеров/баллонов;

- акт передачи наполненных контейнеров.

- сертификат соответствия;

- товарную накладную (форма ТОРГ-12);

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру.

6.9.После разгрузки полных контейнеров с жидким хлором на складе Покупателя в автомашину производится загрузка порожних возвратных контейнеров с составлением акта передачи, начиная со второй поставки.

6.10.Стоимость транспортных услуг по доставке хлора в контейнерах на склад Покупателя учитывает стоимость возврата порожних контейнеров.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № __ ______________ 202__

от «__» __________ 202___г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными