Тендер - Поставка жидкого мыла №306593843

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техзадание1_.docx
• Проект_договора.doc

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование товара: жидкое мыло

2. Количество поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

3.Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации. Товары должны быть маркированы в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

4.Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.5

5.Сроки (периоды) поставки товара. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора.

6.Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара. Доставка товара в адрес Заказчика осуществляется силами и за счет поставщика в один этап. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком. Не заявленный товар не принимается и не оплачивается. Допускается досрочная поставка.

Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(по местному времени)).

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара Заказчику.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

8. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не требуется.

10.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки товара.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;

- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;

- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара. Одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.

12. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. Не предусмотрено

13. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика. Не предусмотрено

14. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не предусмотрено.

15. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара. Объем гарантий качества составляет 100%.

16. Требования к гарантийному сроку товара. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

17. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика. Не предусмотрено.

18. Иные требования к товару. Не предусмотрено.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __

г. « » 2025 г.

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ____________________________________________________ с одной стороны и Муниципальное учреждение «Киновидеоцентр», в лице директора Чуйковой Людмилы Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Поставщик» обязуется поставить жидкое мыло, а «Заказчик» принять и оплатить продукцию согласно спецификации (Приложение №1).

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВКИ.

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества, технической документации завода-изготовителя; паспорту на изделие, комплектовочным ведомостям.

2.2. Заказчик проверяет продукцию по качеству и количеству в момент приемки товара. О выявленных недостатках или несоответствиях «Заказчик» обязан в течение суток уведомить «Поставщика» по факсу или электронной почте.

2.3. В случае выявления недостатков «Поставщик» направляет своего представителя для составления двустороннего Акта недостачи (порчи) продукции. До прибытия представителя «Поставщика» «Заказчик» обеспечивает хранение товара в надлежащих условиях, не допускает его смешение с однородной продукцией.

2.4. На основании Акта недостачи (порчи) продукции стороны дополнительно согласовывают срок устранения недостатков или замены продукции.

3. СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ.

3.1.Отгрузка продукции производится до склада «Заказчика» по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 5. Доставка осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора.

3.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такого способа обеспечить сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.3. «Заказчик» не имеет обязанности по возврату «Поставщику» тары и средств упаковки.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая сумма договора составляет _____________________________________________________________ на основании выставленных счетов на оплату. Доставка продукции до адреса «Заказчика» осуществляется силами и за счет «Поставщика».

4.2. Оплата продукции «Заказчиком» производится в рублях, на основании выставленного счета в течении 5-ти рабочих дней после поступления продукции на склад «Заказчика». Датой поступления продукции на склад «Заказчика» является подписанная накладная транспортной компании и подписанная товарная накладная (ТОРГ-12). Датой исполнения «Заказчиком» обязанности по оплате считается дата списания денежных средств с его расчётного счёта.

Датой исполнения «Поставщиком» договора считается дата поступления продукции «Заказчику», что отражается в товарно-транспортной накладной.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные убытки, в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков отгрузки по Договору «Заказчик» имеет право потребовать у «Поставщика» уплату пени, но не более 1% от суммы неотгруженной продукции.

6. ФОРС – МАЖОР.

6..1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается на сроки действия таких обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы будут считаться справки, выданные соответствующими компетентными государственными органами.

6.3. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то стороны встретятся, чтоб обсудить, какие меры следует предпринять. В этом случае сторонами будет составлено Дополнительное Соглашение к Договору. В случае если стороны не могут прийти к соглашению смотреть п. 8.1, 8.2.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

7.1. Переход права собственности на продукцию, являющуюся предметом настоящего договора, осуществляется в момент подписания приемопередаточных документов (счетов фактуры и накладных).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1.Поставляемый товар соответствует техническому уровню и стандартам, существующим в стране фирмы-изготовителя для этого типа товара во время исполнения настоящего договора.

8.2. Качество поставляемого товара и его полное соответствие требованиям (техническим характеристикам), определенным в технических паспортах и (или) сертификатах соответствия товара, иной технической документации иным требованиям сертификации, действующим на территории Российской Федерации.

8.8. Прочие вопросы гарантии не отражены в настоящем договоре, а соответствуют стандартной гарантии производителя.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров. Все споры и по настоящему Договору регулируются действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.3. Документы, переданные по факсимильной связи и электронной почтой в части исполнения договора имеют юридическую силу, а оригиналы данных документов должны незамедлительно отправляться почтой.

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и действует до 30 сентября 2025 г. включительно, а по расчетам – до их полного завершения.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договора имеют силу в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.3. При изменении юридических адресов и платежных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга в течении 10 (десяти) дней. Сторона, виновная в невыполнении этого требования, несет риск наступления неблагоприятных для неё последствий.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

К договору № от « » 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными