Тендер - Поставка жидкого азота №295296123

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_РНМЦК.docx
• ТЗ_ЖК_44_2025.docx
• проект_контракта_АЗОТ_согл._24.03.25.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Просмотр сведений о закупке «Поставка жидкого азота» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4139

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка жидкого азота

Описание объекта закупки: Поставка жидкого азота

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок завершения подачи оферт: 03.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. КВР 244 собственные доходы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №44" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ, Д.11/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, 11/ЛИТЕР А, д. 11, лит. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6382

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Денисова

Имя Ирина

Отчество Владимировна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам товара; требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Общие положения

Место поставки Товара – заправка сосуда Дьюара осуществляется по адресу, указанному Заказчиком в заявке.

Заявка составляется в письменной форме с подписью уполномоченного лица и направляется Поставщику путем вручения, по электронной почте или по телефону. В заявке должно быть указано количество Товара.

Срок поставки Товара: с 8.00 до 13.00 следующего дня с момента получения заявки Заказчика.

При необходимости, поставка должна быть осуществлена в день заказа.

Общий срок исполнения обязательств по поставке Товара: с 01 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Поставщик обязуется затарить и упаковать Товар таким образом, чтобы исключить его порчу и (или) уничтожение до приемки Заказчиком.

Обязательное наличие у Поставщика переливного устройства и комплекта адаптеров, а также прочего оборудования у Поставщика, необходимого для перелива жидкого азота из емкости Поставщика в сосуд Дьюара Заказчика.

Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, заправку сосуда Дьюара азотом, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Заправка криогенной системы Заказчика осуществляется в помещениях Заказчика (без переноса криогенной системы в другие помещения).

Периодичность заправки составляет 2-3 раза в неделю в сосуд дьюара СК-25.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику паспорт и (или) сертификат, подтверждающий состав газа.

Характеристики поставляемых Товаров

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения НМЦК осуществлены следующие процедуры:

Осуществлен поиск в сети интернет

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых, заказчиком определяется коэффициент вариации по формуле

** , где σ – среднее квадратичное отклонение;

цi – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

n – количество значений, используемых в расчете;

*** , где V– коэффициент вариации.

Коэффициент вариации цены согласно расчетам, приведенным в таблице, не превышает 33%, услуги принято считать однородным, проведение дополнительного исследования не требуется.

Расчет составил специалист отдела закупок И. В.Денисова

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург « ____ » ___________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация №44» Пушкинского района, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Миннуллина Р. И., действующего на основании Устава, и _____________________в лице _____________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику жидкий азот (далее - товар), согласно Приложению № 1, Приложению №2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки и условия поставки товара

2.1.Сроки поставки: с момента подписания контракта по 15 декабря 2025года включительно. Поставщик не вправе досрочно осуществить поставку товаров.

2.2. Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика.

2.3. Поставщик обязуется поставить товар с 10.00 до 14.00 следующего дня с момента получения заявки Заказчика в комплекте с документацией: счет, счет-фактура*, акт передачи, накладная с указанием отпускных цен Поставщика. При необходимости, поставка должна быть осуществлена в день заказа.

2.4. Место поставки товара - СПб ГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского района, по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д.4, лит. Б, в помещения, указанные Заказчиком.

2.5. Поставщик при поставке Товара обязан передавать Заказчику документы, подтверждающие качество Товара: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке по Контракту, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

2.6. Транспортировка товара должна соответствовать требованиям, обязательным для данного вида товаров. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

2.7. Минимальный объем разовой поставки жидкого азота составляет 14 кг. Заправка сосудов Дьюара азотом, осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет в помещениях Заказчика с помощью сосудов Дьюара без переноса криогенной системы Заказчика в другие помещения. Обязательное наличие у Поставщика переливного устройства и комплекта адаптеров, а также прочего оборудования, необходимого для перелива жидкого азота из емкости Поставщика в сосуд Дьюара Заказчика.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет __________руб. (___________ рублей ____ копеек), в т.ч. НДС, [1] * в соответствии с Приложением № 1.

3.2. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Цена товара, все расходы с учетом стоимости товара, расходов на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, входят в цену контракта.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

3.5. Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта;

4.2.5. требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту;

4.2.6. требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.2.7. осуществить досрочную поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Контракта; Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества поставленного товара требованиям, установленным в контракте, подписывает документ о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или мотивированный отказ.

4.3.2. обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 дней.

4.3.3. обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.3.4 информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.

4.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4.3.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.7. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта;

4.3.8. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Порядок приемки товара

5.1. Товар Заказчику поставляется по заявкам Заказчика, в соответствии с условиями контракта до 15.12.2025г. со дня заключения контракта по следующему адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская д.4 лит.Б.

5.2. Доставка, разгрузка, поднятие товара на этаж до кабинета, входят в цену контракта и осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул, д. 4 лит.Б непосредственно в помещения, указанные Заказчиком, с 9 ч.00 мин до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по рабочим дням.

5.3. Поставщик не менее, чем за 1 (один) день до осуществления поставки товара уведомляет Заказчика о времени и дате поставки Товара в место доставки.

5.4. Поставщик передает Заказчику Товар по акту передачи и документ об оценке соответствия, предусмотренный правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательный для данного вида Товара, копию регистрационного удостоверения на поставляемое медицинское изделие, а также иные документы, подтверждающие качество Товара. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в акте.

5.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения Товара по акту передачи подписывает документ о приемке - Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товара. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия поставленного товара сопроводительным документам Поставщика, Акт приемки с приложением документов (накладных и других сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Поставщику.

5.7. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.).

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1. обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

6.3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

7. Качество

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и др.), принятым для данного вида Товара. В установленных законодательством случаях Товар должен быть обеспечен соответствующими сертификатами (удостоверениями), подтверждающими его качество, на русском языке.

7.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.

8. Рекламации

8.1. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия ее условиям контракта или техническим требованиям при представлении Заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней, на товар, качество которого соответствует условиям контракта.

8.2. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия его условиям контракта Поставщик и Заказчик должны договориться о привлечении эксперта. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

9.Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек, рассчитанных в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 и ст. 34 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

9.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере 10% от цены контракта (этапа контракта).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

9.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по контракту производится «Поставщиком» на основании требования «Заказчика» перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

9.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Поставщика» от исполнения этих обязательств в натуре.

9.10. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по контракту. В этом случае оплата по контракту осуществляется на основании документов, указанных в п. 3.2, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1.Различные споры, которые могут возникнуть по этому контракту, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта

в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего контракта, а именно:

11.2.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.2.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

11.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

11.4. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2025 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

11.5. Не допускается перемена Поставщика при исполнении контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

11.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

11.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

11.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. Приложения

12.1.Приложение №1. Расчет.

12.2. Приложение №2. Описание объекта закупки

13. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту №________от __________20 г.

Расчет

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с предложением участника размещения заказа, признанного победителем аукциона в электронной форме.

**при применении упрощенной формы налогообложения без НДС.

Исполнитель Заказчик

Приложение №2 к контракту № __________ от ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам товара; требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Общие положения

Место поставки Товара – заправка сосуда Дьюара осуществляется по адресу, указанному Заказчиком в заявке.

Заявка составляется в письменной форме с подписью уполномоченного лица и направляется Поставщику путем вручения, по электронной почте или по телефону. В заявке должно быть указано количество Товара.

Срок поставки Товара: с 8.00 до 13.00 следующего дня с момента получения заявки Заказчика.

При необходимости, поставка должна быть осуществлена в день заказа.

Общий срок исполнения обязательств по поставке Товара: с 01 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Поставщик обязуется затарить и упаковать Товар таким образом, чтобы исключить его порчу и (или) уничтожение до приемки Заказчиком.

Обязательное наличие у Поставщика переливного устройства и комплекта адаптеров, а также прочего оборудования у Поставщика, необходимого для перелива жидкого азота из емкости Поставщика в сосуд Дьюара Заказчика.

Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, заправку сосуда Дьюара азотом, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Заправка криогенной системы Заказчика осуществляется в помещениях Заказчика (без переноса криогенной системы в другие помещения).

Периодичность заправки составляет 2-3 раза в неделю в сосуд дьюара СК-25.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику паспорт и (или) сертификат, подтверждающий состав газа.

Характеристики поставляемых Товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

* при упрощенной системе налогообложения без НДС, счет-фактура не требуется. ↑