Тендер - Поставка запасных частей для автотранспортных средств №272532007

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение 2 к Извещению о проведении электронного аукциона. Описание объекта закупки.doc
• Приложение 3 к Извещению о проведении электронного аукциона. Проект контракта.doc
• Приложение 4 к Извещению о проведении электронного аукциона. Обоснование НМЦК.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 Извещение о проведении электронного аукциона от 14.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000191

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Чапаева, д.37

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

4579.75 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены контракта, по которой заключается контракт. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ДФ и БП администрации городского округа (муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23)

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

1. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ. 2. Срок поставки товара - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу контракта. 3. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. Требования к участникам в соответствии с пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ. Документ, подтверждающий соответствие - декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ. 4.Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. 5. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе - в соответствии с Приложением 1 к извещению о проведении электронного аукциона. 6. МБУ "Зеленстрой". Тел.: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Контактное лицо: Калиш Галина Григорьевна.

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Стартер
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 29.31.22.110 - Посмотреть таблицу с данными Штука 14707.67 14707.67 Мощность 3.6 Киловатт Значение характеристики не может изменяться участником закупки Совместимость С двигателем Cummins ISF автобуса ПАЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, год выпуска 2020 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Напряжение питания 24 Вольт Значение характеристики не может изменяться участником закупки Стартер
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 29.31.22.110 - Посмотреть таблицу с данными Штука 6390.67 19172.01 Мощность 2.7 Киловатт Значение характеристики не может изменяться участником закупки Совместимость С двигателем ММЗ-Д245 трактора МТЗ-82.1, год выпуска 2020 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Напряжение питания 12 Вольт Значение характеристики не может изменяться участником закупки Щётка дисковая
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 32.91.19.190 - Посмотреть таблицу с данными Штука 182.67 49320.90 Предназначена для уборочного навесного оборудования коммунальной техники Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Материал сердечника Металл Значение характеристики не может изменяться участником закупки Посадочный диаметр 120 Миллиметр Значение характеристики не может изменяться участником закупки Внешний диаметр 550 Миллиметр Значение характеристики не может изменяться участником закупки Материал щетины Полипропилен Значение характеристики не может изменяться участником закупки Щётка стеклоочистителя
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 29.31.23.120 - Посмотреть таблицу с данными Комплект 1115.67 4462.68 Тип Бескаркасная Значение характеристики не может изменяться участником закупки Длина щетки ≤ 530 Миллиметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Комплектность 2 Штука Значение характеристики не может изменяться участником закупки Совместимость С автомобилем УКМ-2500, год выпуска 2022 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Блок управления стеклоочистителя
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 29.31.23.120 - Посмотреть таблицу с данными Штука 3931.67 3931.67 Совместимость С автобусом ПАЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, год выпуска 2020 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Напряжение питания 24 Вольт Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого: 91594.93 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 1 к Извещению о проведении электронного аукциона. Требование к содержанию и составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_4_к_Извещению_о_проведении_электронного_аукциона._Обоснование_НМЦК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 4 к Извещению о проведении электронного аукциона.

Обоснование НМЦК.

Таблица расчета-обоснования Н(М)ЦК

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

* Поставщик № 1: Счет №1 от 22.04.2024; подписано руководителем

Поставщик № 2: Счет №2 от 18.04.2024; подписано руководителем

Поставщик № 3: Счет №3 от 19.04.2024; подписано руководителем

Дата подготовки расчета-обоснования Н(М)ЦК: 06.05.2024 г.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками - Российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта - Не применяется.

Документация_1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 1 к извещению

о проведении электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1.Информацию и документы об участнике закупки:

1.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

1.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

1.3.Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

1.4. Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

1.5. Копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

1.7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

1.8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

1.9.Декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального Закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);

1.10. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

1.11. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ;

1.12. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1.1.-1.9. настоящего пункта не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

2.1. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложение № 2 к извещению о проведении электронного аукциона), товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

2.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

3.Предложение участника закупки о цене контракта (процедура подачи предложений о цене контракта начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке).

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Заявка на участие в электронном аукционе составляется участником электронного аукциона на русском языке за исключением специальных терминов.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Федеральным Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Приложение_2_к_Извещению_о_проведении_электронного_аукциона._Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 2 к Извещению о проведении

электронного аукциона

Описание объекта закупки с указанием, функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик и инструкция по заполнению характеристик в заявке.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_3_к_Извещению_о_проведении_электронного_аукциона._Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №____

Настоящий Контракт заключен между ____________________________________, именуемым в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Протоколом _______________________ № ___ от «___»__________________ 20__г.,

Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить запасные части для автотранспортных средств (далее – товар) в количестве, наименовании, комплектации, по цене за единицу измерения и стоимости, указанным в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту.
1.2. Страна происхождения поставляемого товара указана в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Контракту.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (__________) рублей __ копеек, включая НДС в размере __________ (_________________) рублей __ копеек 1 . Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту.
2.2. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.2.1.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом качества, количества товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), и иных условий исполнения Контракта.
2.2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость непосредственно товара, а также иные расходы Поставщика, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий настоящего Контракта, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
2.4. Оплата производится Заказчиком в строгом соответствии со средствами бюджетного учреждения.
2.5. Оплата настоящего Контракта производится физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу по цене настоящего Контракта, уменьшенной на сумму налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.6. В рамках настоящего Контракта Заказчик осуществляет оплату по факту поставки товара в полном объеме, на основании документа о приемке.
2.7. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа, указанного в п.2.6 настоящего Контракта.
2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизиты расчетного счета с последующим заключением дополнительного соглашения об изменении или дополнении реквизитов в разумный срок. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления Поставщику.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Согласовать с Заказчиком точную дату поставки товара посредством телефонограммы, факсимильной связи и /или иным способом, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Доставить товар своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в настоящем Контракте, а также произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ.

3.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении.

3.1.4. Исполнить свои обязательства по передачи товара надлежащего качества, в количестве и комплектности, соответствующих Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.5. Передать Заказчику товар, качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики которого соответствуют характеристикам, установленным в извещении и указанным в предложении Поставщика.

3.1.6. В обязательном порядке передать заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к данному виду товара, в случае, если в соответствии с законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром.

3.1.7. Заменить некачественный товар, выявленный Заказчиком при его приемке, на товар, соответствующий условиям настоящего Контракта, в сроки, согласованные с Заказчиком, и нести все расходы по его замене. При невозможности замены некачественного товара он возвращается Поставщику за его счет.

3.1.8. При приемке сообщать Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования товара, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Провести экспертизу товара на предмет соответствия его количественных, качественных и других характеристик условиям настоящего Контракта, а также на соответствие поставляемого товара Спецификации (Приложение №1) к настоящему Контракту, документу о приемке.

3.2.2. Проверять наличие сопроводительных документов, представленных Поставщиком, подтверждающих качество и безопасность товара.

3.2.3. Принять товар и подписать документ о приемке.

3.2.4. В порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, отказаться от приемки некачественного товара или от товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта, поставленного с нарушениями, и составить мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.2.5. Оплатить товар в размере, порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и качестве, соответствующих Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту.

4.2. Товар должен поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технических условий. Поставщик обязуется включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

4.3. Доставка товара производится силами и средствами Поставщика в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта в силу, по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Чапаева, д.37, в интервале времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). День доставки должен быть рабочим днем.

4.4. Порядок приемки товара Поставщиком и представителем Заказчика:

4.4.1. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня после поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51Закона №44-ФЗ:

идентификационный код закупки,

наименование, место нахождения заказчика,

наименование объекта закупки,

место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги),

информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе):

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя),

адрес электронной почты, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии сзаконодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

единицу измерения поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги);

б) наименование поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги);

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5Закона №44-ФЗ

К документу о приемке, предусмотренному выше, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (в том числе товарные накладные,УПД, счета/ счет - фактуры (в случае применения НДС). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном выше.

4.4.3. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.4.4. Моментом исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту считается поставка товара в объеме и качестве, предусмотренном в Контракте, что подтверждается приемом товара без претензий к объему и качеству и подписанием документа о приемке.

4.4.5. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком документ о приемке по Контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

4.4.6. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с требованиями, указанными выше, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, определяющими качество поставляемого товара.

5.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, в момент его передачи Заказчику не имеет недостатков, снижающих стоимость товара или его пригодность. Функциональные характеристики товара должны обеспечить его использование в соответствии с предназначением.

5.3. Упаковка, в которой поставляется товар, должна обеспечивать защиту от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять от механических воздействий, а также обеспечивать сохранность товара и неизменность его качества в течение всего времени транспортировки. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

5.5. Срок годности товара должен соответствовать нормативно-технической документации производителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего контракта, просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф в размере _______________(___________) рублей, а также возместить убытки, непосредственно причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенных с победителем закупки предложившем наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф в размере _________________(_________) рублей.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить штраф в размере _________ (________________) рублей.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан уплатить штраф в размере _________ (________________) рублей.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, в том числе просрочки обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В этом случае Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

6.9. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

6.10. Уплата штрафов, пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 2

7.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет __________ (________________________________) рублей 3 . Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

7.2. В качестве обеспечения исполнения настоящего контракта принимается независимая гарантия, соответствующая требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

7.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения данного обязательства, начисляется пеня в размере, установленном в п. 6.2 настоящего контракта.

7.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат независимой гарантии Заказчику гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.5. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимая гарантия является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

срок действия независимой гарантии, превышающий срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых Заказчиком организации, выдавшей независимую гарантию одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.6. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

7.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.8. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:

отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;

несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в п. 7.5 настоящего раздела;

несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о закупке, по итогам которой заключен настоящий контракт, в настоящем контракте.

7.9. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.10. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке:

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.11. Предусмотренное п. 7.10 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

Уменьшение в соответствии с п. 7.10 настоящего контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной ч.7.2 ст. 96 Закона №44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона 44-ФЗ.

7.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику.

7.13. При расторжении настоящего контракта Заказчик возвращает обеспечение исполнения настоящего контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу решения о расторжении контракта.

7.14. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения настоящего контракта за удержанием денежных средств, подлежащих уплате Поставщиком в качестве неустойки и (или) возмещения причиненных убытков, если Поставщиком были допущены нарушения настоящего контракта, повлекшие начисление неустойки, которая к сроку возврата обеспечения исполнения контракта не была уплачена Поставщиком, и (или) Заказчик понес убытки по вине Поставщика, которые не были возмещены Поставщиком к моменту возврата обеспечения исполнения контракта.

При этом Заказчик обязан не позднее 2 рабочих дней со дня возврата обеспечения исполнения контракта за удержанием таких денежных средств направить Поставщику уведомление об удержании этих денежных средств с указанием оснований для такого удержания и суммы удерживаемых денежных средств с расчетом по каждому отдельному виду требования (пени, штраф, убытки).

7.15. Если сумма удержанных Заказчиком средств не покрывает начисленную неустойку и (или) возникшие убытки, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом непокрытой части неустойки и (или) суммы невозмещенных убытков в порядке, установленном настоящим контрактом, либо взыскать непокрытую часть неустойки и (или) сумму невозмещенных убытков в досудебном (претензионном) порядке, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

7.16. В случае, если Заказчик на основании настоящего раздела контракта возвратил Поставщику обеспечение исполнения контракта за удержанием денежных средств, подлежащих уплате Поставщику в качестве неустойки и (или) возмещения причиненных убытков, но Поставщик самостоятельно произвел уплату неустойки, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Поставщиком о перечислении на счет Заказчику денежных средств, подлежащих уплате в качестве неустойки, возвращает удержанную часть обеспечения исполнения контракта, при условии их фактического поступления на счет Заказчику.

7.17. На сумму обеспечения исполнения контракта, полностью или в части удерживаемую Заказчиком, проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту (ненадлежащее исполнение обязательств) в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Стороны путем переговоров вырабатывают альтернативные способы выполнения настоящего Контракта, либо принимают решение о его расторжении по взаимному соглашению Сторон.

8.5. Сторона, не исполнявшая или ненадлежащим образом исполнявшая свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их прекращения.

8.6. Из периода, за который рассчитывается пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны по настоящему Контракту, исключается срок действия обстоятельств непреодолимой силы, повлиявший на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе принимается в порядке, предусмотренном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.5.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

9.5.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 9.5.1 пункта 9.5 настоящего раздела контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

9.5.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 9.5.2 пункта 9.5 настоящего раздела контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.8. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе в порядке, предусмотренном частью 14.1 статьи 95 указанного Федерального закона.

9.8.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что :

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе принимается в порядке, предусмотренном частью 20.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.10.1. Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика и размещает такое решение в единой информационной системе;

9.10.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 9.10.1 пункта 9.10 настоящего раздела контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

9.10.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 9.10.2 пункта 9.10 настоящего раздела контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.13. В случае отмены Поставщиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает такое извещение в единой информационной системе.

9.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны вправе принять меры для их урегулирования путем проведения переговоров в устной или письменной форме.

10.2. В случае достижения договоренностей в процессе проведения переговоров Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему контракту. При этом изменение существенных условий контракта допускается только в случаях, указанных в настоящем контракте.

10.3. До передачи на разрешение суда споры должны быть урегулированы в претензионном порядке.

10.3.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

10.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10.5. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в порядке, установленном частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. В случае недостижения взаимного согласия Сторон при разрешении споров в претензионном порядке споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

10.5. В случае неподведомственности дела арбитражному суду споры по контракту разрешаются в суде по месту нахождения Заказчика.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.07.2024 года.

11.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, ведение которого осуществляет Федеральный орган исполнительной власти.

11.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия (включая обязательства по поставке товара, по оплате поставленного товара, а также гарантийные обязательства), и от ответственности за их нарушение.

11.4. После вступления в силу настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

11.5. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и (или) в электронной форме, в виде дополнительного соглашения, которое после его заключения становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.7. Настоящий контракт составлен в электронной форме.

11.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством.

11.9. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.10. Перечень Приложений:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара на ______ листе (-ах).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то слова «включая НДС в размере __________ (_________________) рублей __ копеек» заменяются на слова «НДС не облагается».

^ В случае заключения настоящего Контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением, настоящий раздел излагается в следующей редакции: «7.1.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется на основании п. 1 ч. 8 ст. 96 Закона № 44-ФЗ».

^

Обеспечение исполнения Контракта при заключении настоящего Контракта устанавливается в размере, указанном в документации о закупке (если применимо к настоящей закупке) и извещении о закупке, за исключением случая увеличения размера обеспечения исполнения Контракта при применении антидемпинговых мер по выбору Поставщика (ст. 37 Закона № 44-ФЗ). В таком случае в пункте указывается увеличенный размер обеспечения исполнения Контракта.