Тендер - «Поставка хозтоваров – 2025 г.» №295312188

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 72_ХОЗТОВАРЫ.rar

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.04.2025 по 10.04.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:02.04.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):10.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:11.04.2025Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации /Извещение.docx

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Наименование предмета закупки:

«Поставка хозтоваров – 2025 г.»

- Посмотреть таблицу с данными/ОМТС_Обоснование НМЦК_хозяйственные товары_2025.xls - Посмотреть таблицу с данными/Проект договора.docx

Проект договора № _____/К-П/25

на поставку хозтоваров – 2025 г.

г. Верхняя Пышма «___» __________________2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского округа Верхняя Пышма, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Барменкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________, действующ ___ на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь ФЗ РФ от 18.07.2011 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – контракт, договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен по результатам проведения закупки № _____________________________ по процедуре «Запрос котировок в электронной форме» на право заключения договора на предмет «Поставка хозтоваров – 2025 г.». Решение единой комиссии по осуществлению конкурентных и неконкурентных закупок для нужд МУП «Водоканал» о заключении настоящего договора зафиксировано в протоколе от __________________________.

Предмет договора – поставка хозтоваров – 2025 г.

В соответствии с настоящим договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке в адрес Заказчика хозтоваров (далее по тексту - Товар) на условиях, предусмотренных настоящим договором. Страна происхождения Товара - ________________________________.

В соответствии с настоящим договором Заказчик принимает на себя обязательства по приемке Товара и его оплате на условиях, определенных договором.

Товар поставляется в ассортименте, количестве, по ценам и согласно характеристик, указанных в Приложении № 2 «Техническое задание», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА (указывается при заключении договора)

2.1. Цена договора составляет ________________________________ (____________________________________________), в т.ч. НДС 20% _______________ (_______________________________________________________) (Либо – НДС не предусмотрен – в случае применения поставщиком УСН). Цена за единицу Товара указывается в Приложении № 2.

Источник финансирования собственные средства.

2.2. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы на доставку, погрузку, разгрузку товара на объекте Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если поставщик является плательщиком НДС), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

Стороны настоящего договора подтверждают его условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена договора, цена за единицу товара является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.4. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется по фиксированным ценам за ед. товара, указанным в Приложении № 2.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2. Поставляемый по настоящему договору Товар должен быть новым, неиспользованным, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять.

3.2. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству, по ассортименту, по комплектности, по сохранению целостности тары, упаковки, по наличию необходимой документации на Товар производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки и иными необходимыми способами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара, с обязательным присутствием надлежаще уполномоченного представителя Поставщика (водитель, экспедитор, иное лицо, непосредственно осуществляющее сопровождение груза, товара) и подписанием акта приема – передачи. В этот же срок включается срок оформления результатов такой приемки. В случае надлежащей поставки Товара, по окончании приемки представитель Заказчика подписывает акт приема – передачи, товарную накладную, товарно – транспортную накладную (УПД).

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Товара недостатков и (или) несоответствия условиям договора (по количеству, по качеству, по ассортименту, по комплектности, по таре, по упаковке, по наличию (отсутствию) документации на Товар и т.д.), Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке Товара, в котором фиксирует перечень недостатков, срок их устранения Поставщиком и направляет его Поставщику. Срок устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком в процессе приемки Товара – 2 (два) рабочих дня с момента направления Поставщику мотивированного отказа Заказчика в приемке Товара.

С целью проверки соответствия Товара условиям договора, техническим характеристикам (Приложение № 2) при его приемке, Заказчик вправе привлекать третьих, в т.ч. экспертные организации, аккредитованные лаборатории, за счет собственных средств. В этом случае срок приемки Товара продлевается на срок проведения приемки Товара с привлечением третьих, в т.ч. экспертных организаций, аккредитованных лабораторий. Отбор экземпляров для проведения проверки качества Товара, осуществляется в присутствии полномочного представителя Поставщика. При необеспечении явки своего представителя, отбор экземпляров Товара производится Заказчиком в одностороннем порядке, а Поставщик принимает на себя все риски неблагоприятных последствий приемки Товара с участием привлеченных третьих лиц, в т.ч. экспертных организаций, аккредитованных лабораторий.

В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора, Приложения № 2, расходы на привлечение третьих лиц, в т.ч. экспертных организаций, аккредитованных лабораторий относятся на сторону Поставщика. Срок возмещения Поставщиком вышеуказанных расходов Заказчика – 2 (два) рабочих дня с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком Поставщику.

3.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику надлежаще оформленные документы: счет, счет-фактуру (если поставщик является плательщиком НДС), товарную накладную, товарно – транспортную накладную (УПД), документы, подтверждающие качество Товара (технический паспорт, сертификат качества, инструкции по эксплуатации и т.п.).

3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе заявить Поставщику претензии по качеству Товара.

3.5. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии по качеству Товара. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.6. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания сторонами товарных накладных.

• ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата по настоящему договору производится по факту поставки каждой партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара, подписания сторонами документа о приемке Товара, предоставления Поставщиком Заказчику счета, счет – фактуры (если поставщик является плательщиком НДС), товарной накладной (УПД). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе удержать денежные средства соответствующие размеру применяемым штрафам и (или) пени при расчетах по договору.

4.2. Моментом оплаты является момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

• ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется 6 (шестью) партиями в течение срока действия договора по требованию Заказчика на основании заявки Заказчика (Форма заявки – Приложение № 1).

5.2. Заявка Поставщику может быть направлена одним из перечисленных способов, позволяющим определить получение заявки Поставщиком: по факсу, посредством электронной почты, нарочно с обязательным получением отметки в получении заявки (штамп предприятия, подпись ответственного лица, входящий номер).

5.3. Срок поставки каждой партии Товара - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Поставщику заявки Заказчика на поставку указанного в ней объема Товара.

5.4. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5.5. Моментом поставки Товара считается момент передачи Товара от Поставщика Заказчику по товарной накладной.

5.6. Поставка, разгрузка Товара производится силами, средствами и транспортом Поставщика по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А, производственная база.

5.7. Поставляемый Товар должен быть четко маркирован.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, в необходимом количестве, а также в соответствии с техническими характеристиками, указанными в настоящем договоре, Приложении № 2 и представить Заказчику документы, предусмотренные контрактом.
6.1.2. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно условий договора.
6.1.3. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

6.1.4. Предоставить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика. Запрос о предоставлении информации о ходе исполнения контракта может быть направлен одним из перечисленных способов, позволяющим определить получение запроса Поставщиком: по факсу, посредством электронной почты, нарочно с получением отметки в получении запроса (штамп предприятия, подпись ответственного лица, входящий номер).

6.1.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6.2. Поставщик вправе:
6.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом.
6.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно условий договора.

6.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в порядке, предусмотренном настоящим договором.
6.3.2. Провести экспертизу поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего договора для проверки его соответствия условиям договора, Приложения № 2 своими силами (в присутствии надлежаще уполномоченного представителя Поставщика) или привлеченными третьими лицами, экспертами, экспертными организациями, аккредитованными лабораториями, выбор которых осуществляется Заказчиком самостоятельно.
6.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные условиями договора.

6.3.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по контракту.
6.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям контракта.

6.4.3. Привлекать третью сторону, в т.ч. экспертные организации, аккредитованные лаборатории, для проверки качества поставленного по договору Товара.
6.4.4. Заявить Поставщику претензии по качеству поставленного Товара.

6.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате поставленного товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства по оплате поставленного товара. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % от цены Договора (п. 2.1.) до полного исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по настоящему договору.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 % от цены контракта.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде оплаты штрафа в размере до 50 % от цены договора (п. 2.1.).

7.5. Стороны договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по договору.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.

7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Поставщиком Заказчику документах, несет Поставщик.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, предусмотренной настоящим контрактом, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению сторонами обязательств по настоящему контракту (форс-мажор), а, именно: пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, пандемии, аварии на транспорте, войны, забастовки, блокады, террористические акты.

8.2. Если форс-мажор носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана известить другую сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления с обязательным приложением копии документа уполномоченного органа, подтверждающего эти обстоятельства.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА, ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА

9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ, а также в следующих случаях:

- При нарушении Поставщиком срока поставки Товара (п. 5.3. договора) более чем на 5 (пять) рабочих дней.

- При нарушении Поставщиком сроков, указанных в п.п. 3.2, 3.5. настоящего договора.

- При повторной поставке товара ненадлежащего качества и/или количества.

- При принятии в установленном порядке решения о ликвидации Поставщика или применении в отношении Поставщика процедур банкротства, а также поступление в Арбитражный Суд заявления кредитора о признании Поставщика банкротом.

- При административном приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 9.1. договора, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их наступления письменно уведомить об этом Заказчика.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи в порядке, предусмотренном п. 10.6. настоящего договора. и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней с даты направления Заказчиком уведомления о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

9.6. Стороны настоящего договора признают возможность изменения существенных условий настоящего договора при его исполнении по соглашению сторон в соответствии с Положением об организации закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно – канализационного хозяйства» городского округа Верхняя Пышма.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются письменным соглашением Сторон.

10.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена другой стороне в письменном виде. Срок рассмотрения претензии по настоящему договору составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее отправки стороной по договору. Стороны настоящего договора признают, что претензия является надлежащим образом отправленной и полученной контрагентом при направлении ее со следующих адресов электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (адрес электронной почты Заказчика), ____________________________________________________ (адрес электронной почты Поставщика) с последующим направлением оригиналов документов по почте.

В случае невыполнения сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев., в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

10.5. Полномочный представитель со стороны Поставщика:

_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. полномочного представителя).

Телефон: __________________, адрес электронной почты: _______________________________.

Полномочный представитель со стороны Заказчика при исполнении настоящего договора:

Чамовских Лариса Борисовна, начальник ОМТС, (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты).

10.6. Вся переписка сторон в рамках исполнения настоящего договора оформляется в письменной форме и направляется контрагенту по адресу, указанному в разделе 11 договора. Договором допускается электронная переписка по адресам, указанным в п. 10.5. настоящего договора. Под электронной перепиской понимается письменное доказательство, выполненное в форме цифровой, графической записи, в том числе полученное посредством факсимильной, электронной связи либо иным позволяющим установить достоверность документа способом. Факт отправления документа подтверждается отчетом об отправки либо скриншотом страницы сети интернет об отправлении. Датой получения документа считать дату отправки.

10.6.1. Стороны договора обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего контракта с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

10.6.2. Стороны договора признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем контракте, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.

Электронная переписка используется с целью оптимизации рабочего процесса и не исключает обязанность стороны-инициатора направить контрагенту документ по почте либо передать нарочно.

10.6.3. Положения настоящего пункта не применяются в случае информирование контрагента об одностороннем отказе стороны от исполнения настоящего контракта.

10.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. При подписании товарных накладных, УПД, при оформлении счетов на оплату, счетов-фактур по настоящему договору, стороны могут использовать систему электронного документооборота Система «Диадок» (АО «ПФ «СКБ Контур»).

10.9. Стороны настоящего договора признают, что Заказчик самостоятельно определяет объем, количество поставляемого товара по настоящему договору, исходя из своих потребностей, в соответствии с направленными Поставщику заявками (п. 5.1. договора). Направление Заказчиком в пределах срока действия договора (п. 10.3.) Поставщику заявок на поставку товара в меньшем количестве, чем указано в Приложении № 2, не влечет применение к Заказчику каких-либо санкций и не является основанием для предъявления претензий и требований со стороны Поставщика и третьих лиц.

10.10. Переход прав кредитора к другому лицу по настоящему договору осуществляется с согласия должника.

10.11. Поставщик обязуется в письменной форме проинформировать Заказчика о смене своих реквизитов, в том числе: место нахождения, почтовый адрес, сведения о единоличном исполнительном органе, банковские реквизиты, сведения об электронном адресе, сведения в ЕГРЮЛ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего изменения. В случае неисполнения условий настоящего пункта, Поставщик принимает на себя негативные риски неполучения соответствующей корреспонденции от Заказчика.

Приложения:

Форма заявки.

Техническое задание.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

________________ /С.А. Барменков/ ____________ /______________/

Приложение № 1

к договору на поставку товара

№ __________________

от «___» ___________________ 2025 г.

Заявка № ___

на поставку Товара

по договору № _______________________ от _________________________________

Настоящим просим осуществить поставку следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель МУП «Водоканал»

__________________/________________________/

м.п.

«____» ________________ 2025 г.

Заявка получена:

(ФИО полномочного представителя Поставщика, подпись, дата, печать, штамп)

______________________________________

Приложение № 2

к договору на поставку хозтоваров – 2025 г.

№ __________________

от «___» ___________________ 2025 г.

Техническое задание

«Поставка хозтоваров – 2025 г.»

- Посмотреть таблицу с данными

2. Предмет закупки: «Поставка хозтоваров – 2025 г.»

3. Объем и техническая характеристика поставляемой продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Цена договора: ________________________.

Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы,

связанные с погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением и иные накладные расходы, а также оплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора и действующих на территории РФ.

5. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (покупателя):

5.1. Поставляемый товар должен быть:

- преимущественно производства России;

- новым, без износа, не использованным ранее, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 2025 года выпуска, поставляться с комплектом товаросопроводительной документации и быть четко маркирован и определяем.

- соответствовать требованиям существующих норм и стандартов, а так же техническим требованиям, характеристикам, заявленным в настоящем Техническом задании.

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на весь товар на срок не менее одного года (или сроком, установленным заводом-изготовителем в паспорте на изделие) с момента исполнения обязательства по поставке товара.

5.3. Если поставщик предлагает замену (аналог) товара, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик, описание материалов, из которых изготовлено изделие. Решение о возможности применения предлагаемого аналога принимает Заказчик единолично на основании полученных характеристик и отзывов о товаре.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным договором поставки и нормативно правовыми актами.

5.5. Поставщик обязан заменить товар в случае его неисправности, несоответствия заявленным требованиям.

Документы и принадлежности, передаваемые вместе с товаром:

Поставщик при поставке каждой партии товара должен передавать Заказчику:

- счета-фактуры (упд), счета на оплату;

- товарные накладные ТОРГ – 12 (или УПД);

- сертификат соответствия на товар по ГОСТ;

- сертификаты, паспорта или акты предприятия – изготовителя, с гарантийными обязательствами и руководством по эксплуатации на русском языке;

- другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии.

Документы предоставляются на каждое наименование товара.

7. Условия поставки

7.1. Поставка товара осуществляется 6 (Шестью) партиями. Срок поставки –

10 (Десять) рабочих дней с момента получения Заявки.

7.2 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара.

7.3. Доставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляется силами Поставщика в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2 А, Производственная база.

7.4. Поставщик несет ответственность за подвоз товара к месту складирования, внутреннее перемещение товара с использованием собственных машин и механизмов, а так же присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение товара от транспорта Поставщика до помещений (независимо от этажности и наличия лифтов), указанных Заказчиком при поставке товара в его адрес.

8. Момент исполнения обязательства Поставщика по поставке товара:

Дата вручения (передачи) товара покупателю по месту поставки, определенному в Приложении, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9. Срок действия договора: 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

______________ /С.А. Барменков/ ______________ /________________/

/ТЗ ХОЗТОВАРЫ.docx

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП «Водоканал»

Барменков С.А.__________

Техническое задание

«Поставка хозтоваров – 2025 г.»

- Посмотреть таблицу с данными

2. Предмет закупки: «Поставка хозтоваров – 2025 г.»

3. Объем и техническая характеристика поставляемой продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Начальная (максимальная цена):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 Российских рубля.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы,

связанные с погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением и иные накладные расходы, а также оплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора и действующих на территории РФ.

Запрос котировок проводится путем снижения суммы начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых товара.

При этом начальная максимальная цена договора остается неизменной.

Сумма начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых товаров, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,25 Российских рубля.

Цена единицы товара является предметом торга при проведении процедуры запроса котировок и определяется по его результатам.

При заключении договора в спецификацию к договору включается цена единицы товара, определенной по результатам запроса котировок, которая рассчитывается путем пропорционального снижения начальной цены по каждой из составляющих сумму начальных (максимальных) единичных расценок по всей номенклатуре закупаемого товара.

Таким образом, если цена единицы товара в процессе запроса котировок снизилась с начальной максимальной, например, на 20%, то при заключении договора в спецификацию включаются все составляющие, каждая из которых включается по цене, уменьшенной на 20% от начальной, указанной в Техническом задании.

Фактический объем товара определяется исходя из потребностей Заказчика, на основании заявок Заказчика, но не может превышать максимальную предельную цену договора. Фактическая стоимость оформляется исходя из фактически поставленных товаров на основании единичных расценок победителя.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цена лота): Прилагается к документации.

5. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (покупателя):

5.1. Поставляемый товар должен быть:

- преимущественно производства России;

- новым, без износа, не использованным ранее, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 2025 года выпуска, поставляться с комплектом товаросопроводительной документации и быть четко маркирован и определяем.

- соответствовать требованиям существующих норм и стандартов, а так же техническим требованиям, характеристикам, заявленным в настоящем Техническом задании.

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на весь товар на срок не менее одного года (или сроком, установленным заводом-изготовителем в паспорте на изделие) с момента исполнения обязательства по поставке товара.

5.3. Если поставщик предлагает замену (аналог) товара, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик, описание материалов, из которых изготовлено изделие. Решение о возможности применения предлагаемого аналога принимает Заказчик единолично на основании полученных характеристик и отзывов о товаре.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным договором поставки и нормативно правовыми актами.

5.5. Поставщик обязан заменить товар в случае его неисправности, несоответствия заявленным требованиям.

Документы и принадлежности, передаваемые вместе с товаром:

Поставщик при поставке каждой партии товара должен передавать Заказчику:

- счета-фактуры (упд), счета на оплату;

- товарные накладные ТОРГ – 12 (или УПД);

- сертификат соответствия на товар по ГОСТ;

- сертификаты, паспорта или акты предприятия – изготовителя, с гарантийными обязательствами и руководством по эксплуатации на русском языке;

- другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии.

Документы предоставляются на каждое наименование товара.

7. Условия поставки:

7.1. Поставка товара осуществляется 6 (Шестью) партиями. Срок поставки –

10 (Десять) рабочих дней с момента получения Заявки.

7.2 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара.

7.3. Доставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляется силами Поставщика в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 2 А, Производственная база.

7.4. Поставщик несет ответственность за подвоз товара к месту складирования, внутреннее перемещение товара с использованием собственных машин и механизмов, а так же присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение товара от транспорта Поставщика до помещений (независимо от этажности и наличия лифтов), указанных Заказчиком при поставке товара в его адрес.

8. Момент исполнения обязательства Поставщика по поставке товара:

Дата вручения (передачи) товара покупателю по месту поставки, определенному в Приложении, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9. Срок действия договора: 12 (Двеннадцать) месяцев с даты заключения договора.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера________________________________ Беленко Д.В.

Начальник ПТО______________________________________________ Фурсов С.А.

ПЭО________________________________________________________ Дружинина С.В.

Главный энергетик ___________________________________________ Кобылин Д.Ю.

Специалист по закупкам________________________________________ Цимбал Л.Д.

/ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ.docx Образцы основных форм документов

Форма 1

« __ » ______________ 2025 года

№ ___________________________

(ФОРМА 1)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса котировок, опубликованное «____» _______ 2025 г. на сайте: www.zakupki.gov.ru/223, размещенную в Системе Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования,

______________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

______________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-----, в соответствии с требованиями Закупочной документации и на условиях проекта договора со следующими данными:

Сумма договора является неизменной!

- Посмотреть таблицу с данными

Авансовый платеж по основному предложению не требуется.

Наименования страны происхождения поставляемых товаров: __________

__________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Инструкции по заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Форма 2

от «_____»_________ 2025 г. № ______

Запрос котировок на _________________________________

Техническое предложение (форма 2)

Участник: ______________________________________________________________

Суть технического предложения

_________________________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Инструкции по заполнению

• • • Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
    • Выше приведена форма титульного листа Технического предложения, в котором указываются описание выполняемых работ / оказываемых услуг / поставляемого товара, являющихся предметом закупки, а также их функциональных, количественных и качественных характеристик.
    • В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований Технического задания и проекта Договора.
    • Участник в Техническом предложении указывает конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ, предоставляет указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, стоимость единицы товара.
    • Техническое предложение Участника, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами.
    • Описание товара (материала), используемого участником размещения заказа при выполнении работ, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара (материала). При описании предлагаемого для использования товара (материала) могут быть использованы общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) предлагаемого для использования товара (материала) указывать: «не более», «не менее», «не хуже», «соответствует», «в полном соответствии» и т.п. При описании характеристики товара (материала) (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (материала).
    • Предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям Закупочной документации (не предоставлена информация, предусмотренная техническим заданием, предоставлена недостоверная информация или информация не соответствует требованиям Закупочной документации), подлежат отклонению.

Форма 3

Приложение № __

от «____»__________2025 г. №__________

Запрос котировок на _________________________________________

План распределения объемов выполнения поставок, работ (услуг) между Участником и субподрядчиками (форма 3)

Участник: __________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________ __________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Инструкции по заполнению

• • • Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается Участником с привлечением субподрядчиков Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
    • В данной форме Участник указывает:
  • перечень выполняемых Участником и каждым субподрядчиком поставок, работ (услуг);
  • стоимость поставок, работ (услуг) по Участнику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении;
  • сроки выполнения поставок, работ (услуг) Участником и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг).
    • К данной форме Участник должен приложить:
  • подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ (услуг);
  • документы на субподрядчиков.

Форма 4

Приложение № ___
от «____»_____________ 2025г. №__________

Запрос котировок на ________________________________________________

Декларация соответствия

Наименование участника____________________________________________________

соответствуем приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

* Столбец № 2 заполняется участником запроса ценовых предложений в электронной форме в обязательном порядке путем проставления в соответствующих пунктах фразы «Соответствую указанному пункту» или «Не соответствую указанному пункту».

Форма 5

Приложение № ___
от «____»_____________2025 г. №__________

Анкета Участника (форма 5)

Запрос котировок на ___________________________________________________________

Участник _______________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

______________________ ___________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Инструкции по заполнению:

• • • Участник указывает дату и номер в соответствии с(формой1).
    • Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.