Тендер - Поставка хозтоваров №272194131

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• НМЦД.xlsx
• Договор.docx

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР №

на поставку товара

г. Ярославль « » 2024 г.

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северной железной дороге (далее - филиал ФГП ВО ЖДТ России на СЖД) Лепехина Олега Алексеевича, действующего на основании доверенности № 5608-Ю от 03.07.2023, с одной стороны, и _Общество с ___________________ (далее - ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании Устава , с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании Раздела 28 Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГП ВО ЖДТ России заключили настоящий договор на поставку товара (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику ____________________ для нужд структурных подразделений филиала ФГП ВО ЖДТ России на Северной железной дороге, характеристики которого указаны в Приложении № 1 «Функциональные, технические и качественные характеристики Товара» к Договору в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик принять и оплатить Товар, соответствующий условиям настоящего Договора.

1.2. Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с законодательством Российской Федерации настоящий Договор заключается в процессе их обычной хозяйственной деятельности.

1.3. Срок поставки Товара: с момента заключения договора по 30.05.2024 г.

1.4. Место поставки товара: г. Ярославль, ул. 1-я Вокзальная, д. 18/9.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара в полном объеме, в том числе тары и упаковки, затраты на доставку Товара по адресу Заказчика, разгрузку, расходы на страхование (если они есть), налоги, пошлины и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.2. Цена Договора составляет __________ (_________________) рублей ___ копеек в т.ч НДС 20%. Цена за единицу Товара указана в Приложении № 2 «Спецификация Товара» к настоящему Договору.

2.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора.

2.4. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.5. Оплата Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора) с субъектами малого предпринимательства осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки (подписания Заказчиком документа о приемке) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

2.6. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств Заказчика.

2.8. В случае изменения банковских реквизитов поставщик обязан в однодневный срок известить Заказчика об изменениях с указанием нового счета, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить соответствующий Товар в полном объеме по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящего договора - в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.00

часов до 16.00 часов, в пятницу с 09.00 часов до 14.45 часов

Срок (период) поставки Товара является существенным условием Договора. Однократное нарушение срока (периода) поставки Поставщиком Товара является существенным нарушением условий Договора.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик имеет право утратить интерес к приобретению Товара у Поставщика.

Поставка Товара за пределами установленного срока (пункта 1.3 Договора) допускается исключительно с письменного согласия Заказчика на приемку Товара, с учетом применения мер ответственности, установленных в разделе 5 Договора, если за пределами установленного срока у Заказчика не утрачен интерес к приобретению у Поставщика Товара.

3.2. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара извещает Заказчика и Грузополучателя (далее – Заказчика) о предполагаемой дате поставки Товара, с указанием должностного лица, на которое возложена ответственность за передачу Товара. Уведомление может быть произведено по почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения уведомления Заказчиком.

3.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком после его поставки и разгрузки за счет средств и силами Поставщика.

3.4. Приемка Товара начинается в течение 1 (одного) рабочего дня после извещения Поставщиком Заказчика о факте его доставки.

3.5. Приемка Товара осуществляется Заказчиком до подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

3.6. Приемка Товара осуществляется по количеству, комплектности, наличию/отсутствию механических повреждений, работоспособности, соответствию техническим характеристикам и Приложениям №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк настоящему Договору, при наличии документов, подлежащих передаче вместе с Товаром. По итогам приемки подписывается товарная накладная. Оплата производится после подписания товарной накладной, при наличии правильно оформленных документов необходимых для оплаты, перечень документов, подлежащих передачи вместе с поставленным товаром указан в п. 3.13 настоящего Договора

3.7. Поставленный Поставщиком Товар принимается Заказчиком в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента начала его приемки.

По факту приемки Товара Сторонами подписываются: товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ.

3.8. Передача Товара Заказчику должна быть осуществлена в соответствии с условиями Договора.

3.9. Все параметры Товара должны соответствовать установленным к ним требованиям и условиям Договора.

3.10. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в таре и упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

Многооборотная тара, средства пакетирования, прочая тара и упаковка возврату не подлежат.

3.11. При обнаружении Заказчиком в момент приемки Товара отклонений от условий настоящего Договора и товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ не подписываются, а составляется акт о выявленных недостатках, который направляется Поставщику.

Поставщик обязан за свой счет заменить Товар. Срок замены Товара составляет не более 7 (семи) дней в зависимости от характера выявленных недостатков.

3.12. Замененный Поставщиком Товар принимается Заказчиком в порядке, установленном пунктами 3.2 - 3.11 настоящего Договора.

3.13. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы, составленные на русском языке:

счет, счет-фактуру по форме, установленной законодательством Российской Федерации, или универсальный передаточный документ;

два экземпляра товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа, товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (при наличии);

руководство по эксплуатации, паспорт и прочую техническую документацию (при наличии);

копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии на поставляемый Товар (при наличии);

государственную таможенную декларацию на поставляемый Товар (в случае поставки Товара, происходящего из иностранного государства).

Взамен счета-фактуры и/или товарной накладной Поставщик может представить универсальный передаточный документ.

3.14. Право собственности на Товар по Договору, а также рисков, связанных с утратой и порчей, возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

3.15. Оплате подлежит Товар, принятый Заказчиком по количеству и качеству.

3.16. Подтверждением факта передачи Товара является подписание между Поставщиком и Заказчиком (их уполномоченными представителями) товарных накладных по форме № ТОРГ- 12 или универсального передаточного документа. Товар, не соответствующий требованиям Договора, считается не поставленным.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара. Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны предоставляться одновременно с передачей Товара.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым.

4.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику Товар с Гарантийным сроком, который исчисляется с момента передачи Товара Заказчику и должен быть не менее срока гарантии Производителя. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору он уплачивает Заказчику неустойку (штрафы, пени).

5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором как процент этапа исполнения Договора (далее - цена договора (этапа)). Под этапом, в рамках настоящего Договора, понимается срок исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов Цены Договора (этапа), что составляет ________ (________) рублей __ копеек.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

5.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, документально подтвердив, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы, по вине другой Стороны или в связи с мобилизацией в Российской Федерации в период срока действия Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации».

5.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

5.15. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.16. В случае неисполнения обязательств Поставщиком по Договору в полном объеме:

5.16.1. Денежные средства, перечисленные Поставщиком в счет обеспечения исполнения Договора на указанный Заказчиком счет, подлежат удержанию в полном объеме в доход Заказчика (в случае предоставления такого обеспечения).

5.16.2. Если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком представлена банковская (независимая) гарантия, Заказчик осуществляет взыскание обеспечения исполнения Договора в полном объеме в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления письменного требования Гаранту (в случае предоставления такого обеспечения).

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

6.2.1. Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.2.2. Поставщик нарушает сроки поставки Товара.

6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель и юридическое лиц, которые обладают специальными познаниями, опытом, квалификацией в области поставляемого Товара) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

6.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (подрядчику, Поставщику) по адресу электронной почты поставщика (подрядчика, Поставщика), указанному в договоре, с последующим направлением оригинала такого решения поставщику (подрядчику, Поставщику) по почтовому адресу поставщика (подрядчика, Поставщика) указанному в договоре.

6.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Датой надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, Поставщика) признается дата направления Заказчиком поставщику (подрядчику, Поставщику) решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора, направленного по адресу электронной почты поставщика (подрядчика, Поставщика), указанному в договоре.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 5 (пяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) условий договора, которые в соответствии с Гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика для исполнения договора. Поставщик (подрядчик, Поставщик) обязан компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.4 Договора, послужившее основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, Поставщик) и (или) поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, Поставщика.

6.10. Надлежащим уведомлением Поставщика является исполнение Заказчиком пункта 6.6 Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

6.11. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

6.11.1. Заказчик неоднократно нарушает сроки оплаты Услуг;

6.11.2. Неоднократной не выборки Услуг Заказчиком.

6.12. Поставщик (подрядчик, Поставщик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.13. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.

6.14. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

6.15. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов, с подписанием соответствующего акта.

6.16. При расторжении Договора по любым основаниям при взаиморасчетах Сторон используется сумма рублевого эквивалента стоимости каждой единицы Товара.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или законодательству Российской Федерации.

7.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Поставщиком обязательств и представленных отчетных документов.

7.1.4. Контролировать процесс поставки Товара, а также проверять качество. С этой целью определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке Товара по настоящему договору.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках, выявленных в процессе поставки товара.

7.2.2. Обеспечивать своевременную приемку товара Поставщика по настоящему договору.

7.2.3. Обеспечивать своевременную оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

8. Права и обязанности Поставщика

8.1. Поставщик вправе:

8.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной, счета-фактуры после представления отчетных документов.

8.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

8.2. Поставщик обязан:

8.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы, предусмотренные настоящим Договором.

8.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе поставки товара недостатки.

8.3. В случаях, если в качестве места поставки товара будет определена территория Заказчика:

8.3.1. Во время оказания услуг Поставщик не обязан следовать установленному у Заказчика внутреннему распорядку, предусмотренному для работников;

8.3.2. Поставщик обязан принимать во внимание время работы и особенности пропускного режима на территорию, установленные Заказчиком.

9. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ

9.1. Поставщик вправе привлекать соисполнителей и обязан письменно уведомлять об этом Заказчика.

Деятельность привлекаемых на основании договоров соисполнителей к исполнению обязательств по Договору не должна иметь признаков нарушений, изложенных в письмах ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@.

9.2. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору соисполнителями, а также риск причинения последними убытков во время поставки Товара по Договору.

9.3. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком по обязательствам по Договору, исполнение которых было осуществлено с привлечением соисполнителей.

9.4. Все споры Поставщика с соисполнителями решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не оказывая влияния на исполнение Поставщиком обязательств по Договору.

9.5. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению настоящего Договора соисполнителей.

9.6. В период действия Договора, по письменному запросу Заказчика, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения (вручения) такого запроса, представить Заказчику заверенные Поставщиком копии договоров с соисполнителями со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений).

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийное бедствие, военные операции любого характера, забастовки. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 10.1 Договора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств и дополнительно по требованию другой Стороны предоставить документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом.

10.3. В случаях, предусмотренных в пункте 10.1 Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

10.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев, Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. В случае если стороны не достигнут согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области в установленном законодательством порядке.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его заключения по 30.06.2024 г.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение неисполненных обязательств Сторон по нему, в том числе заверений, гарантий и гарантийных обязательств, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

13.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Функциональные, технические и качественные характеристики Товара;

Приложение № 2 – Спецификация Товара;

13.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

14. АДРЕСА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ)

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___» _________ 2023 г.

№ /

Функциональные, технические и качественные характеристики Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от «___» _________ 2023 г.

№

Спецификация Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка хозяйственных товаров

для нужд структурных подразделений филиала ФГП ВО ЖДТ России на Северной железной дороге в 2024 году

Условия поставки: в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов аукциона в электронной форме:

1. Товар должен поставляться в фирменной упаковке изготовителя с соответствующей маркировкой. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства (ГОСТов), упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, при транспортировке к конечному месту эксплуатации, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. Если поставщиком будет использоваться транспортировочная тара, то последняя должна быть невозвратной.

2. Срок поставки с момента подписания договора по 30 мая 2024 года включительно.

Поставщик по средствам электронной связи (с подтверждением получения сообщения) или телефонной связи (контактное лицо будет указано в договоре) извещает Заказчика (Грузополучателя) о предполагаемой дате поставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.

Прием Товара начинается в согласованный с Заказчиком день. Приемка товара на соответствие описанию предмета закупки и правильного заполнения документов может осуществляться до двух дней до подписания товарной накладной (универсального передаточного документа) или акта приема - передачи.

Поставка товара (доставка и разгрузка включены в цену товара) осуществляется силами и за счет поставщика с 9.00 час. до 15.30 час. (12.00-13.00 час. - обед) по московскому времени /с понедельника по четверг; выходные и праздничные дни, установленные нормативно-правовыми актами органами государственной власти субъектов Российской Федерации, считаются нерабочими/ по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Вокзальная, д. 18/9.

3. Цена товара включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать указанным характеристикам или превосходить их.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, безопасный при условии соблюдения требований Инструкции по эксплуатации, соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товара).

Поставка товара осуществляется в комплекте с документацией: счет, счет-фактура, накладная с указанием цен «Поставщика», сертификаты соответствия (при необходимости согласно требованиям законодательства РФ).

В накладной в графе «Основание» прописывается номер и дата договора.

Особые способы и условия поставки: Поставка производится один раз или партиями. Сроки поставки товара - по согласованию сторон. Поставщик обязан назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, касающимся поставки Товара.

Требования к таре и упаковке товара и Гарантийные обязательства:

Товар поставляется в упаковках (пачках, тюках, рулонах, коробках). Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, при перевозке к конечному месту эксплуатации, а также при хранении на складе в нормальных условиях в течение гарантийного срока Товара без изменения свойств и характеристик. Упаковки (пачки, тюки, коробки) чистые, не поврежденные, не влажные. На упаковки нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (в т.ч. наименование, марка, количество товара в упаковке и т.д.).

При обнаружении Товара ненадлежащего качества, ассортимента, Заказчик отказывается от приемки такого Товара, известив об этом Поставщика. Поставщик заменяет некачественный Товар на качественный, соответствующий ассортименту, в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) Товара.

При выявлении несоответствий, недостатков поставленного товара Заказчик незамедлительно письменно уведомляет об этом Поставщика, используя любой доступный способ связи /подтверждение получения уведомления поставщиком обязательно/.

Поставляемый Товар новый, надлежащего качества и соответствующий функциональным и качественным параметрам, установленным изготовителем (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием предмета закупки.

Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и другой нормативно-технической документации применительно к Товару).

Срок гарантии на поставленный товар равен сроку гарантии производителя (1 год или меньший срок, если он оговаривается производителем) и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товарной накладной (акта, УПД) о приемке Товара. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с Товаром. В гарантийных документах должны оговариваться условия нарушения гарантии.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком некачественного товара (брак, производственный дефект), некомплектного товара Поставщик обязан заменить, доукомплектовать такой товар в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого товара.

Расходы по возврату товара и его замене, либо доукомплектованию производятся за счет средств Поставщика и Заказчиком не возмещаются. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного товара требованиям договора, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика в срок 10 (десять) рабочих дней заменить несоответствующий товар на новый. При невозможности замены, доукомплектования товара по месту его нахождения и при наличии у Заказчика потребности, Поставщик предоставляет Заказчику такой же, аналогичный товар для замены. Гарантийный срок на замененный (доукомплектованный) товар начинает исчисляться со дня его замены (доукомплектования).

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

1. Определение начальной (максимальной) цены договора произведено в соответствии с требованиями Положения о закупках методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а также с использованием сведений из ранее заключенного договора на оказание аналогичных услуг.

2. Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы следующие ценовые предложения на условиях настоящей закупки:

Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы следующие ценовые предложения на условиях настоящей закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Заместитель директора по экономике и финансам О.В. Советова

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273351599 Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ ЯО "Рыбинская городская больница № 1»	Электронный аукцион #273351599	300 000 Обеспечение контракта: 5%	1 день 24.05.2024 04.06.2024
Тендер №273671092 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #273671092	10 187	1 день 29.05.2024 04.06.2024
Тендер №273708124 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273708124	299 396	4 дня 30.05.2024 07.06.2024
Тендер №273727313 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273727313	291 459	7 дней 30.05.2024 10.06.2024
Тендер №273738861 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #273738861	20 571	8 часов 30.05.2024 03.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272194111 ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ	Малая закупка #272194111	25 930	срок истек 07.05.2024 07.05.2024
Тендер №272194060 поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #272194060	16 494	срок истек 07.05.2024 07.05.2024
Тендер №272193927 Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Запрос котировок #272193927	415 500 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 07.05.2024 16.05.2024
Тендер №272193918 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СВОБОДНЕНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Запрос котировок #272193918	415 500 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 07.05.2024 16.05.2024
Тендер №272193728 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. КАСЛИ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (с результатом)	Электронный аукцион #272193728	34 436	срок истек 06.05.2024 16.05.2024

Тендеры из региона Ярославская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272193982 звено ж/б круглых труб Т 50.50-2 (В25, F300,W6) (ЖБИ), блок портальной стенки железобетонный ОД-5 (В25, F300,W6) (ЖБИ), блок портальной стенки железобетонный ОДН -5 (В25, F300,W6) (ЖБИ), битумная мастика БНМ 75/35 (Гидроизоляция), пакля для конопатки шв...	Запрос предложений #272193982	См. док.	срок истек 07.05.2024 24.05.2024
Тендер №272192039 Поставка мыла жидкого и кремов в 2024 году (с результатом)	Не определен #272192039	76 196	срок истек 07.05.2024 16.05.2024
Тендер №272190645 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА" объявляет тендер: ремонт территории муниципального дошкольного образовательного учреждения Большесельский детский сад "Березка"	Запрос предложений #272190645	3 156 030	срок истек 07.05.2024 20.05.2024
Тендер №272188385 Поставка конвертов почтовых	Малая закупка #272188385	70 370	срок истек 07.05.2024 17.05.2024
Тендер №272187671 Продажа имущества должника: Земельный участок, Легковой автомобиль	Электронный аукцион #272187671	326 160	14 дней 07.05.2024 17.06.2024