Тендер - Поставка хозяйственных товаров (в соответствии со спецификацией на 20 позиций) №316690909

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Спецификация_на_поставку_хозяйственных_товаров

Спецификация на поставку хозяйственных товаров

для ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: __________ (_____________________________) рублей _______ копеек.

ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ХОЗЯЙСТВЕННЫХ_ТОВАРОВ

ДОГОВОР

ПОСТАВКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ № _

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное областное казенное учреждение «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора Стуколкиной Татьяны Александровны, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе) заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является поставка хозяйственных товаров для обеспечения текущей деятельности Заказчика в соответствии со Спецификацией, указанной в Приложении № 1
к договору, являющейся неотъемлемой частью договора (далее товар, Спецификация).

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, общая цена, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара описанием объекта закупки определяются Спецификацией. Поставщик обязуется поставить товар,
а Заказчик – принять и оплатить его по цене и на условиях, указанных в договоре.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью,
не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.4. Идентификационный код закупки в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика на 2025 год▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0244.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки товара: 20 рабочих дней со дня заключения договора.

2.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Пункт поставки расположены по адресам, указанным в Спецификации (далее адреса поставки).

Все виды погрузо-разгрузочных работ товара осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия Заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

2.3. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику по адресу поставки
и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара
на соответствие Спецификации,

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов
в соответствии с условиями договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной упаковки;

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.

2.4. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

2.5. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к адресу поставки.

2.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.7. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в Спецификации и товаросопроводительных документах.

2.8. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара по договору считается факт передачи товара Заказчику. Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика и счетом/счетом-фактурой.

2.9. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком
и подписания Заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям
и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам
и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

3.3. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия) или другие документы, подтверждающие качество товара.

3.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.). Объем гарантий качества составляет 100%.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора составляет _______________ (______________________________) рублей _______________ копеек.

4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора,
за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и договора. Для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации (рубль).

4.4. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, подъем до места поставки товара страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие накладные расходы, связанные с исполнением договора в полном объеме.

4.5. При исполнении договора по соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества поставляемого товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

4.6. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 договора, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи товара Заказчиком и предоставления товарной накладной или универсального передаточного документа, счета, счета-фактуры (при наличии НДС).

4.7. Днем платежа считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4.8. Финансирование по договору осуществляется за счет средств бюджета Новгородской области.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по договору.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик взыскивает штраф в размере 2,5 процентов от цены договора.

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных договором, Поставщик обязан уплатить Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее постановление Правительства РФ № 1042). Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить предусмотренный договором штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик взыскивает штраф в размере 10 процентов от цены договора, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1042.

5.5. Уплата штрафа по договору не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных договором.

5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантия на товар составляет 12 месяцев. Гарантия исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

6.2. Началом гарантийного срока является дата подписания товарной накладной Заказчиком (далее «гарантийный срок»). Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части товара считаются равным гарантийному сроку на основной товар.

6.3. Стороны договорились гарантийным случаем считать любую неисправность товара, которая приводит к невозможности, либо любому ограничению использования данного товара по его прямому назначению, в том числе отсутствие, либо нарушение выполнения отдельных функций выполнение их с ошибками, либо не полностью.

6.4. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара, если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в соответствующем акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех Сторон альтернативных способов исполнения договора.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней
с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Новгородской области.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора действующим законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым действующим законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Приемка товара осуществляется в соответствии с порядком приемки товара на основании счета, счет-фактуры (при наличии), товарной накладной (Приложение № 2 к договору) и на основании акта приема-передачи товара (приложение № 3 к договору).

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.4. Изменения в договор могут быть внесены в соответствии с Законом о контрактной системе по соглашению Сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон и являющегося неотъемлемой частью договора.

10.5. Договор действует с даты его заключения и до исполнения всех обязательств Сторон, определенных в договоре, до 30 декабря 2025 года.

10.6. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных
с исполнением договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких претензий
и разногласий в досудебном порядке.

В случае не достижения взаимного согласия споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Новгородской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новгородской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

10.7. В случае изменения местонахождения и (или) банковских реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.8. К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

10.8.1. Приложение № 1 - Спецификация;

10.8.2. Приложение № 2 - Порядок приемки товара;

10.8.3. Приложение № 3 - Форма акта приема-передачи товара.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация на поставку хозяйственных товаров

для ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: __________ (_____________________________) рублей _______ копеек.

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в настоящей Спецификации.

Товары должны быть маркированы в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями.

Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Адрес доставки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Великий Новгород, ул. Большая Московская 13 «а», 2 этаж.

3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставщик должен представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций
о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары (постановление Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 года № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

4. Требования к объёму предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки товара.

5. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки-передачи товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок приемки товара

Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

Приемка товара осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара.

Приемка товара осуществляется по номенклатуре и количеству, в том числе на соответствие тары и (или) упаковки, маркировки требованиям, на основании сопроводительных документов на товар, перечисленных в договоре.

Товар не подлежит приемке в случае нарушения порядка оформления сопроводительных документов.

Приемка товара по номенклатуре и количеству проводится в день поставки товара.

6. При обнаружении несоответствия товара по номенклатуре и количеству, установленному в договоре, оформляется акт рекламации Поставщику в письменной форме в день приемки товара. При этом весь товар (вся партия Товара) считается не поставленным до момента устранения нарушений по поставке.

7. Срок устранения Поставщиком несоответствий, выявленных при приемке товара,
не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента получения акта рекламации.

8. Товар в поврежденной упаковке или не соответствующий заявленным
в сопроводительном документе наименованиям и количеству, не имеющий сопроводительного документа, а также подлежащий изъятию из гражданского оборота, приемке не подлежит.

9. По результатам приемки товаров по номенклатуре и количеству Заказчик подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ, что является документами, подтверждающими приемку товара по номенклатуре и количеству.

10. Проверка качества товара, срока годности и цены Товара на их соответствие сопроводительным документам, установленным в договоре осуществляется по результатам приемки товаров по номенклатуре и количеству.

11. Товар не подлежит приемке, в случае несоответствия качества товара, срока годности
и цены товара сопроводительным документам.

12. Срок устранения Поставщиком несоответствий, выявленных при приемке товара,
не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с момента получения акта рекламации.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
по договору от «___» ___________ 2025 года № ___

г. Великий Новгород «____» ______ 2025 года

Государственное областное казенное учреждение «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Стуколкиной Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, действующего на основании_____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Товар, предусмотренный в п. 1.1 договора на поставку канцелярских и офисных товаров от «___» _______2025 года № ___ (далее договор) поставлен Поставщиком в установленные договором сроки, надлежащим образом и в полном объеме в соответствии со Спецификацией на поставку хозяйственных товаров для ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» (приложение № 1 к настоящему договору).

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам поставки товара не имеет.

2. Согласно договору общая стоимость товара составляет _____________(__________________) рублей ________ копеек.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0244.

- Посмотреть таблицу с данными