Тендер - Поставка хозяйственных товаров (сода кальцинированная) в 1 полугодии 2024 года №268983772

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 Извещение о проведении электронного аукциона от 21.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000014

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Воронежская обл, Воронеж г, УЛ. ПУТИЛОВСКАЯ, Д.19

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 6120.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

см. документацию

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20316Х39790

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

см. документацию

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение № 3 Договор (проект)

Описание объекта закупки

1 Приложение № 2 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 4 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Извещение ХОЗТОВАРЫ (сода) 1 кв 2024

Приложение_№_2_Описание_объекта_закупкиxx

Приложение № 2 к Извещению

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРОВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае если наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799, государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации. Товар должен быть зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

Поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использовавшимся, без дефектов.

Поставляемые товары соответствуют обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Поставщик подтверждает качество поставляемых товаров путем предоставления документов, удостоверяющих их качество (декларацию/сертификат).

Поставщик гарантирует качественные характеристики продукции в течение всего срока, установленного нормативными актами Российской Федерации.

Погрузка-разгрузка продукции осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Товар поставляется в стандартной таре, упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять (от даты поставки):

общего срока годности более 5-ти лет - остаточный срок годности, не менее 30 месяцев:

общего срока годности от 4-х до 5-ти лет - остаточный срок годности, не менее 24 месяцев:

общего срока годности от 3-х до 4-х лет - остаточный срок годности, не менее 18 месяцев;

общего срока годности от 1-го до 3-х лет - остаточный срок годности, не менее 12 месяцев;

общего срока годности до 1-го года - остаточный срок годности, не менее 9 месяцев.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется от даты подписания Договора по предварительной заявке Заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента поступления такой заявки по 30 декабря 2024 года включительно.

Приложение_№_1_Обоснование_НМЦКxx

Приложение № 1 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НМЦК

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупкеxx

Приложение № 4 к Извещению

- Посмотреть таблицу с данными

Если предмет электронного аукциона - закупка строительных работ, перечисленных в п. 8 ч. 1 ст. 33 Федерального Закона № 44-ФЗ, и в описание объекта закупки входит проектная документация (типовая проектная документация, смета на капремонт объекта капстроительства), характеристики предлагаемого участником товара и его товарный знак (при наличии) в заявку включать не нужно.

К участникам электронного аукциона могут быть предъявлены требования по п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального Закона № 44-ФЗ и дополнительные требования по ч. 2, 2.1 ст. 31 Федерального Закона № 44-ФЗ.

Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, должны соответствовать положениям Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571. Они не включаются в заявку, их направляет заказчику (по состоянию на дату и время их направления) оператор электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (п. 3 ч. 6 ст. 43 Федерального Закона № 44-ФЗ).

Приложение_№_3_Договор_(проект) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3 к Извещению

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №______

НА ПОСТАВКУ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (сода кальцинированная) В 2024 ГОДУ

(ИКЗ: ___________________________________________)

г. Воронеж « ____ » ____________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 97 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Начальника Проценко Веры Николаевны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________ ОГРН ______________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, протокол N ____________________________ от ___________________ г. заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 3 к настоящему договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее - График поставки).
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.
1.4.Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.6. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 4.9 договора).

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет __________________ рублей _____ копеек (________________________рублей _____ копеек), в том числе НДС*_____% – __________ рублей _____ копеек.

(В случае если оказание услуг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации).

Цена Договора устанавливается в российских рублях.

Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Исполнитель. Оплата по договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона о Контрактной системе, Заказчик в течении 20 рабочих дней подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Заказчик подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок на основании документов, предусмотренных пунктом 4.10 Договора, а также на основании результатов экспертизы. Подписанный Заказчиком структурированный документ о приемке подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Договору.

2.3. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств согласно Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи (приложение № 5 к Договору).

2.4. Срок действия Договора: с даты заключения договора по 30.12.2024г.

2.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 30 дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 6 к Договору).

2.6. Авансирование не предусмотрено.

2.7. Оплата услуг осуществляется за счет средств: средства бюджетных учреждений (Фонд медицинского страхования ОМС, Федеральный бюджет, Платная деятельность), путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Исполнителя.

2.8. Цена Договора является фиксированной на весь срок действия Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.9. Цена договора включает стоимость услуг, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.10. По соглашению «Заказчика» с « Поставщиком» цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором объема оказываемых услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора.

2.11. «Заказчик» по согласованию с « Поставщиком» вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг по соглашению Сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги.

_______________________________

* при упрощённой системе налогообложения без НДС

** при упрощённой системе налогообложения без счета-фактуры

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 3 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара).
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.
4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 3 к настоящему договору) телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. УБОРКА И ВЫВОЗ УПАКОВКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СИЛАМИ ПОСТАВЩИКА В ТЕЧЕНИЕ 1 (ОДНОГО) ДНЯ ПОСЛЕ ДНЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.
4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт приема-передачи товара, составленный по форме приложения 5 к настоящему договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 1 (одного) дня заменит поставленные товары качественными товарами.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям договора.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.
В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 1 (одного) дня с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.
4.13. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара или направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем, Заказчик утрачивает интерес к Договору.
4.14. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Договор, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
4.15. Приемка товара в целом или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение №3) предусматривается поэтапная поставка, включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.
4.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.
4.17. Стороны в обязательном порядке в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о Контрактной системе оформляют приемку в единой информационной системе в сфере закупок, создав в ней электронный документ о приемке и подписав его по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
4.17.1. Поставщик в день поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в Договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о Контрактной системе, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о Контрактной системе;
4.17.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.17.1. настоящего Договора, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.17.1. настоящего Договора, содержащаяся в документе о приемке;
4.17.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
4.17.4. В срок, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
4.17.5. Для проверки поставленного Товара на соответствие установленным в Договоре требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек, либо назначать отдельное уполномоченное лицо из числа своих сотрудников на проведение экспертизы.
4.17.6.В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о Контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;
4.17.6. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
4.17.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью 13 статьи 94 Закона о Контрактной системе;
4.17.8. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.17.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о Контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
4.18. Для участия в приемке товара Поставщик вправе направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.
4.19. В случае наличия отдельных этапов исполнения Договора приемка поставки Товара осуществляется в соответствии с порядком приемки, установленным в настоящем разделе, по каждому отдельному этапу исполнения Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 договора.
5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.
Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему договору.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего договора, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания- приложение 1 к договору), определенной при размещении государственного заказа на поставку товара в 2024 году, и закрепленным в приложении 4 к настоящему договору.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (приложение 4 к настоящему договору).
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.5. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией или внесением денежных средств на счет р/с заказчика.
7.2. Исполнитель, при заключении Договора, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5 % начальной максимальной цены договора в сумме _____________ руб. 1 . В случае, если предложенная Исполнителем цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3. Обеспечение настоящего Договора представлено Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) в виде: ____________(независимой гарантии, внесения денежных средств).
В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 97 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Воронеж, ул. Путиловская,19
ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКОНХ 91511,91514
ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКВЭД 86.10
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3130
ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//
УФК по Воронежской области г.Воронеж
л/с 20316Х39790 (БЮДЖЕТ, ПД); 22316Х39790 (ОМС)
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Код дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Обязательное условие: Указать в платежном поручении КОД ДОХОДА именно такой!!!!!!!!!
В поле назначения платежа указать: «Внесение задатка для обеспечения исполнения договора, наименование электронного аукциона, № извещения____________(обязательно)
в противном случае обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным.
7.4. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.
7.6. Срок действия независимой гарантии - не менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок.
7.7. Срок возврата Заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применялась поставщиком), составляет 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором.
7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.9. Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения договора в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения договора. При этом сумма цен таких договоров должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
7.10. Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения обязательств по Договору определяется в соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Исполнителем способа обеспечения.
7.11. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного Заказчику обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
7.12. В случае изменения по соглашению Сторон срока исполнения Договора, и (или) цены Договора, и (или) цены единицы Услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ Исполнитель предоставляет новое обеспечение исполнения Договора, если предусмотренное изменение влечет возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора, при этом:

размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

возврат ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии);

если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения цены Договора Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя;

б) в случае уменьшения цены Договора Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Договора;

в) в случае изменения срока исполнения Договора в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ определяется новый срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

8.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

* Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 2.4 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.3 - 8.5 Договора.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере рублей копеек **.

** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о Контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере рублей копеек ***.

*** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере рублей копеек. ****

**** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. *****

***** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.14. В случае неисполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Договором.

8.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.5. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более 1 (одного) календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Воронежской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты ее получения.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнении таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

- Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

11.2. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют каких-либо действий (отказываются от бездействий), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме ( в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу и ли от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

11.3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи ее аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 30.12.2024г., а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

12.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Решение об одностороннем отказе от контракта вручается лично под расписку или направляется заказным письмом по адресу из контракта.

12.5. В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Заказчик обязан расторгнуть контракт, если поставщик или товар перестали соответствовать извещению и документации.

12.7. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренного Договором.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с выполнением настоящего Договора, должны быть исполнены в письменной форме и направлены по адресу (юридическому или почтовому), указанному в разделе 15 настоящего Договора.

13.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

13.3. Поставщик обязан предоставить заказчику документы и иную информацию, предусмотренные настоящим Договором, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор изготовлен в электронной форме и подписан электронно-цифровой подписью. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора на бумажном носителе и подписать их. Один экземпляр находится у Поставщика, и один – у Заказчика.

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Неотъемлемыми частями договора являются:

приложение 1"Техническое задание";

приложение 2 "Спецификация";

приложение 3 "График поставки";

приложение 4 "Технические характеристики поставляемых товаров"

приложение 5 "Акт приема – передачи товаров"

приложение 6 "Акт сверки взаиморасчетов"

13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчиком и Поставщиком, является основанием для регистрации сведений об исполнении договора в Едином государственном реестре договоров в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами.

14.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

14.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.7. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 97 ______________________

_______________________В.Н.Проценко ______________________

М.П. М.П.

Приложение 1

к договору N __________________________ от «____» _____________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае если наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799, государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации. Товар должен быть зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

Поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использовавшимся, без дефектов.

Поставляемые товары соответствуют обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Поставщик подтверждает качество поставляемых товаров путем предоставления документов, удостоверяющих их качество (декларацию/сертификат).

Поставщик гарантирует качественные характеристики продукции в течение всего срока, установленного нормативными актами Российской Федерации.

Погрузка-разгрузка продукции осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Товар поставляется в стандартной таре, упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять (от даты поставки):

общего срока годности более 5-ти лет - остаточный срок годности, не менее 30 месяцев:

общего срока годности от 4-х до 5-ти лет - остаточный срок годности, не менее 24 месяцев:

общего срока годности от 3-х до 4-х лет - остаточный срок годности, не менее 18 месяцев;

общего срока годности от 1-го до 3-х лет - остаточный срок годности, не менее 12 месяцев;

общего срока годности до 1-го года - остаточный срок годности, не менее 9 месяцев.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется от даты подписания Договора по предварительной заявке Заказчика, в течение 15 рабочих дней с момента поступления такой заявки по 30 декабря 2024 года включительно.

Приложение 2

к договору N __________________________ от «____» _____________2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к договору N _________________________ от «_____» _____________ 2024 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

к договору N ___________________________ от «____»_______________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВДЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 5

к договору N _________________________________ от «______» ___________2022 г.

Рекомендуемая форма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Воронеж "___" _________ 2022 г.

Заказчик: ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России.

Поставщик: ________________________________________________________________

Основание: договор № ________________ от ___ ____________ 2022 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Всего поставлено товаров на сумму : _____________________________________________________________руб. ___ коп.

Фактическое качество поставленных товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора: соответствует требованиям Договора.

Вышеуказанные поставленные товары согласно Договора должны быть поставлены до 30 ДЕКАБРЯ 2024 г., фактически выполнены ______________________________ 2024 г.

Недостатки поставленных товаров (выявлены/не выявлены) ________________________________________________________________________________.

Результат экспертизы поставки товаров(работ, услуг) по договору: Соответствует/ не соответствует требованиям закупки.

Лицо уполномоченное Заказчиком на проведение экспертизы__________________ А.А. Наумов_

Сдал: Принял:

Поставщик: Заказчик:

_______________ __________Проценко В.Н.

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к договору N ______ от «______» __________ 2024г.

Рекомендуемая форма

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

_______________________________________________________________________

и __________________________________________________________________

(Договор от «____» _______________ 20__ г. № ___ )

Сальдо на ______________ ______________ Раздел _______________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ______________ ______________

(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Заказчик Поставщик

__________________ ___________________ _________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

_______________ _____________________ _________________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

^ Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договорзаключаетсятолькопослепредоставлениятаким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Извещение_ХОЗТОВАРЫ_(сода)_1_кв_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России

___________________В.Н. Проценко

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на поставку хозяйственных товаров (сода кальцинированная)

в 1 полугодии 2024 года для нужд ФГБУЗ МСЧ №97 ФМБА России

Воронеж

2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится путем проведения аукциона в электронной форме (далее – Аукцион) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение государственных нужд.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящим извещением об электронном аукционе (далее – Извещение об аукционе, Извещение).

Термины и сокращения, используемые в настоящем Извещении об аукционе в электронной форме:
Заказчик (далее – Заказчик) – Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 97 Федерального медико – биологического агентства» (сокращенно – ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России).
Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
Участник Аукциона – участник закупки, подавший заявку на участие в Аукционе и допущенный к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона №44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт).
Аукцион в электронной форме (далее – Аукцион, электронный аукцион) – конкурентный способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и извещением о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанный в разд. 2 Извещения, отвечающий требованиям к подобным системам законодательством Российской Федерации, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.
Заявка на участие в Аукционе (далее – Заявка) – подтверждение согласия Участника закупки принять участие в Аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении Аукциона, поданное в установленные сроки.
Государственный контракт (далее – контракт, договор) – гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд.
ЭЦП – усиленная электронная цифровая подпись.
НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта.
МЗЦК - максимальное значение цены контракта
СМП – субъект малого предпринимательства, отвечающий требованиям ч. 1, ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
СОНО – социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), отвечающие требованиям ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 указанного закона.
ОИ – организация инвалидов.
УИС – уголовно-исполнительная система.

Настоящее Извещение доступно для ознакомления на сайте ЕИС и на электронной площадке без взимания платы.

К настоящему Извещению прилагаются и являются ее неотъемлемой частью следующие приложения:

Обоснование НМЦК;

Описание объекта закупки;

Проект контракта;

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

В случае противоречия настоящего раздела положениям, изложенным в иных разделах настоящего Извещения, приоритет имеет раздел 2 Извещения «Информационная карта».

- Посмотреть таблицу с данными