Тендер - Поставка хозяйственных товаров №285355850

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):Не заполнено Прил._2._Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПрил._1._Проект_договораxx

Приложение № 1 к извещению

(ПРОЕКТ) Договор поставки хозяйственных товаров № _____

- Посмотреть таблицу с данными

_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ___, с другой стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, а вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем:

Предмет договора По настоящему Договору «Поставщик» обязуется передать в согласованные Сторонами сроки, а «Заказчик» принять и оплатить товарно-материальные ценности (далее - Товар). Товар поставляется «Заказчику» одной партией. Количество поставляемого Товара, его номенклатура (ассортимент), цена Товара, сумма, срок поставки устанавливаются сторонами в Заказах, согласовываемых обеими Сторонами. Качество Товара «Поставщик» гарантирует, что на момент передачи Товара «Заказчику», он является его собственностью и имеет законные основания для отчуждения Товара «Заказчику». Товар никому отчужден, не заложен, не обещан, под арестом (запрещением) и в споре не состоит, вещными и обязательственными правами третьих лиц не обременен, ограничений в использовании не имеет. Передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет. Качество поставляемого Товара должно отвечать целям, для которых Товар обычно производится, соответствовать Государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или иной нормативно-технической документации, регулирующей качество Товара соответствующей товарной группы в Российской Федерации. Качество Товара должно удостоверяться сертификатом, паспортом качества, иным документом.

2.3 «Поставщик» отвечает за недостатки товара, если «Заказчик» докажет, что они возникли до передачи Товара или по причинам, возникшим до этого момента.

Цена и порядок оплаты Цена за единицу и общая стоимость Товара определяются в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору). Общая стоимость Договора составляет ____ (_________), в т. ч. НДС (___%): ___ (__________) / НДС не облагается. «Поставщик» вправе в одностороннем порядке изменять цены на Товар, без ограничения и предварительного уведомления «Заказчика», при этом изменение цены на уже поставленный Товар не допускается. «Заказчик» обязуется оплатить Товар не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Товара и подписания «Сторонами» товарной накладной или универсального передаточного документа Оплата Товара по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» на основании выставленного счета. Обязательство «Заказчика» по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». Сроки и условия поставки Поставка Товара осуществляется одной партией на основании Заказов «Заказчика» в течении 25 календарных дней с момента подписания данного договора. В Заказе должно содержаться наименование, количество, ассортимент Товара и срок его поставки. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказа, «Поставщик» обязан согласовать ее и сообщить «Заказчику» о готовности ее исполнить, либо сообщить о невозможности осуществить поставку. Поставка Товара осуществляется путем его выборки «Заказчиком» по адресу: __________. Погрузка Товара на транспорт «Заказчиком» осуществляется силами и за счет «Заказчика». Доставка Товара до склада «Заказчика» осуществляется его силами и за его счет. Доставка Товара до склада «Заказчика» может быть осуществлена силами «Поставщика» с обязательным возмещением «Заказчиком»«Поставщику» связанных с этих расходов.

4.7. «Поставщик» обязан передать «Заказчику» в момент передачи Товара следующие документы:

- счет-фактуру в одном экземпляре на Товар;

- товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (далее – УПД) в двух экземплярах на партию Товара (один экземпляр возвращается «Поставщику» после подписания «Заказчиком»).

«Поставщик»считается исполнившим обязанность по поставке Товара с момента поставки/отгрузки Товара «Заказчику». Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку). Тара (упаковка) является одноразовой, возврату «Поставщику» не подлежит. Стоимость тары (упаковки) Товара входит в цену Товара и отдельно не оплачивается. Маркировка Товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от «Поставщика» к «Заказчику» в момент непосредственной передачи ему Товара и подписания Сторонами ТОРГ-12, УПД. «Поставщик» обязан передать «Заказчику» Товар свободным от любых прав третьих лиц. Приемка товара «Заказчик» обязан принять передаваемый ему Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента согласования с «Поставщиком» соответствующего Заказа. В случаях, когда «Заказчик» в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает Товар или отказывается его принять, «Поставщик» в праве потребовать от «Заказчика» принять Товар или отказаться от исполнения Договора. Приемку товара от имени «Заказчика» осуществляют лица, уполномоченные на то соответствующей доверенностью или иным документом, который в подлинном экземпляре, либо в форме надлежащей заверенной копии, предоставляется «Поставщику» не позднее дня поставки. В случае не предоставления представителем «Заказчика» документа, удостоверяющего его полномочия на приемку Товара в рамках настоящего Договора, «Поставщик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения соответствующей Заявки на поставку Товара до устранения «Заказчиком» указанных недостатков. Осмотр и проверка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству производятся в месте его выборки «Заказчиком». Товар считается принятым «Заказчиком» без замечаний по количеству, качеству, комплектности и ассортименту с момента подписания уполномоченным представителем «Заказчика» товарной накладной (№ ТОРГ-12) или УПД. В случае выявления «Заказчиком» после приемки Товара, скрытых недостатков качества (недостатков качества, которые при обычных условиях приемки не возможно было выявить без применения специальных средств и техники – производственный брак) «Заказчик» вправе заявить «Поставщику» требование о безвозмездном устранении таких недостатков в период гарантийного срока установленного производителем Товара. До заявления требования о безвозмездном устранении скрытых недостатков Товара, «Заказчик» обязан в течение двух рабочих дней с момента обнаружения недостатков, вызвать для составления двустороннего акта представителя «Поставщика». Вызов осуществляется посредством письменного уведомления «Поставщика», в котором должно быть указано: наименование Товара, дата и номер товарной накладной и счета – фактуры или УПД, недостатки, обнаруженные в продукции, время, на которое назначен осмотр Товара по качеству, количество Товара ненадлежащего качества. Сторонами составляется акт, в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных дефектов. «Заказчик» обязан обеспечить хранение Товара ненадлежащего качества в условиях, предотвращающих ухудшение его качества. При неявке представителя «Поставщика» по вызову «Заказчика», проверка качества Товара производится «Заказчиком» с обязательным привлечением независимого экспертного учреждения. В случае признания обеими Сторонами факта наличия скрытых недостатков Товара, возникших до передачи товара «Заказчику», либо по причинам, возникшим до этого момента, либо если данные обстоятельства будут подтверждены независимым экспертным учреждением, «Поставщик» обязан в течение двадцатирабочих дней исполнить требование «Заказчика» о безвозмездном устранении недостатков Товара, связанных со скрытыми недостатками качества. В случае нарушения «Заказчиком» порядка (в т.ч. сроков) приемки Товара и реализации прав при обнаружении в Товаре недостатков, «Заказчик» считается безоговорочно принявшим Товар без замечаний к его качеству (в том числе в отношении скрытых недостатков) количеству, комплектности, ассортименту и лишается права ссылаться какие-либо обстоятельства, которые прямо либо косвенно могли бы свидетельствовать об обратном. Ответственность сторон В случае просрочки оплаты поставленного товара «Поставщик» вправе потребовать, а «Заказчик» оплатить в сроки указанные в требовании, неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. «Поставщик» вправе потребовать возмещения «Заказчиком» убытков в полной сумме сверх неустойки. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Изменение и расторжение Договора Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Нарушение Договора «Поставщиком» предполагается существенным в случаях:
- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.
Нарушение Договора «Заказчиком» предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров;
- неоднократной не выборки Товаров. При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. Разрешение споров До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд. Иск, вытекающий из Договора, предъявляется в суд по месту нахождения (жительства) истца. Заключительные положения Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых по нему обязательств. Уведомления, требования и иные документы, связанные с Договором, должны направляться Сторонами любым из следующих способов:

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по факсимильной связи.

9.3. Стороны производят сверку взаимных расчетов:

- ежемесячно, при наличии оборотов за текущий месяц;

- ежеквартально, при наличии оборотов за текущий квартал;

- по состоянию на 31 декабря текущего года – обязательно;

- на дату расторжения Договора по инициативе одной и Сторон.

- «Поставщик» направляет акт сверки на электронный адрес «Заказчика» ________.

«Заказчик» обязан ответить на сопроводительное письмо, направленное «Поставщиком» в срок, указанный в сопроводительном письме и направить подписанный акт сверки.

- В случае, если «Заказчик» уклоняется от подписания акта сверки и не направил возражения до первого числа месяца, следующего за месяцем в котором акт сверки был направлен «Поставщиком», сверка считается завершенной без расхождений

9.4.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

9.5. Приложение к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1. Спецификация поставки товара.

Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ____ от __ ноября 20__ г.

Спецификация поставки спецодежды

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

города Нижневартовска

ДС №10 «Белочка»

______________ С. А. Головина

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

на поставку хозяйственных товаров

«29» ноября 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень приложений:

Проект договора.

Обоснование начальной максимальной цены договора.

Техническое задание.

Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и не предназначено для приглашения подачи заявок на участие в закупке.

Прил._3._Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3 к извещению

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:
Качество и безопасность товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам для данного вида товара, техническим регламентам, санитарным нормам и иным установленным требованиям к данному виду товара, отвечающим требованиям государственных стандартов и подтверждаться соответствующими документами:
- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
Товар является новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Требования к упаковке товара:

- поставляемый товар должен быть упакован, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения его качества и безопасности при перевозке.