Тендер - Поставка хозяйственных товаров №271407908

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):г. Сургут, ул. Промышленная, д. 4
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.04.2024 по 03.05.2024Место предоставления документации:в соответствии с документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:нет НМЦД_хозяйственные_товары - Посмотреть таблицу с даннымипроект_дог_хоз_товары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Проект Договор № ___

на поставку хозяйственных товаров

г. Сургут « __ »________ 202__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании __________, с одной стороны и автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен на основании Протокола ________________________, в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного Протоколом от 11.01.2012 №3 Наблюдательного Совета автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий» (с последующими изменениями).
1.2. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке хозяйственных товаров (далее - товар), а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
1.3. Наименование, ассортимент, количество товара определяются в Спецификации на поставку хозяйственных товаров (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.4. Заказчик приобретает у Поставщика товар на цели, не связанные с получением прибыли.
1.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
1.6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д. 4.

Объем (количество), ассортимент, сроки поставки
2.1. Объем (количество), ассортимент товара отражаются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.2. Поставка товаров осуществляется по заявке Заказчика.
Срок исполнения заявки – в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки.
Поставщик обязан уведомить Заказчика посредством телефонной связи, электронной почты о намерении поставить товар. Поставка товара осуществляется в рабочее время: понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00.

Качество и комплектность и условия поставки
3.1. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ГОСТа РФ и ТУ. Поставляемый товар должен иметь сертификат качества и соответствия.
3.2. При поставке товара он должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранение при транспортировке и хранении. Расходы по приобретению тары и упаковки несет Поставщик.

Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик:
4.1.1. Обеспечивает приемку поставляемого товара по договору по количеству, качеству, ассортименту и комплектации в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1).
4.1.2. Производит оплату товара в соответствии с условиями договора после подписания товарной накладной.
4.1.3. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента или комплектации товара условиям договора, предъявляет Поставщику требования, предусмотренные статьей 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.1.4. Требует возмещение убытков, причиненных по вине Поставщика.
4.1.5. Осуществляет контроль над исполнением настоящего договора.
4.2. Поставщик:
4.2.1. Поставляет товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.2.2. Обеспечивает гарантийное обслуживание товара в течение действия договора и на условиях, в соответствии с гарантийными обязательствами, указанными в настоящем договоре.
4.2.3. Передает Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, производит замену товара ненадлежащего качества на надлежащее.
4.2.4. Соблюдает пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
4.2.5. Вправе требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.2.6.В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
4.2.7. В день отгрузки по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсообщить Заказчику об отгрузке товара.

Сдача и приемка товара
5.1. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству, наименованию, качеству и комплектности в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-6, П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18, подписывает товарную накладную.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления счета, товарной накладной обязан направить Поставщику один экземпляр подписанных Заказчиком документов или мотивированный отказ.
5.3.В случае мотивированного письменного отказа Поставщик обязан за свой счет устранить указанные недостатки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Заказчиком (электронной почтой, факсом, почтой) письменного уведомления об устранении недостатков с приложением перечня.

Цена и порядок расчетов
6.1. Общая стоимость настоящего договора составляет: _______ рублей ___________, НДС или НДС не облагается.
6.2. Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на основании оригиналов счета или счета-фактуры и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.3. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего договора не допускается.
6.4. Цена товара включает всю стоимость товара, упаковки, затраты по его доставке к месту хранения и по хранению на складе Поставщика, оформлению необходимой документации, а также расходы по доставке товара до места назначения в пределах г. Сургута.
6.5. Обязательства Поставщика по срокам передачи товара и ассортименту считаются исполненными с момента подписания товарной накладной Сторонами.
6.6. По взаимному согласию Сторон, Поставщик может направлять в адрес Заказчика документы в электронном виде, с применением цифровой подписи уполномоченных лиц, при наличии у Заказчика совместимых технических средств (СБИС, Диадок или другой системе) и возможностей для приема и обработки этих документов в соответствии с установленными форматами и порядком (в соответствии с НК РФ).

Срок действия настоящего договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения.

Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по договору.
8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по договору в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,03 % процента от цены договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки, Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
8.4. В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости несвоевременно поставленного товара.
8.5. Если отступления от условий договора в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по договору товара.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик (Получатель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно (в срок, не превышающий 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от исполнения договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Изменение и расторжение договора

10.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить:

количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг по договору в пределах 25 процентов первоначально предусмотренного, в том числе, по отдельным позициям. При этом допускается пропорциональное изменение цены договора;

сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора Поставщиком, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплаты неустойки);

цену договора:
а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
б) в случаях, предусмотренных Положением о закупке;
в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок на участие в закупке, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

условия договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 19.6 и 19.7 Положения о закупке.

10.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор Заказчик размещает в ЕИС информацию об изменении договора с указанием измененных условий.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Расторжение договора по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

10.5. В случае расторжения договора по соглашению Заказчик оплачивает расходы (издержки) подрядчика за фактически исполненные обязательства по договору.

10.6. Требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении договора.

10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. до принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае выявления трех и более нарушений со стороны поставщика, зафиксированными актами нарушений.

10.8 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу.

10.9 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.10. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

10.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.13. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. В случае недостижения согласия и взаимоприемлемого решения по возникшим спорам и разногласиям, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающее основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями данного раздела настоящего договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Заключительные положения

13.1. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

13.2. Все приложения к договору являются его неотъемной частью.

13.3. Обо всех изменениях, адреса, изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (юридический адрес, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы и иных имеющих значение для выполнения обязательств по настоящему договору данных, стороны обязаны письменно сообщить друг другу об этом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, с соблюдением процедуры подписания дополнительного соглашения в части данных изменений, в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме, скреплены печатями и подписями сторон. Стороны признают действительность документов, переданных посредством факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов.

13.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Приложение:

- Приложение № 1 «Спецификация на поставку хозяйственных товаров».

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору №________

от «____» ________________ 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет: _______________

Заказчик: Поставщик:

_____________________/ _________ / ____________________/ ____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ_КОТИРОВКА_хоз_товар - Посмотреть таблицу с данными

на поставку хозяйственных товаров

г. Сургут

ВВЕДЕНИЕ

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме состоит из следующих разделов:

Раздел I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ», в котором указана общая информация, необходимая участнику закупки для последующего ознакомления с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, порядок разъяснения участникам закупки положений такого извещения и внесения в него изменений;

Раздел II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в котором содержится порядок и условия проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе требования к участникам закупки, порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, порядок рассмотрения таких заявок, оценки и сопоставления ценовых предложений, порядок заключения договора, обеспечение исполнения договора, условия признания участника закупки уклонившимся от заключения договора;

Раздел III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», в котором указаны условия конкретной закупки, дополняющие и уточняющие положения иных разделов извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, а также указаны условия исполнения договора, присущие для конкретной закупки;

Раздел IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ», которые участник закупки должен заполнить, оформить и предоставить Заказчику в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Неотъемлемыми частями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме являются следующие приложения:

Приложение I «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»;

Приложение II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»;

Приложение III «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ».

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупке товаров, работ, услуг автономного, утвержденным автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий».

Термины и определения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, используются в понимании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, если иное не указано в Положении о закупке.

В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме используются следующие сокращения:

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru);

извещение о закупке – настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме;

Заказчик – автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий»;

комиссия - комиссия по осуществлению закупки;

Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий», утвержденное Протоколом Наблюдательного совета автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий» от 11.01.2012 № 3 (с последующими изменениями);

продукция — товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе;

Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ осуществления закупки указан в пункте 1 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика указаны в пункте 2 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) указан в пункте 3 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке указаны в пункте 5 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Любой участник закупки вправе направить Заказчику через электронную площадку адрес, которой указан в пункте 6 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», запрос о даче разъяснений положений извещения о закупке. В течение 3 дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснения положений извещения о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В течение 1 часа с момента размещения в ЕИС разъяснений положений извещения о закупке оператор электронной площадки размещает указанные разъяснения на электронной площадке и направляет их всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, по адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной почты, указанному при аккредитации или при направлении запроса.

Дата начала, а также дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке указаны в пунктах 7, 8 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Разъяснения положений извещения о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В течение 3 дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. В течение 1 часа с момента размещения в ЕИС разъяснений положений извещения о закупке оператор электронной площадки размещает указанные разъяснения на электронной площадке и направляет их всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, по адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации.

Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В течение 3 дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме будет продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее трех рабочих дней. В течение 1 часа с момента размещения в ЕИС изменений в извещение о закупке оператор электронной площадки размещает такие изменения на электронной площадке и направляет соответствующее уведомление всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, по адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации.

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

§ 1. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Для участия в запросе котировок в электронной форме, в том числе для подачи заявки, участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Порядок аккредитации размещен на сайте оператора электронной площадки, адрес которого указан в пункте 6 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Подача заявки осуществляется с момента размещения в ЕИС извещения о закупке и прекращается во время и в день окончания срока подачи заявок, установленный в пункте 9 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме подаются участниками через оператора электронной площадки, указанного в пункте 6 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в запросе котировок в электронной форме при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этого участника возвращаются этому участнику.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части, включая ценовое предложение.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц), а именно:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копию документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (при наличии) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

д) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также доверенность, подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

е) копию учредительных документов (для юридических лиц);

ж) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделкой с заинтересованностью).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой с заинтересованностью) и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать заявление, подписанное лицом, полномочия которого подтверждены согласно подпункту 1 («в») пункта 6 настоящего раздела извещения о закупке, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками, сделками с заинтересованностью и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении). В случае если на стороне участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные документы;

описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, подготовленное в соответствии с формами раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ» и с учетом требований, предусмотренных § 2 «Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) и подаче предложения о цене» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, свидетельств и т.п.), если таковые требуются в соответствии с пунктом 11 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, следующим обязательным требованиям:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

е) участник закупки не является офшорной компанией;

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке, а именно:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, если таковые требуются в соответствии с пунктом 12 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, если таковые требуются в соответствии с пунктом 13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;

в) копию документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае, если в пункте 14 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится требование обеспечения такой заявки.

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, указанные выше документы должны быть представлены такими лицами, исходя из распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, которое указывается в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;

В случае, если в пункте 6 § 4 «Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником закупки, условия банковской гарантии» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» предусмотрено, что денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке, настоящий подпункт излагается в следующей редакции: «копию безотзывной банковской гарантии в случае, если в пункте 14 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и участником закупки в качестве формы обеспечения заявки выбрана банковская гарантия».

а) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:

б) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения запроса котировок в электронной форме будет заключен договор;

в) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения запроса котировок в электронной форме будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме;

г) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в случае если в извещении о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении данной обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;

д) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) (из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого (которых) возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения, если в извещении о закупке содержится требование об обеспечении исполнения договора.

ценовое предложение.

Заказчик вправе предусмотреть (с учетом регламента электронной площадки), что часть документов, указанных в пункте 6 настоящего параграфа, предоставляется участником закупки не в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а при аккредитации на электронной площадке. При этом, указанные документы оператор электронной площадки направляет Заказчику вместе с заявками участников закупки.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, включая ценовое предложение, которое подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе заявке перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В случае представления в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, такие документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством Российской Федерации реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в соответствии с которой участник закупки должен оформить заявку, представлена в разделе IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ». В случае, если заявка на участие в запросе котировок в электронной форме будет оформлена не по форме, представленной в разделе IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ», такая заявка подлежит отклонению по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 5 § 5 «Порядок проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и внесение в них изменений не допускается.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, отозванные до окончания срока подачи заявок, считаются не поданными.

§ 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) и подаче предложения о цене (ценового предложения)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме формируется участником закупки в соответствии с формами, приведенными в разделе IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ». Используемые при подготовке заявки формы должны быть заполнены по всем пунктам.

Все сведения и документы, входящие в состав заявки, должны быть читаемы. Не допускаются грамматические, орфографические, лексические ошибки, подчистки и исправления, за исключением случаев, когда такие ошибки, подчистки и исправления являются следствием ошибок, содержащихся в настоящем извещении о закупке.

Сведения, которые содержатся в заявке участника запроса котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

При указании конкретных показателей участник закупки должен представить в заявке конкретные показатели предлагаемого к поставке (используемого при выполнении работ, оказании услуг) товара, в сопоставлении со всеми требованиями Заказчика (без использования каких-либо сокращений в описании типа: "согласны со всеми требованиями… ", "соглашаемся со всеми остальными требованиями … " и т.п.).

Заявка участника закупки не должна содержать любые сокращения слов, за исключением, когда такие сокращения использованы в извещении о закупке.

Сведения в заявке участника закупки о наименовании предлагаемого к поставке (используемого при выполнении работ, оказании услуг) товара, содержащие указание на товарные знаки, не должны сопровождаться словами "или эквивалент", "или аналог" и подобными. При указании участником закупки сведений о товаре, который предлагается к поставке, необходимо указывать точные и достоверные значения показателей, присущих товарам, в соответствии с требованиями, установленным в настоящем извещении о закупке. В случае если для показателя товара производителем товара и/или нормативными документами установлены интервал значений (открытый или закрытый) и/или допустимая погрешность, следует указывать значения таких показателей товаров с учетом требований (сведений) производителей товаров и/или нормативных документов.

Предложение участника закупки о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора. При этом такая цена должна включать в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя), связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других платежей.

Комиссия вправе провести переторжку, которая заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в электронной форме в рамках специально организованной для этого процедуры. В соответствии с пунктом 18.3 Положения о закупке возможность проведения переторжки можно исключить из извещения о закупке. В данном случае пункты 8-15 настоящего параграфа исключаются из текста извещения о закупке.

Решение о проведении переторжки принимает комиссия. При этом переторжка может проводиться в рамках запроса котировок в электронной форме неограниченное количество раз до подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, которые не были отклонены комиссией. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается с действующей с ценой, указанной в заявке.

Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник закупки считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение о цене договора остается действующим с ранее объявленными условиями.

Комиссия приглашает к переторжке участников закупки путем одновременного направления им через оператора электронной площадки приглашений с указанием в них формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями по цене, а также информации об имеющемся до проведения переторжки минимальном ценовом предложении.

При проведении запроса котировок в электронной форме переторжка проводится в режиме реального времени на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 6 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

С момента начала переторжки на электронной площадке участник закупки, желающий повысить рейтинг своей заявки, должен заявить в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником закупки один раз. Участники закупки заявляют новую цену договора, которая должна быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в закупке. При проведении переторжки в режиме реального времени на электронной площадке устанавливается время приема предложений участников закупки о цене договора, составляющее 3 часа.

После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном настоящим извещением о закупке.

В целях предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» участник закупки при описании поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) должен указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

§ 3. Требования к участникам закупки

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, если данное требование предъявляется в соответствии с пунктом 15 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией.

В случае, если это предусмотрено пунктом 16 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» к участникам закупки предъявляются следующие дополнительные требования:

1) наличие финансовых, материальных средств, необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для обеспечения надлежащего и качественного исполнения договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг;

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения в ЕИС извещения о закупке;

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права;

6) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Перечень дополнительных требований в зависимости от предмета закупки может быть сокращен. В данном случае настоящий пункт извещения о закупке, а также пункт 16 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» необходимо скорректировать соответствующим образом.

В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства помимо требований к участникам закупки, Заказчик вправе предъявить требования к привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям. Перечень указанных требований содержится в пункте 17 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящего параграфа и подпунктами 1, 2, 4 – 6 пункта 3 настоящего параграфа предъявляются в совокупности к такому участнику закупки (достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц). Иные требования предъявляются к каждому из лиц, выступающих на стороне участника закупки.

§ 4. Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником закупки, условия банковской гарантии

Требование об обеспечении заявки содержится в пункте 14 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в пункте 14 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», или безотзывной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется участником закупки. В соответствии с пунктом 12.3 Положения о закупке заказчик вправе в дополнение к указанным способам предусмотреть иные способы обеспечения заявки, требования и (или) порядок их предоставления и возврата. При этом Заказчик должен соблюдать требования, предусмотренные пунктами 12.1 и 12.2 Положения о закупке.

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок, установленной в пункте 9 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего пункта извещения;

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

6) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных пунктом 4 настоящего параграфа.

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в пункте 14 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 10 рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

3) отмена запроса котировок в электронной форме;

4) отзыв заявки на участие в запросе котировок в электронной форме до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме после окончания срока подачи заявок;

6) отказ от заключения договора с участником закупки.

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.

Заказчик вправе предусмотреть, что денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

В этом случае:

а) пункт 6 настоящего параграфа излагается в следующей редакции:

«6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Участнику закупки необходимо открыть лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных закупках (далее – лицевой счет). Участие в запросе котировок в электронной форме возможно при наличии на лицевом счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Поступление заявки на участие в запросе котировок в электронной форме является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. Такое блокирование не осуществляется в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме имеется банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки.

В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, а также отсутствия на лицевом счете денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку участнику закупки.

б) пункт 7 настоящего параграфа излагается в следующей редакции:

«7. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки, в течение не более чем 10 рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя запроса котировок в электронной форме и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

3) отмена запроса котировок в электронной форме;

4) отзыв заявки на участие в запросе котировок в электронной форме до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме после окончания срока подачи заявок;

6) отказ от заключения договора с участником закупки.

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет Заказчика в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.».

§ 5. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме

1. После окончания срока подачи заявок запрос котировок в электронной форме проводится в один этап, при котором комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оценку и сопоставление ценовых предложений участников закупки и подведение итогов запроса котировок в электронной форме.

2. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, указанным в пункте 9 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе котировок в электронной форме вместе с ценовыми предложениями участников закупки.

3. Комиссия Заказчика рассматривает такие заявки на предмет соответствия требованиям извещения о закупке.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссией принимается решение о соответствии заявки на участие в котировке в электронной форме требованиям извещения о закупке или об отклонении такой заявки.

5. Основаниями для отклонения заявки являются:

1) непредоставление в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме информации и документов, предусмотренных пунктом 6 § 1 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или наличие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме недостоверной информации об участнике закупке и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;

2) несоответствие информации и документов, предусмотренных пунктом 6 § 1 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», требованиям, установленным извещением о закупке;

3) несоответствие заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в § 1 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в том числе если ценовое предложение участника закупки превышает начальную (максимальную) цену договора/максимальное значение цены договора/цены единиц товара, работы, услуги/ сумму цен единиц товара, работы, услуги, предусмотренные в извещении о закупке;

4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным § 3 «Требования к участникам закупки» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

5) непоступление до даты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на счет, который указан в пункте 14 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае, если в пункте 6 § 4 «Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником закупки, условия банковской гарантии» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» предусмотрено, что денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке, настоящий подпункт исключается из извещения о закупке.

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия оценивает и сопоставляет ценовые предложения заявок на участие в запросе котировок, которые не были отклонены. При осуществлении оценки и сопоставления ценовых предложений комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке увеличения предложения о цене. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, и которая не была отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. Дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оценки и сопоставления ценовых предложений и подведения итогов запроса котировок в электронной форме указана в пункте 18 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов (30 процентов при закупке радиоэлектронной продукции и при условии, что заявка на участие в запросе котировок содержит предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции), при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

Указанное снижение не производится в случаях, если:

а) запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

8. Если в пункте 19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» предусмотрено, что победителями может быть признано несколько разных участников закупки, отвечающих требованиям извещения о закупке, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер:

- должно равняться установленному в пункте 19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» количеству победителей, если число заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующих требованиям извещения о закупке, равно установленному в пункте 19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» количеству победителей или превышает его;

- должно равняться количеству заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующих требованиям извещения о закупке, если число таких заявок менее установленного в пункте 19 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» количества победителей.

20. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оценки и сопоставления ценовых предложений комиссия составляет итоговый протокол, который размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все заявки, либо участник запроса котировок в электронной форме, обязанный заключить договор, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

18. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в ЕИС в день принятия этого решения. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС решения об отмене запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает такое решение на электронной площадке и направляет соответствующее уведомление всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, по адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации. В случае отмены запроса котировок в электронной форме заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданные участниками закупки, не возвращаются.

§ 6. Признание запроса котировок в электронной форме несостоявшимся

1. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном извещением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора.

2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора.

3) если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все заявки, либо участник запроса котировок в электронной форме, обязанный заключить договор, уклонился от заключения договора. В этих случаях Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке.

§ 7. Порядок заключения договора, условия признания участника закупки уклонившимся от заключения договора

1. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

2. В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению о закупке, условий его исполнения, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

3. В случае если Заказчиком в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» были предусмотрены цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, Заказчик включает соответствующие цены единиц товара, работы, услуги в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих цен единиц товара, работы, услуги путем применения к ценам единиц товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления суммы цен единиц товара, работы, услуги, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на сумму начальных цен единиц товара, работы, услуги, указанных в извещении о закупке. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, если иное не предусмотрено в пункте 22 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

4. В случае если Заказчиком в пункте 21 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве максимального значения цены договора, оплата по договору будет осуществляться исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем максимального значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к ценам единиц товара, работы, услуги путем деления цены, предложенной в ходе проведения запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

5. В течение 3 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора участник закупки, с которым заключается договор, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает его на электронной площадке вместе с документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения договора, соответствующим требованиям § 8 «Обеспечение исполнения договора» раздела II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в пункте 22 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»).

6. В течение 5 дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким участником соответствующего требованиям извещения о закупке обеспечения исполнения договора, но не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. С момента размещения на электронной площадке подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.

7. При заключении договора участник закупки, с которым заключается договор, вправе в течение 3 дней после размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора направить Заказчику протокол разногласий с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и с учетом следующих правил:

1) участник закупки вправе направить протокол разногласий не более одного раз;

2) участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке и (или) своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов;

3) по результатам рассмотрения Заказчиком протокола разногласий Заказчик вправе доработать проект договора и направить его для подписания участнику закупки, с которым заключается договор, либо повторно разместить на электронной площадке прежний проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки;

4) обмен электронными документами в связи с урегулированием возникших разногласий осуществляется Заказчиком и участником закупки в течение 3 дней со дня получения соответствующей стороной электронного документа (протокола разногласий или возражения на протокол разногласий);

5) при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок для заключения договора, предусмотренный настоящим параграфом.

8. В случае, если участник закупки направил Заказчику протокол разногласий с нарушением срока, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего параграфа, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения договора.

9. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной итогового протокола.

10. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

11. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме было предусмотрено Заказчиком в пункте 14 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»).

12. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.

13. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т.п.);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления.

14. Заказчик должен отказаться от заключения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

15. Решение об отказе от заключения договора размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

16. В случае отказа Заказчика от заключения договора с участником закупки по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 14 настоящего параграфа, Заказчик вправе заключить договор по результатам проведения запроса котировок в электронной форме с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер. В случае отказа участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий номер. Договор с иным участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй или третий номер, заключается в порядке, установленном для заключения договора в случае уклонения победителя запроса котировок в электронной форме от заключения договора.

§ 8. Обеспечение исполнения договора

1. В случае, если в пункте 22 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» предусмотрено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в размере, установленном в пункте 22 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». При этом если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора / начальной (максимальной) цены единицы продукции, установленной в пункте 4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в пункте 22 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса (антидемпинговые меры).

2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный в пункте 22 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. При этом банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения исполнения договора, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований Положения о закупке;

6) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

а) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

б) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

в) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса).

В случае если в пункте 22 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» предусмотрено требование обеспечения исполнения договора, Заказчик должен установить в проекте договора срок его действия в формате конкретной календарной даты. В противном случае участник закупки будет лишен возможности однозначно рассчитать срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора.

4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

5. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА - Посмотреть таблицу с данными

Раздел IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ»

ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

_________________________________

(указать наименование предмета запроса котировок в электронной форме в соответствии с извещением о закупке)

Информация об участнике запроса котировок в электронной форме:

Для юридического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги):

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае, если предметом запроса котировок в электронной форме является поставка товара, участник закупки должен в данной форме указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

В случае, если предметом запроса котировок в электронной форме является поставка товара, а также выполнение работ, оказание услуг, при выполнении или оказании которых поставляются товары, то участник закупки должен в данной форме указать:

в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации [1] , или единого реестра российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (при наличии предлагаемых участником закупки товаров в указанных реестрах);

в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации1 (при наличии предлагаемых участником закупки товаров в указанных реестрах).

Отсутствие в заявке номеров реестровых записей не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение о цене договора:

Предлагаемая цена договора составляет: ____________ рублей ____ коп. (________________ рублей____ коп.) (указать цифрами и прописью), в т.ч. НДС _____% _______ рублей ____ коп. (____________ рублей_____ коп.) (указать цифрами и прописью) [2] и включает стоимость товаров (работ, услуг) и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, а также оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежащих уплате в рамках исполнения договора.

В случае если в пункте 20 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» предусмотрено право Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) согласовать цены единиц товара, работы, услуги и определить их иным способом (без использования понижающего коэффициента), данная форма дополняется нижеприведенной таблицей:

- Посмотреть таблицу с данными

Указать документы по оплате:_______________, НДС или без НДС.

Номер телефона____________ и адрес эл. почты ______________для подачи заявки.

Приложение 1 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Предоставляется отдельным файлом!

Приложение 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Предоставляется отдельным файлом!

Приложение 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора / цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

Предоставляется отдельным файлом!

Реестр предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства". ↑

В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС, при заполнении формы слова «в т.ч. НДС _____% _______ рублей ____ коп. (____________ рублей_____ коп.)» заменяются на слова «НДС не облагается». ↑

Тех_задание_на_хоз_товары_на_2024_год ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Приложение I к документации

Утверждаю:

директор автономного

учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

«Сургутский социально-

реабилитационный центр для

ветеранов боевых действий»

_________________И.С. Соловьева

«____» _______________20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание предмета закупки

(требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к результатам работы

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий хозяйством Т.А. Юрова

Приложение № 1 к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными