Тендер - Поставка хозяйственных товаров №268641551

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт поставки №

- Посмотреть таблицу с данными

г. Волгоград « » _________ 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №54 Советского района Волгограда» (МОУ СШ №54), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Белибихиной Надежды Алексеевны, действующего на основании.Устава,. с одной стороны, и_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» , с другой стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93, Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13 г. «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательство поставить, и передать в собственность товар в количестве, ассортименте, предусмотренные спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, в МОУ СШ № 54, расположенную по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Казахская, 20.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.

1.3. Изменение предмета Контракта не допускается.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость Товара по настоящему Контракту составляет ____ (______________ ) рублей _____ копеек , НДС не облагается /НДС облагается .

2.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту в течение 10-ти рабочих дней со дня приёмки Товара в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

2.3. Заказчик осуществляет оплату за счет средств: средства бюджетного учреждения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар по адресу указанному в п. 1.1. настоящего Контракта своими силами и транспортом.

3.1.2. Передать Товар по качеству, количеству, комплектности, наименованию в соответствии с условиями контракта.

3.2. Поставщик вправе требовать оплаты за поставку Товара на условиях настоящего контракта.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Осмотреть Товар при получении от Поставщика.

3.4.2. Оплатить поставленный Товар на условиях настоящего контракта на основании предъявленных счетов, счет-фактур и накладной.

3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке в соответствии с п. З ст. 450 ГК РФ отказаться от исполнения контракта без возмещения Поставщику убытков в случае просрочки передачи товара свыше 20 календарных дней. В таком случае контракт считается прекращенным с момента, указанного в уведомлении Заказчика.

4. Приемка продукции

4.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки его транспортом и за его счет, на определенных в контракте условиях.

4.2. Поставщик обязан передать Товар в количестве, комплектности согласно счет-фактуры, накладной, акта сдачи – приемки (приложение №2).

4.3. Упаковка Товара должна отвечать требованиям нормативно-технической документации и исключать возможность его повреждения или уничтожения при транспортировке.

4.4. Сдача-прием Товара по качеству, комплектности удостоверяется подписью представителя Заказчика в товарной накладной о фактически принятом количестве Товара.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования.

4.6. Риск, связанный со случайной гибелью Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания накладной.

5. Сроки исполнения контракта

5.1. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2024 г.

5.2. Срок поставки Товара: с момента подписания Контракта в течение 15 рабочих дней.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контрактом не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика).

6.12. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по контракту.

6.13. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

6.15. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут решаться с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора.

7.2. Сторона настоящего Контракта, получившая от другой Стороны письменную претензию, обязана рассмотреть ее и сообщить о результатах ее рассмотрения в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии.

7.3. При не урегулировании спора посредством претензионного порядка, а также при неполучении ответа на претензию в срок, установленный п. 8.2. настоящего Контракта, каждая из Сторон имеет право обратиться за его разрешением в Арбитражный суд Волгоградской области.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются между Сторонами дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения должны быть оформлены в письменном виде, содержать ссылку на настоящий Контракт и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами, документами, направленными по электронной почте (e-mail), в т.ч. с использованием иного аналога собственноручной подписи, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Контракте в реквизитах Сторон.

8.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Контракту до прекращения их действия, при условии, что она немедленно письменно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. К настоящему Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Акт сдачи- приемки (Приложение № 2);

8.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272424082 Поставка средств моющих для туалетов и ванных комнат для нужд районных (городских) судов Волгоградской области, Волгоградского гарнизонного военного суда	Электронный аукцион #272424082	719 840 Обеспечение контракта: 10%	19 часов 13.05.2024 06.06.2024
Тендер №272424212 Поставка средств моющих для туалетов и ванных комнат для нужд районных (городских) судов Волгоградской области, Волгоградского гарнизонного военного суда	Электронный аукцион #272424212	719 840 Обеспечение контракта: 10%	19 часов 13.05.2024 06.06.2024
Тендер №273522149 Поставка хозяйственных товаров (лот 3)	Электронный аукцион #273522149	43 728 Обеспечение контракта: 30%	17 часов 28.05.2024 06.06.2024
Тендер №273717281 Мыло хозяйственное твердое	Запрос котировок #273717281	458 912 Обеспечение заявки: 4 589	20 часов 30.05.2024 06.06.2024
Тендер №273754199 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты	Электронный аукцион #273754199	2 120 905 Обеспечение контракта: 5%	1 день 30.05.2024 07.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268641518 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #268641518	99 000	срок истек 18.03.2024 19.03.2024
Тендер №268641513 Приобретение хозяйственных товаров для субботника	Малая закупка #268641513	105 581	срок истек 18.03.2024 19.03.2024
Тендер №268641510 ГБПОУ НРТК объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Запрос цен #268641510	97 552	срок истек 18.03.2024 26.03.2024
Тендер №268641470 Акционерное Общество "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат" объявляет тендер: Дезинфицирующие и моющие средства "НИКА"	Конкурентный лист с переторжкой #268641470	См. док.	срок истек 18.03.2024 22.03.2024
Тендер №268641441 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПГТ УНИ" объявляет тендер: Моющие и дезинфицирующие средства (с результатом)	Запрос предложений #268641441	31 006	срок истек 18.03.2024 20.03.2024

Тендеры из региона Волгоград

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268641421 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЙ БИЗНЕС" объявляет тендер: Оказание услуг по организации и проведению образовательных программ Корпорации МСП по темам: «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя» для физических лиц ...	Запрос предложений #268641421	350 000	срок истек 18.03.2024 28.03.2024
Тендер №268641116 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МНН - Этилметилгидроксипиридина сукцинат) (с результатом)	Запрос котировок #268641116	148 500 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 18.03.2024 25.03.2024
Тендер №268640529 оказание услуг врача невролога (с результатом)	Малая закупка #268640529	52 500	срок истек 18.03.2024 19.03.2024
Тендер №268640526 поставка расходных материалов для стоматологии (с результатом)	Малая закупка #268640526	293 416	срок истек 18.03.2024 21.03.2024
Тендер №268640523 Оказание услуг по техническому обслуживанию медтехники в 2024 году (с результатом)	Малая закупка #268640523	40 000	срок истек 18.03.2024 21.03.2024