Тендер - Поставка хозяйственных товаров №267459373

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_хозтовары_ЗК_эф_СМСП_02.24.docx
• Документация_хозтовары_ЗК_эф_СМСП_02.24_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):В соответствии с приложением к извещению
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.02.2024 по 07.03.2024Место предоставления документации:В соответствии с приложением к извещениюПорядок предоставления документации:В соответствии с приложением к извещениюОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ –

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет закупки: Поставка хозяйственных товаров

Способ определения поставщика: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Информационная карта запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 документации о проведении запроса котировок

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее описание предмета закупки является приложением № 1 к договору.

Приложение №2 к документации о проведении запроса цен

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена методом анализа рынка. Источник информации: предложения хозяйствующих субъектов. Цена рассчитана как произведение наименьшего из ценовых предложений хозяйствующих субъектов и количества товара, необходимого заказчику. Расчёт НМЦД

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к документации о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки

Заявка на участие в запросе котировок (извещение № ____________________)

Сведения об участнике закупки:

Наименование участника закупки (для юридического лица) ____________________________________

Место нахождения (для юридического лица) ________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) ________________

Идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок ___________________

ОКПО _______________ ОГРН ___________________ КПП (для юридического лица) ________________

Почтовый адрес _______________________________ Контактный телефон _____________________ Адрес электронной почты _________ Банковские реквизиты участника закупки ___________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица_______________

2. Согласие на исполнение обязательств:

Изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок на Поставку хозяйственных товаров, сообщаем о своем согласии исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

Качество и характеристики товара полностью соответствуют требованиям, указанным в документации о проведении запроса котировок (с приложениями) и условиям договора.

3. Декларация соответствия:

Настоящей заявкой декларируем о соответствии ______________________________________

(Наименование участника закупки)

следующим требованиям:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7) Наличие деловой репутации, а именно:

• отсутствие за период три года, предшествующие дате размещения извещения о настоящей закупке в ЕИС, вступивших в силу решений судов по применению санкций за нарушение обязательств при исполнении договоров, заключенных в период четыре года, предшествующие дате размещения извещения о настоящей закупке в ЕИС, предметом которых является оказание печатных услуг, и участник закупки выступает в роли исполнителя по названным договорам;
• отсутствие за период три года, предшествующие дате размещения извещения о настоящей закупке в ЕИС, претензий со стороны заказчика ГАУЗ ЯО "Клиническая больница № 9" за нарушение обязательств при исполнении договоров, предметом которых является оказание печатных услуг, и участник закупки выступает в роли исполнителя по названным договорам;

Предложение о цене договора (предложение указывается с помощью программно-аппаратных средств оператора электронной площадки):

Цена договора включает в себя стоимость товара, все расходы на транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет_____________________________________________, НДС___.

- Посмотреть таблицу с данными

* При отсутствии указания участником закупки стоимости единицы товара, такая стоимость рассчитывается с учётом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора до цены договора, предложенной победителем.

Приложение №4 к документации о проведении запроса котировок

Проект договора

Договор

г. Ярославль 2024г. [1]

Настоящий договор (далее – Договор) заключен по итогам запроса котировок (Протокол _________ от "____"_______________ 2024 г.) между Государственным автономным учреждением здравоохранения Ярославской области "Клиническая больница № 9", именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Белокурова С.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемым в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", о нижеследующем:

1. Предмет Договора

• В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществлять изготовление и поставку хозяйственных товаров в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить изготовленный и поставленный товар.
• Номенклатура товара, подлежащего изготовлению и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).
• Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства и размещением товара на складе заказчика по адресу: г. Ярославль, улица Керамическая, дом 9, (далее - Место доставки).

Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора, составляет _____ руб. (_____)_____ коп., включая НДС (для плательщиков НДС)/НДС не облагается.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, а также все расходы на транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Упаковка и маркировка

3.1. Товар изготавливается и поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства, а также обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

4. Порядок оказания услуг и документация

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора, в течение двадцати дней с момента заключения договора.

4.2. Документы, подтверждающие качество Товара, приемлемость товаров, являющихся предметом настоящего договора, и соответствия их требованиям, установленным к товарам, передаются Поставщиком вместе с Товаром в виде подлинников или в виде надлежащим образом заверенных копий.

4.3. Товар должен сопровождаться технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

4.4. Поставщик должен одновременно с товаром передать Заказчику надлежащим образом оформленный комплект документов, в том числе: товарные накладные (универсальный передаточный документ), счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка доставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверку комплектности и целостности товара.

По факту приемки изготовленного товара Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную (универсальный передаточный документ) или иной документ, подтверждающий изготовление, доставку и приемку товара. Приемка заказчиком осуществляется в срок не более двадцати рабочих дней с момента передачи изготовленного по заявке заказчика товара.

5.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов исполнения обязательств по договору, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. В случае обнаружения недостающего количества товара Поставщик обязуется восполнить товар по количеству в течение одного дня с момента получения от заказчика претензии. Товар ненадлежащего качества считается недопоставленным.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если такие недостатки обнаружены в течение гарантийного срока при соблюдении Заказчиком условий хранения и эксплуатации товара.

5.5. По вопросам приемки Товара по количеству и качеству, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и действующими приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что товар, доставленный в соответствии с Договором, является новым, ранее неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантия Исполнителя на изготовленный и доставленный товар составляет шесть месяцев с момента подписания документов, указанных в п.5.1. настоящего договора.

6.3. Дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

6.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за товар, если произошло нарушение правил эксплуатации товара, предусмотренных эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

7. Порядок расчетов

7.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств автономного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по доставке товара.

7.2. Оплата по Договору товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов:

а) счета;

б) счета-фактуры (для плательщиков НДС);

в) товарной накладной (универсального передаточного документа);

г) подлинника или надлежащим образом заверенной копии документа о соответствии товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Оплата по Договору осуществляется по факту доставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 7.2 Договора в течение семи рабочих дней с момента приемки товара (подписания документов о приемке товара). Стороны соглашаются, что на отношения сторон по настоящему договору не распространяются положения о предоставлении коммерческого кредита (ст.823 ГК РФ).

8. Обеспечение исполнения Договора [2]

8.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процентов цены договора.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной второй процента от стоимости неисполненного Поставщиком обязательства.

9.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора.

9.8. Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.9. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Поставщиком своих обязанностей или совершения Поставщиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Поставщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

9.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

9.11. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, подлежат возмещению Поставщиком в полной сумме сверх неустойки.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, и действует по 30.04.2024. Стороны соглашаются, что исполнение принятых на себя обязательств возможно после истечения срока действия договора. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору. Настоящий договор является действующим до момента окончания исполнения сторонами обязательств в полном объеме

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11.5. Стороны соглашаются, что на отношения сторон по настоящему договору не распространяются положения ст.401 Гражданского кодекса РФ: меры, принимаемые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), совершение иностранными государствами и территориями в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественных действий не являются обстоятельствами непреодолимой силы в рамках заключения и исполнения настоящего договора.

12. Уведомления

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в договоре, либо по адресу электронной почты, указанному в договоре, либо факсом, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении Стороне договора. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя.

12.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре.

13. Дополнительные условия и заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, решаются путем переговоров.

13.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

13.4. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть выполнена на русском языке.

13.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – спецификация

14. Реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области "Клиническая больница № 9" ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ярославль, Тутаевское шоссе, 31

получатель министерство финансов Ярославской области (ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» л/с 901.08.004.5, 901.08.004.6, 901.08.004.8), счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль

ПОСТАВЩИК

Датой заключения договора является дата его подписания заказчиком (ЭЦП) на сайте оператора электронной площадки ↑

Раздел 8 договора применяется в случае установления обеспечения исполнения договора в документации о закупке ↑

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ –

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет закупки: Поставка хозяйственных товаров

Способ определения поставщика: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Информационная карта запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 документации о проведении запроса котировок

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее описание предмета закупки является приложением № 1 к договору.

Приложение №2 к документации о проведении запроса цен

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена методом анализа рынка. Источник информации: предложения хозяйствующих субъектов. Цена рассчитана как произведение наименьшего из ценовых предложений хозяйствующих субъектов и количества товара, необходимого заказчику. Расчёт НМЦД

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к документации о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки

Заявка на участие в запросе котировок (извещение № ____________________)

Сведения об участнике закупки:

Наименование участника закупки (для юридического лица) ____________________________________

Место нахождения (для юридического лица) ________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) ________________

Идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок ___________________

ОКПО _______________ ОГРН ___________________ КПП (для юридического лица) ________________

Почтовый адрес _______________________________ Контактный телефон _____________________ Адрес электронной почты _________ Банковские реквизиты участника закупки ___________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица_______________

2. Согласие на исполнение обязательств:

Изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок на Поставку хозяйственных товаров, сообщаем о своем согласии исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

Качество и характеристики товара полностью соответствуют требованиям, указанным в документации о проведении запроса котировок (с приложениями) и условиям договора.

3. Декларация соответствия:

Настоящей заявкой декларируем о соответствии ______________________________________

(Наименование участника закупки)

следующим требованиям:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7) Наличие деловой репутации, а именно:

• отсутствие за период три года, предшествующие дате размещения извещения о настоящей закупке в ЕИС, вступивших в силу решений судов по применению санкций за нарушение обязательств при исполнении договоров, заключенных в период четыре года, предшествующие дате размещения извещения о настоящей закупке в ЕИС, предметом которых является оказание печатных услуг, и участник закупки выступает в роли исполнителя по названным договорам;
• отсутствие за период три года, предшествующие дате размещения извещения о настоящей закупке в ЕИС, претензий со стороны заказчика ГАУЗ ЯО "Клиническая больница № 9" за нарушение обязательств при исполнении договоров, предметом которых является оказание печатных услуг, и участник закупки выступает в роли исполнителя по названным договорам;

Предложение о цене договора (предложение указывается с помощью программно-аппаратных средств оператора электронной площадки):

Цена договора включает в себя стоимость товара, все расходы на транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет_____________________________________________, НДС___.

- Посмотреть таблицу с данными

* При отсутствии указания участником закупки стоимости единицы товара, такая стоимость рассчитывается с учётом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора до цены договора, предложенной победителем.

Приложение №4 к документации о проведении запроса котировок

Проект договора

Договор

г. Ярославль 2024г. [1]

Настоящий договор (далее – Договор) заключен по итогам запроса котировок (Протокол _________ от "____"_______________ 2024 г.) между Государственным автономным учреждением здравоохранения Ярославской области "Клиническая больница № 9", именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Белокурова С.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемым в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", о нижеследующем:

1. Предмет Договора

• В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществлять изготовление и поставку хозяйственных товаров в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить изготовленный и поставленный товар.
• Номенклатура товара, подлежащего изготовлению и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).
• Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства и размещением товара на складе заказчика по адресу: г. Ярославль, улица Керамическая, дом 9, (далее - Место доставки).

Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора, составляет _____ руб. (_____)_____ коп., включая НДС (для плательщиков НДС)/НДС не облагается.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, а также все расходы на транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Упаковка и маркировка

3.1. Товар изготавливается и поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства, а также обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

4. Порядок оказания услуг и документация

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора, в течение двадцати дней с момента заключения договора.

4.2. Документы, подтверждающие качество Товара, приемлемость товаров, являющихся предметом настоящего договора, и соответствия их требованиям, установленным к товарам, передаются Поставщиком вместе с Товаром в виде подлинников или в виде надлежащим образом заверенных копий.

4.3. Товар должен сопровождаться технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

4.4. Поставщик должен одновременно с товаром передать Заказчику надлежащим образом оформленный комплект документов, в том числе: товарные накладные (универсальный передаточный документ), счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка доставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверку комплектности и целостности товара.

По факту приемки изготовленного товара Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную (универсальный передаточный документ) или иной документ, подтверждающий изготовление, доставку и приемку товара. Приемка заказчиком осуществляется в срок не более двадцати рабочих дней с момента передачи изготовленного по заявке заказчика товара.

5.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов исполнения обязательств по договору, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. В случае обнаружения недостающего количества товара Поставщик обязуется восполнить товар по количеству в течение одного дня с момента получения от заказчика претензии. Товар ненадлежащего качества считается недопоставленным.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если такие недостатки обнаружены в течение гарантийного срока при соблюдении Заказчиком условий хранения и эксплуатации товара.

5.5. По вопросам приемки Товара по количеству и качеству, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и действующими приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что товар, доставленный в соответствии с Договором, является новым, ранее неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантия Исполнителя на изготовленный и доставленный товар составляет шесть месяцев с момента подписания документов, указанных в п.5.1. настоящего договора.

6.3. Дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

6.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за товар, если произошло нарушение правил эксплуатации товара, предусмотренных эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

7. Порядок расчетов

7.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств автономного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по доставке товара.

7.2. Оплата по Договору товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов:

а) счета;

б) счета-фактуры (для плательщиков НДС);

в) товарной накладной (универсального передаточного документа);

г) подлинника или надлежащим образом заверенной копии документа о соответствии товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Оплата по Договору осуществляется по факту доставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 7.2 Договора в течение семи рабочих дней с момента приемки товара (подписания документов о приемке товара). Стороны соглашаются, что на отношения сторон по настоящему договору не распространяются положения о предоставлении коммерческого кредита (ст.823 ГК РФ).

8. Обеспечение исполнения Договора [2]

8.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процентов цены договора.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной второй процента от стоимости неисполненного Поставщиком обязательства.

9.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора.

9.8. Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.9. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Поставщиком своих обязанностей или совершения Поставщиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Поставщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

9.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

9.11. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, подлежат возмещению Поставщиком в полной сумме сверх неустойки.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, и действует по 30.04.2024. Стороны соглашаются, что исполнение принятых на себя обязательств возможно после истечения срока действия договора. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору. Настоящий договор является действующим до момента окончания исполнения сторонами обязательств в полном объеме

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11.5. Стороны соглашаются, что на отношения сторон по настоящему договору не распространяются положения ст.401 Гражданского кодекса РФ: меры, принимаемые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), совершение иностранными государствами и территориями в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественных действий не являются обстоятельствами непреодолимой силы в рамках заключения и исполнения настоящего договора.

12. Уведомления

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в договоре, либо по адресу электронной почты, указанному в договоре, либо факсом, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении Стороне договора. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя.

12.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре.

13. Дополнительные условия и заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, решаются путем переговоров.

13.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

13.4. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть выполнена на русском языке.

13.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – спецификация

14. Реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области "Клиническая больница № 9" ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ярославль, Тутаевское шоссе, 31

получатель министерство финансов Ярославской области (ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» л/с 901.08.004.5, 901.08.004.6, 901.08.004.8), счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль

ПОСТАВЩИК

Датой заключения договора является дата его подписания заказчиком (ЭЦП) на сайте оператора электронной площадки ↑

Раздел 8 договора применяется в случае установления обеспечения исполнения договора в документации о закупке ↑