Тендер - Поставка хозяйственных товаров №316571594

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Инструкция_для_участника_закупки_малого_объема

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную информацию, необходимую для определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (далее – заявка), направляемое с использованием региональной информационной системы, используемой в сфере закупок для обеспечения госудасрвтенных и муниципальных нужд (далее – система), или внешнего ресурса, интегрированного с Системой, должно соответствовать условиям и требованиям закупки малого объема и содержать следующую информацию:

наименование товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара;

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки;

документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (при наличии таких требований);

подтверждающие документы и (или) информацию в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами о запрете на допуск товаров, происходящих из иностранных государств работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (при установлении заказчиком таких требований в информации о закупке малого объема в соответствии с нормами статьи 14 Закона № 44-ФЗ (применение национального режима при осуществлении закупок));

расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать
в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должны содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров. Значения показателей, предоставляемых участником закупки малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словами «или эквивалент».

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должно соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

Описание_объекта_закупки_(15)_(1)

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПро_конт_Хозтовары_ДС_34

КОНТРАКТ № 34/63ЭМ

на поставку хозяйственных товаров

г. Ейск «__» ______ 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска муниципального образования Ейский район, именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице заведующего Алимовой Марины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ч.1 п.5 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства на поставку хозяйственных товаров для нужд учреждения (далее – товар) согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик принимает товар и оплачивает Поставщику стоимость товара согласно условиям данного Контракта.

1.3. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Общая стоимость Контракта и условия платежей

2.1. Цена по настоящему Контракту составляет _______ (000) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.

2.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).

2.3. Заказчиком могут быть удержаны суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)

2.4. Оплата заказчиком поставки товара производится в безналичной форме, платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, за счет средств бюджетного учреждения.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6.Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Источник финансирования Контракта: Средства бюджетных учреждений.

3. Сроки и условия поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется путем предоставления Поставщиком товара со склада Поставщика на адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Коммунистическая, 20/3 , в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. При поставке Товара не допускается частичная, неполная поставка или поставка, не соответствующая требованиям заявки Заказчика.

3.3. При поставке Поставщик предоставляет Заказчику товар с сопровождением следующей документации:

- товарную накладную (универсальный передаточный документ) в 2-х экз. по одному для каждой из сторон. При выставлении документов посредством электронного документооборота второй экземпляр не требуется.

3.4. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

3.5. Срок поставки: с даты заключения контракта по 07.11.2025 г. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 25.11.2025 г.

4. Доставка товара и его приемка

4.1. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.2. Заказчик определяет уполномоченное должностное лицо (лиц), непосредственно осуществляющее приемку поставленного товара, в части его соответствия условиям настоящего Контракта.

4.3. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в течение 5 дня с момента поставки товара.

4.4. При обнаружении несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Контракта, либо данным, указанным в сопроводительных документах к Товару уполномоченное должностное лицо Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку Товара. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приёмки Товара.

4.5. Поставщик, получивший мотивированный отказ от приёмки Товара, обязан в течение 2-х часов, а при выявлении недопоставки Товара в течение одного дня, с момента обнаружения недопоставки, заменить поставленные Товары товарами, соответствующими требованиям настоящего Контракта. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и законодательством РФ.

4.6. Заказчик вправе не отказывать в приёмке Товара, в случае выявления несоответствия объема Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке Товара и устранено Поставщиком.

4.7. Датой поставки Товара считается дата отметки о принятии Товара Заказчиком в документах, сопровождающих поставку.

4.8. Заказчик является собственником Товара с момента его принятия.

5. Качество товара

5.1.Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества, соответствующий требованиям настоящего Контракта. Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: сертификат соответствия.

5.2.Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в использовании, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3.Товар поставляется в таре и упаковке. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на русском языке. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность при транспортировке и хранении, а также обеспечивать его сохранность в течение установленного срока годности товара.

5.4. В момент доставки при передаче товара Заказчику Поставщик обязуется передать оформленные сопроводительные документы на поставленный товар (или каждую поставленную партию товара): товарную накладную или универсальный передаточный документ, счет (счет-фактуру), сертификат соответствия товара.

5.5. Гарантийный срок предоставляется в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой изготовителем товара, на условиях и в объеме согласно фирменной гарантии изготовителя.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта в предусмотренный настоящим Контрактом срок;

6.1.2. Незамедлительно известить Заказчика о случаях независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки товара в срок, предусмотренный настоящим Контрактом;

6.1.3. Устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком, в полном объеме за свой счет с соблюдением сроков их устранения;

6.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать оплаты за поставленный товар по настоящему Контракту в случае отсутствия претензий Заказчика к поставленному товару;

6.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения условий настоящего Контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Принять и оплатить поставленный товар в случае отсутствия претензий к поставленному товару;

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за исполнением обязательств по настоящему Контракту и участвующих в приемке поставленного товара;

6.4.2. В случае необходимости запрашивать необходимую информацию о ходе исполнения Поставщиком своих обязательств.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.Неустойка (штраф, пеня) начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

7.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств), определяемый в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.7.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.9.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. Порядок изменения и расторжения настоящего Контракта

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

8.3.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком (ч.1 ст.523 ГК РФ);

8.3.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (ч.2 ст.523 ГК РФ);

8.3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (ч.2 ст.475 ГК РФ);

8.3.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара (ч.2 ст.523 ГК РФ);

8.3.5. В случае отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (ч.1 ст.463 ГК РФ, абзац второй ст.464 ГК РФ);

8.3.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании товара (ч.2 ст.480 ГК РФ).

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе. При этом Заказчик обязан отменить свое решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Поставщик на протяжении этих 10 дней устранит нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.5. При намерении одной из Сторон расторгнуть Контракт она должна сообщить о своих намерениях другой Стороне не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты прекращения действия Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс – мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Контракта.

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документы компетентного государственного органа.

10. Срок действия Контракта

10.1. Срок действия настоящего Контракта: с момента подписания до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31.12.2025 г.

11. Заключительные условия

11.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

11.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде Краснодарского края в установленном законодательством РФ порядке.

11.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества товаров, сроков исковой давности, применяются нормы гражданского законодательства РФ.

11.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, на бумажном носителе по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

11.6. Приложение № 1 к Контракту – Спецификация.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № 34/63ЭМ

от «___» ____ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными