Тендер - поставка хозяйственных товаров №316172561

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_Договора_хоз_товары_2025

ДОГОВОР № _____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Ессентуки ____________ 2025 г.

Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки в лице начальника управления Дыгина Станислава Владимировича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» , в лице __________________, действующего на основании Устава, с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Заказчику товар, согласно спецификации – приложение к договору (далее по тексту – «Товар»), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: приложение – спецификация товара.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,28 (___________) руб., НДС ________.

2.2. Цена Товара, указанная в пункте 2.1, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на доставку товара, гарантийные обязательства, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.4. Заказчик оплачивает Товар в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета.

2.5. Цена Товара по настоящему Договору является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу: Ставропольский край, г.Ессентуки, пер. Садовый, 23.

3.2. Доставка Товара до места его отгрузки (передачи) Заказчику осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.3. Товар считается принятым Заказчиком, а Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче Товара Заказчику с момента подписания Сторонами документа, подтверждающего принятие Товара Заказчиком (товарная накладная, акт приема-передачи Товара и т.д.). Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента принятия им Товара.

3.4. Поставщик по требованию Заказчика за свой счет осуществляет разгрузку и сборку Товара, а также вывоз тары (упаковки).

3.5. Товарная накладная, акт приема-передачи Товара или иной документ, подтверждающий принятие Товара Заказчиком, подписывается Сторонами после фактического вручения Товара Заказчику и при необходимости исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, отвечает действующим в Российской Федерации стандартам безопасности и качества.

4.2. Если на Товар не установлен гарантийный срок или срок годности требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком в пределах 1 года со дня передачи товара Заказчику.

4.3. Если на Товар установлен гарантийный срок, Заказчик вправе предъявить требования Поставщику, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

4.4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Передать Товар Заказчику в порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора;

5.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы;

5.1.3. Передать Товар, свободным от любых прав или притязаний третьих лиц.

5.1.4. Подписать и представить для подписания Заказчику товарную накладную, акт приема-передачи Товара или иной документ, подтверждающий принятие Товара Заказчиком, в двух экземплярах.

5.2 Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять Товар в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.

5.2.2. Оплатить Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% цены Товара, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств в натуре.

6.5. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться справкой компетентного государственного органа.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения Сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим Договором.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия.

7.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без возмещения Сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2025 г. либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.5. Обо всех изменениях наименования, места нахождения или банковских реквизитов Стороны незамедлительно уведомляют друг друга.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору № ____ от _______ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными