Тендер - Поставка хозяйственных товаров №272120137

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_хоз.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2307

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20

Дата размещения закупки: 06.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:56

Срок завершения подачи оферт: 07.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:56

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания Контракта до 24.05.2024 г.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 5а, литера А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Собственные доходы

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 281 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЕР. СОВЕТСКИЙ, Д.4/ЛИТ. А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПЕР СОВЕТСКИЙ, 4/ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1701

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Уткина

Имя Александра

Отчество Николаевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект контракта №

г. Санкт-Петербург « » 2024 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 281 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Уткиной Александры Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании______________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные Контрактом, поставить хозяйственные товары, предусмотренное Приложением №1,2 к Контракту (далее – Товар, товары), Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Наименование и количество поставляемого товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара указаны в Приложении №1,2 к Контракту.
1.3. ИКЗ

Цена Контракта, сроки и порядок оплаты товара по Контракту
2.1. Цена составляет: _________________(__________________ рубля копеек). НДС – % или НДС не облагается. (Приложение № 1 к Контракту).
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всего перечня услуг, оказываемых по Контракту, стоимость материалов, используемых при оказании услуг, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Поставщик несет за свой счет.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и пунктом 2.4 Контракта.
2.4. Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон в следующих случаях:
а) При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема оказываемой услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта.
б) Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
- При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально объему оказываемой услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
- При уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказываемой услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.5. Товар, поставляемый по Контракту, оплачиваются за счет: Внебюджетные средства, собственные доходы 2024 года.
2.6. Заказчик производит оплату поставленного товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара и товарной накладной или УПД, на основании счета, представленных Поставщиком Заказчику.
Днем платежа по Контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленного товара отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара.
Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств.
2.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
2.8. Товары, поставленные Поставщиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком соответствующих нарушений.
2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.10. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Контракта в полном объеме и с надлежащим качеством.
3.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику полный пакет надлежащим образом оформленных сопроводительных документов в соответствии с пунктом 5.2 Контракта.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению своих обязательств иных лиц (соисполнителей).
3.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен Контракт, на другого соисполнителя.
3.1.5. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
3.1.6. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии со статьей 94 Закона.
3.1.7. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в установленный Заказчиком срок. После устранения недостатков сторонами производится повторная приемка.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осуществить приемку товара.
3.2.2. Осмотреть и принять Товар в сроки и в порядке, предусмотренном Контрактом, с участием Поставщика, а при обнаружении отступлений от Контракта по качеству, количеству, комплектности или иным параметрам, предусмотренным Контрактом, немедленно заявить об этом Поставщику.
3.2.3. Известить Поставщика об обнаружении недостатков после приемки Товара, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
3.2.4. Произвести оплату поставленных товаров в порядке, предусмотренном Контрактом.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения всех обязательств по Контракту.
3.3.2. Иные права, вытекающие из условий Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту.
- отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены (п. 2 ст. 520 ГК РФ).
3.4.2. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты поставленного товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
3.4.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
3.4.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
3.4.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, Поставщика).

Сроки поставки товара
4.1. Сроки поставки товара:
- начальный срок: с момента заключения контракта
- конечный срок: по 24.05.2024года (включительно)
4.2 Поставка осуществляется единовременной партией, по заявке Заказчика.

Место и условия доставки товара
5.1. Местом доставки товара является: г. Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул, д.5а, лит А;
5.2. В день доставки товара (партии товара) по адресу поставки Товара, указанному в пункте 5.1 Контракта, Поставщик обязан передать товаросопроводительные документы и документы на оплату Товара.
5.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2 Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
- счет на оплату товара, счет-фактура (при наличии), товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанную и заверенную Поставщиком надлежащим образом;
- технический паспорт, сертификат качества, декларация о соответствии товара, инструкцию по эксплуатации и т.п., предусмотренные Законом, иными правовыми актами или контрактом
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.4. Доставка товара по адресу, указанному в Контракте, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются силами и средствами Поставщика или им привлеченными силами.
Транспортная доставка товара, погрузо-разгрузочные и такелажные работы до места складирования товара у заказчика должны выполняться поставщиком с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки поставленного товаров в части соответствия их количества, комплектности требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки.
6.1. Заказчик с участием Поставщика в течение трёх рабочих дней после дня получения от Поставщика документов, предусмотренных в пункте 5.2 Контракта, осуществляет проверку и приемку поставленного товара, включая экспертизу поставленного товара.
При осуществлении приемки товара Заказчик осматривает товар, проверяет его количество, комплектность, качественные, функциональные и технические и иные характеристики условиям Контракта.
6.2. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.3. В случае установления по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с п. 6.2. Контракта, факта ненадлежащего качества поставленного товара, Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Экспертного заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Приемка поставленного товара оформляется документом о приемке актом приемки товара, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), в срок, предусмотренный пунктом 6.1 Контракта, либо Поставщику в тот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.
Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара по адресу места доставки, указанному в Контракте, и подписания сторонами акта приемки товара.
6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе проверки поставленного товара несоответствия поставляемых товаров условиям Контракта, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень несоответствий (дефектов) и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт, в срок, указанный в пункте 3.2.3. настоящего Контракта, направляется Поставщику, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приемки товара.
6.6. В случае получения мотивированного отказа Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отказа обязан сообщить Заказчику результаты рассмотрения замечаний, сделанных Заказчиком.
6.7. Исправление Поставщиком обоснованных замечаний осуществляется за его счет и не может расцениваться как увеличение общего объема поставленных товаров, либо дополнительная поставка товаров по Контракту, в случае если замечания Заказчика не выходят за рамки требования к наименованию и количеству поставляемого товара, функциональных, технических и качественных характеристик товара, эксплуатационных характеристик товара, комплектности товара, комплекту товара, ассортименту товара, указанному в Приложении 1 к Контракту, нормативных документах РФ, действующих на момент поставки товара.
6.8. В случае отказа от приемки поставленного товара Заказчик обеспечивает его сохранность, принимает товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.
В случае принятия Заказчиком товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность товара.

Требования к товару, качество товара
7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
7.2. Поставщик должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении товаров (СанПиН, ТУ, ГОСТ и т.д.) и требования иных действующих актов и документов в отношении товаров, если соблюдение таких актов и документов прямо предусмотрено Контрактом.
7.3. Если товары поставлены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к товарам, если соблюдение Поставщиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, такие товары не считаются соответствующими условиям Контракта по качеству.
7.4. Заказчик не вправе обосновывать некачественность поставленных товаров их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Поставщиком таких актов и (или) документов, и товары поставлены в соответствии с условиями Контракта.

Тара, упаковка, маркировка
8.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям.
8.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

Гарантийные обязательства
9.1. Требования к гарантийному сроку результата услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества составляют не менее 12 месяцев со дня подписания акта о приемке товара Заказчиком.

Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.
10.3. При наступлении Форс-мажора Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и при необходимости вносят согласованные изменения в Контракт.

Ответственность сторон
11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
11.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
11.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании Акта о приемке оказанных услуг, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки.
11.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании требования Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.
11.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

Обеспечение исполнения обязательств по Контракту.
12.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту не установлено.

Расторжение Контракта
13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.4. Если заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте.
13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
13.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, Поставщика).
13.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком данных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
13.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.14. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
13.15. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.16. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

Срок действия Контракта
14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.
14.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Любые изменения Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами.

15.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

15.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров.

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии.

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

15.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.

15.5. Контракт включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

- Спецификация (Приложение 1 к Контракту).

- Наименование и количество поставляемого товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики товара. (Приложение №2)

Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту №

от « » 2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту №

от « » 2024г.

Наименование и количество поставляемого товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики товара.

- Посмотреть таблицу с данными