Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Российские тендеры | Приволжский ФО | Самарская область | Самара | Карточка тендера 270534258

Тендер - Поставка хозяйственных товаров №270534258

Описание тендера: Поставка хозяйственных товаров
Сумма контракта: 21 125,43 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 11.04.2024
Окончание: 15.04.2024 10:37:07
Тендер №: 270534258
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Отрасль: Химия / Бытовая химия
ОКПД2:
  • (204132119) Средства моющие прочие
Регион: Приволжский ФО / Самарская область / Самара
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка хозяйственных товаров
Цена контракта: 21 125,43 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Средства моющие прочие - - 1 усл ед
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на бытовая химия в Самары
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Проект контракта.docx 39 КБ 11.04.24 10:13 Действующая
Описание объекта закупки.xls 14 КБ 11.04.24 10:13 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

    Проект_контракта

    ДОГОВОР №

    на поставку товара

    г. Самара от « » 2024 г.

    __________________________, в лице генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 249» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Пироговой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.201Зг. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товары (Товар) согласно наименованию, ассортименту, цене Товара, в количестве и сроки, указанных в Спецификации к настоящему договору, являющейся неотъемлемой частью договора (далее – Спецификация) Заказчик принять и оплатить его за цену, установленную настоящим договором.

    1.2. Поставщик передает Товар одной партией или отдельными партиями по заявкам (заказам) Заказчика, размещенным согласно п.1.4. настоящего договора.

    1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

    1.4. Размещение Заказчиком заявки на поставку Товара и принятие заявки поставщиком осуществляется с использованием телефонной связи, электронной почты, нарочным или иным доступным способом по контактным данным Поставщика в настоящем договоре.

  • ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
  • Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать одна тысяча сто двадцать пять) рублей 43 копейки, в том числе НДС 20%-3 520,92 рублей. Цена поставляемого Товара включает стоимость доставки Товара по адресу: г. Самара, Барбошина Поляна, Шестая просека.
  • Оплата производится в течение 30 календарных дней с даты передачи (поставки) Товара Заказчику на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (или УПД) и после подписания Заказчиком в Товарной накладной (форма Торг-12) или в УПД.
  • Цена договора является твердой на весь период действия договора и изменению не подлежит.
  • УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
  • Поставщик вместе с каждой партией Товара передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы: Товарная накладная (форма Торг-12) или УПД, счет-фактура (при или УПД), транспортная накладная, иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии), список сертификатов соответствия.
  • В соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Поставщик вправе осуществить поставку Товара с привлечением грузоотправителя, Заказчик принимает Товар у грузоотправителя Товара, указанного в товаросопроводительных документах.
  • Качество Товара должно быть пригодно для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар надлежащего качества не подлежит обмену и возврату в соответствии с ч.1 ст.310, ч.2 ст.475 Гражданского кодекса РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется к отношениям купли-продажи и поставки товаров между юридическими лицами.
  • Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в соответствии с условиями и сроком гарантийного обслуживания, установленного производителем товара. Возврат, обмен Товара, на который установлен гарантийный срок производителем товара, производится в течение гарантийного срока на основании заключения соответствующей авторизованной сервисной службы производителя товара, которое определяет, что недостаток является гарантийным случаем и является не устранимым (гарантийный ремонт не возможен).
  • В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству на основании соответствующей претензии Заказчика и соответствующего двустороннего акта, Поставщик по согласованию с Заказчиком производит допоставку, замену, возврат, либо устранение недостатка (ремонт) Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  • Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, установленные Законом или договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях.
  • Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
  • В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.
  • Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    • 5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    5.1. Любые требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, могут быть предъявлены только при условии соблюдения Стороной, право которой было нарушено, предварительного претензионного порядка. Официальная претензия должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, содержать сведения о факте и характере нарушений, требования, вытекающие из факта нарушения и их обоснование. Претензия оформляется в письменном виде на бумажном носителе и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора. Ответ на претензию должен быть вручен ее отправителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии или передачи ее получателю нарочным.

    5.2. При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса).

    6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

    6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., но в любом случае до полного исполнения выполнения Сторонами их обязательств, установленных договором.

    6.2 В течение срока действия настоящего договора в него могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при их согласовании сторонами в письменном виде.

    6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

    7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 1

    к Договору № от « » 2024г.

    Спецификация

    1. Поставка указанных в спецификации товаров осуществляется в течение одной недели с даты заключения договора

    - Посмотреть таблицу с данными

    Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать одна тысяча сто двадцать пять) рублей 43 копейки, в том числе НДС 20%-3 520,92 рублей.

    Заведующий Директор

    МБДОУ «Детский сад № 249» г.о. Самара

    ______________________/Пирогова Н.М./ ____________________/

    Приложение № 2

    к Договору № от « » 2024г.

    г. о. Самара

    Порядок начисления (расчета) пени

    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

    П = (Ц - В) x С,

    где:

    Ц - цена контракта;

    В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

    С - размер ставки.

    Размер ставки определяется по формуле:

    ,

    где:

    - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

    ДП - количество дней просрочки.

    Коэффициент К определяется по формуле:

    ,

    где:

    ДП - количество дней просрочки;

    ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

    При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    Заведующий Директор

    МБДОУ «Детский сад № 249» г.о. Самара

    ______________________/ Пирогова Н.М./ ___________________/ /

    Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Предложение делать оферты
    #273212237
    6 дней
    23.05.2024
    14.06.2024
    Электронный аукцион
    #273825390
    622 729
    3 дня
    31.05.2024
    11.06.2024
    Электронный аукцион
    #273825518
    622 729
    3 дня
    31.05.2024
    11.06.2024
    Электронный аукцион
    #273829087
    18 000
    3 дня
    31.05.2024
    11.06.2024
    Электронный аукцион
    #273829216
    18 000
    Обеспечение контракта:
    5%
    3 дня
    31.05.2024
    11.06.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #270534174
    83 033
    срок истек
    11.04.2024
    18.04.2024
    Электронный аукцион
    #270534080
    4 790
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    11.04.2024
    19.04.2024
    Запрос котировок
    #270534024
    83 033
    срок истек
    11.04.2024
    18.04.2024
    Запрос котировок
    #270533951
    899 510
    срок истек
    -
    30.04.2024
    Запрос цен
    #270533914
    срок истек
    11.04.2024
    16.04.2024

    Тендеры из региона Самара

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #270534095
    3 307 709
    Обеспечение контракта:
    10%
    Обеспечение заявки:
    33 077
    срок истек
    11.04.2024
    22.04.2024
    Электронный аукцион
    #270534055
    3 307 709
    Обеспечение контракта:
    10%
    Обеспечение заявки:
    33 077
    срок истек
    11.04.2024
    22.04.2024
    Запрос цен
    #270533924
    срок истек
    11.04.2024
    17.04.2024
    Единственный поставщик
    #270533909
    286 718
    срок истек
    -
    30.04.2024
    Малая закупка
    #270533886
    44 161
    срок истек
    11.04.2024
    15.04.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03