Тендер - поставка хозяйственных товаров №270365655

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):400064, Волгоградская область, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. МАРШАЛА ЕРЕМЕНКО, Д.72
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗК_ГАУЗ_СП7_(хозтовары) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки – поставку хозяйственных товаров

Количество и характеристики поставляемого товара:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

3. Место поставки товара: г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 72;

4. Сроки поставки товара: с даты заключения договора по 31.05.2024 г. в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика, в рабочие дни с 09.00 до 16.00

5. Маркировка упаковки и (или) Товара должна быть на русском языке и содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара и правилами их продаж, законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (каждой партии Товара), включая условия хранения. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, гарантирующего сохранение качества товара.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке.

6. Остаточный срок годности Товара: на момент поставки должен составлять не менее 24 месяцев.

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

на ___________________________________

Изготавливается на бланке

(при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора ________________________________________________.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _______________________________________

(подпись) м.п.

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР № ___

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 7", в лице главного врача Михальченко Оксаны Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и __________________, в лице ___________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", при совместном упоминании "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 7" и по результатам осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (Протокол № от « » 2024 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в установленный Договором срок осуществить на поставку хозяйственных товаров (далее – Товар) Заказчику в количестве, ассортименте и по качеству согласно Спецификации (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в соответствии с условиями договора.
1.2. Место поставки Товара: г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко,72.

Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Договора составляет _________ (________________) рублей 00 копеек, включая, налог на добавленную стоимость (__%): __________ (__________) рублей _______ копеек и другие расходы, указанные в п. 2.2. Договора.
При наличии оснований для применения специального налогового режима, пониженной ставки, иной льготы по налогу или освобождения от его уплаты, Поставщик обязан предоставить Заказчику подтверждающие документы заблаговременно до начала расчетов по Договору. Детализация цены Договора приведена в Спецификации (Приложение № 1).
2.2. В общую цену Договора включены все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе: стоимость товара, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на транспортировку, доставку и разгрузку, а также другие затраты, связанные с исполнением Договора.
2.3. Цена Договора может быть уменьшена без изменения предусмотренных договором количества и качества Товара и иных условий Договора.
В случае изменения по соглашению сторон количества поставляемого Товара, цена Договора должна быть изменена пропорционально такому изменению.
2.4. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и акта приема-передачи. Авансирование не производится.
2.5. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств от приносящей доход деятельности.
2.6. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

Комплектность, качество

3.1. В момент передачи Товара Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительные документы на поставляемый Товар, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара:

товарная накладная, оформленная в 2-х экземплярах;

один экземпляр счета и счета-фактуры (при наличии), выставленные Заказчику;

сертификат соответствия и (или) регистрационное удостоверение;

инструкции пользователя на русском языке.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.2. Поставщик гарантирует, что:

Товар соответствует обязательным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, предъявляемые действующим законодательством РФ, является новым (не был в употреблении);

Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, к Заказчику в связи с использованием Товара не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, прав на товарный знак и иную интеллектуальную собственность.

3.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества сроком 2 года с даты поставки, либо на более продолжительный срок, если он установлен применимыми нормативными документами или документами изготовителя.

3.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации или хранения Товара.

3.5. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 3 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

3.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик по настоящему договору вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков;

Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств;

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара;

Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки Товара, проверять соответствие Товара условиям настоящего договора, Спецификации;

При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения силами и за счет средств Поставщика;

Требовать от Поставщика устранить несоответствия Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектации, а при наличии существенных недостатков произвести замену Товара;

Давать мотивированный отказ в приеме Товара при несоответствии его условиям договора;

Требовать уплату неустойки, в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Поставщика;

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара;

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик по настоящему договору обязан:

Произвести оплату за поставленный Товар;

Принять Товар от Поставщика;

Получив Товар, подтвердить получение Товара.

4.3. Поставщик по настоящему договору обязан:

Поставить Товар, предусмотренный настоящим договором в полном объёме и надлежащего качества, подтвержденного соответствующими документами для данного вида Товара. На каждое наименование товара предоставляются копии сертификатов или регистрационных удостоверений, заверенных подписью и печатью Поставщика. Товар поставляется маркированным в соответствии с требованиями, установленными нормами законодательства РФ, в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортировке;

Доставить Товар Заказчику транспортом Поставщика, за свой счет, строго по количеству и ассортименту.

Обеспечить разгрузку Товара собственными силами и за свой счет;

Осуществить поставку Товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты Поставщика (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия договора;

В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 календарных дней;

Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2 дней со дня заключения договора;

Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с Заказчиком;

Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки Товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения Товара;

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации;

В случае выявления несоответствия качества Товара требованиям действующей нормативно-технической документации на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных препаратов), осуществить замену на Товар надлежащего качества;

В случае поставки Товара, несоответствующего условиям договора (расхождение по наименованию Товара, количеству, дозировке, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), устранить несоответствия либо заменить Товар в течение 3 рабочих дней со дня оповещения Заказчиком, если иной срок не согласован Сторонами;

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, являющихся объектом настоящего договора, Поставщик представляет Заказчику документ (документы), подтверждающий данное соответствие;

Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Товаров сверх фактически поставленного количества Товаров;

Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4.4. Поставщик по настоящему договору вправе:

Требовать приемки и оплаты Товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором;

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках договора;

Требовать выплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Заказчика.

4.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем договоре.

Порядок, условия и сроки поставки товара

Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко,72 в сроки: с даты заключения договора по 31.05.2024 г., в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки (Приложение № 2 к договору) от Заказчика, в рабочие дни с 09 часов 00 мин до 16 часов 00 мин (по местному времени Заказчика). Заявка подается в письменной форме нарочно или по электронной почте, предоставленной Поставщиком, или в устной форме (на телефонный номер, указанный Поставщиком).

Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

Поставщик должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время доставки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером факса для получения сообщений является: 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

По истечении срока договора обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени). Поставка и приемка Товара за пределами срока действия договора возможна только по соглашению сторон, оформленному в письменном виде.

Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества Товара. При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями действующих стандартов, утвержденными в отношении данного вида товара и правилами их продаж.

В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

Порядок сдачи и приемки товара

Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Договора.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные п. 3.1. настоящего Договора.

Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара в соответствии со Спецификацией в течение двух рабочих дней с даты поставки Товара. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

6.7. Приемка продукции по качеству, ассортименту и комплектности производится на складе Заказчика в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 дней после выдачи продукции органом транспорта или поступления ее на склад Заказчика при доставке продукции Поставщиком;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 дней после поступления Товара на склад Заказчика.

6.8. Осмотр и проверка качества, ассортимента и комплектности Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары, но не позднее указанных выше сроков. Вскрытие упаковки может производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика, а в случае создания приемочной комиссии – в присутствии всех членов комиссии.

6.9. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям договора об ассортименте, комплектности Заказчик составляет и подписывает акт о недостаче и в течении пяти дней направляет его Поставщику. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара, в ассортименте и комплектности, соответствующем условиям Договора, или заменить Товар ненадлежащего качества в течение трех рабочих дней с момента получения такого акта.

6.10. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.11. Товары, не соответствующие по качеству условиям настоящего договора, считаются не поставленными.

6.12. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика, обнаружившего скрытые недостатки.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к работе, в процессе использования и хранения Товара.

6.13. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товарах с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

6.14. Приемка Товаров по количеству, ассортименту, комплектности, качеству Товара может производиться Заказчиком в одностороннем порядке.

6.15. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Поставщика, то к установленному 5-дневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.

6.16. Заказчик, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на выявленные недостатки Товара и требовать соответствующей замены.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком окончательного расчета за предоставленное Поставщиком надлежащее исполнение, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока для расчета. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды от не уплаченной в срок суммы.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пени, от цены договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договора, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора и возникли после заключения договора.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут препятствовать исполнению обязательства более 1 (одного) месяца, кредитор по этому обязательству вправе отказаться от договора в неисполненной части либо полностью, если частичное исполнение не представляет для него интереса. В этом случае Стороны производят взаимные расчеты, но ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных прекращением договора.

Порядок разрешения споров

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

В случае нарушений условий настоящего договора до обращения в суд необходимо соблюдение Сторонами претензионного порядка урегулирования спора.

Для этого Сторона, считающая, что другой стороной нарушены условия настоящего договора, обязана направить другой стороне обоснованную претензию по адресу, указанному в договоре. Если почтовый адрес неизвестен, претензия направляется по последнему, известному месту нахождения стороны.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение, либо вручается под расписку.

Претензия рассматривается Стороной в течение десяти рабочих дней со дня ее получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию заявитель вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд.

Расторжение договора

Расторжение договора возможно по соглашению Сторон, в судебном порядке либо в связи с односторонним отказом одной из Сторон договора от его исполнения по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

При существенном нарушении условий договора Поставщиком, а именно:

В случае просрочки поставки Товара более чем на 7 дней;

В случае неудовлетворения требований Заказчика, связанных с недостатком Товара в установленный срок;

В случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленных Товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления по адресу электронной почты либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора по адресу электронной почты.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных Товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

В случае расторжения договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему договору.

Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении договора.

При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

– при изменении количества поставляемого товара, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара;

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

Срок действия договора

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части оплаты, возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 24 копейки в форме _______ (независимая гарантия, выданная гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщик самостоятельно.

12.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10-ти банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения договора.

12.3. Срок действия независимая гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

12.4. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15-ти рабочих дней со дня поставки последней партии Товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем договоре.

12.5. В случае если Поставщиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 12.4 Договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

13. Прочие условия

13.1 Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

13.2 К договору прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Заявка.

13.3 В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней с даты такого изменения.

13.4 При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица.

13.5 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического поступления почтового отправления в почтовое отделение связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их надлежащей отправки.

13.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.7 Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______

от "__" _____ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

от Заказчика от Поставщика

___________________(О.С. Михальченко) ___________________( )

Приложение № 2

к договору № ______

от "__" _____ 2024 г.

ЗАЯВКА

В соответствии с договором от "___" ______ 2024 года №_____ государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №7" просит ________________________ (указывается наименование Поставщика) отгрузить товары в количестве и ассортименте в место поставки Заказчика, согласно таблицы:

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма товара составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

- Посмотреть таблицу с данными