Тендер - Поставка хозяйственных товаров №268877326

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЕР ОГОРОДНЫЙ, 4/2
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.03.2024 по 28.03.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:20.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЕР ОГОРОДНЫЙ, 4/2Дата подведения итогов:29.03.2024Порядок подведения итогов:Согласно документации Приложение_№_3_к_извещению_о_проведении_запроса_котировок_в_электронной_форме_-_Расчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_2

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование товара: Поставка хозяйственных товаров для СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10» в 2024 году

2. Требования к товару и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика (приемка товара)

2.1. Поставляемый товар по всем показателям (техническим, качественным, потребительским, эксплуатационным) должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, государственным стандартам, требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды для данной категории товаров и должен быть не ниже обязательных требований, принятых на территории Российской Федерации.

2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, а также соответствие качеству товара (в печатном виде и на электронном носителе):

-товарная накладная (ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная;

-паспорт качества /сертификат качества производителя на каждый вид и каждую партию (где применимо);

-декларация о соответствии /сертификат соответствия (при наличии).

2.4. Поставляемый товар должен быть новым не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

2.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

2.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г), а также иными действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций о соответствии, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством.

3. Требования к таре и упаковке

3.1. Поставляемый товар должен поставляться в ненарушенной упаковке производителя. Победитель закупки (поставщик) обязан подготовить товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать товар. В любом случае поставляемый товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя.

3.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.3. Упаковка товара должна исключать возможность повреждений поставляемого товара.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. В цену договора включаются все расходы на поставку товара, включая расходы по упаковке, доставке, погрузо-разгрузочным работам, хранению товара, оформление сопроводительной документации, расходы по возврату товара, замене, в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству, погрузке, разгрузке, транспортировке, страхования, уплату таможенных пошлин, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Цена договора остается неизменной на все время действия договора и индексации не подлежит.

4.2. Оплата за поставленный товар производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет: в течение в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта приёма-передачи товара обеими Сторонами при предоставлении Поставщиком Заказчику подписанного оригинала Счета, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС).

Авансирование не предусмотрено.

4.3. Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный товар до момента уплаты Поставщиком, предусмотренных Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки на адрес, указанный Заказчиком. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика до этажа и указанного помещения в сроки, установленные настоящим Техническим заданием и договором.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 4, корп. 2.

Приемка товара осуществляется на объекте Заказчика.

5.2. Сроки (периоды) поставки:

Начало поставки товара – с момента заключения Договора сторонами в течение срока действия Договора по заявкам Заказчика. Окончание поставки – не позднее 15.12.2024 г.

Срок поставки отдельных партий и ее объем определяются заявкой Заказчика посредством электронной почты или факсимильной связи. Товар поставляется в течение 3(трех) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям договора, документации по: наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, объему и качеству.

В день поставки товаров одновременно с поставкой товаров Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров:

- товарная накладная (ТОРГ-12) или товарно-транспортная накладная, или универсальный передаточный документ (оригинал, два экземпляра);

- акт приема-передачи товара (оригинал, два экземпляра);

- счета-фактура (если поставщик является плательщиком НДС) (один экземпляр);

- иные документы, подтверждающие соответствие товаров (сертификаты, декларации и т.д.) согласно требованиям, установленным договором.

Приемка товара включает в себя:

- проверку соответствия количества, качества, комплексности, ассортимента, цены поставленного товара требованиям, установленным договором;

- проверку полноты и правильности оформления сопроводительных документов;

- контроль наличия /отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки.

5.4. Приемка товаров осуществляется по количеству, комплектности, ассортименту, качеству, товары проверяются на наличие дефектов непроизводственного характера.

5.5. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности осуществляется в один этап.

5.6. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности проводится в день приемки товаров по адресу поставки товаров, указанному в договоре.

5.7. При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, комплектности заказчиком документально фиксируется данный факт путем составления акта выявленных недостатков (далее - Акт).

5.7.1. Акт составляется приемочной комиссией и передается представителю поставщика в день окончания приемки товаров.

В случае отсутствия представителя поставщика (в том числе в связи с отказом поставщика) на приемке товаров Акт и иные документы (при необходимости) направляются заказчиком в адрес поставщика в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты их утверждения руководителем учреждения (или в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты, указанной в уведомлении) посредством электронной связи (скан-копии) и почтовой связи с уведомлением о вручении на адреса, указанные в договоре.

5.8. Срок замены товаров не должен превышать даты, установленной в Акте.

Допускается осуществление иных действий в отношении данных товаров, предусмотренных ГК РФ.

5.9. При получении Акта поставщик обязан в установленный документом срок:

- удовлетворить требования, заявленные заказчиком;

- представить мотивированный отказ в удовлетворении требований, заявленных заказчиком, в целом или частично;

- осуществить иные действия согласно требованиям документа в соответствии с ГК РФ.

5.10. При соответствии товара заявленным требованиям по результатам приемки товаров по количеству, комплектности и качеству заказчиком подписываются все документы о сдаче-приёмке товара.

5.11. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта).

5.12. Спор между заказчиком и поставщиком разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

5.13. До разрешения спора заказчик обеспечивает хранение товаров ненадлежащего качества (в случае их поставки на склад заказчика).

5.14. Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Заказчиком акта приема-передачи товара в 2-х экземплярах.

5.15. Права на товар переходят к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара Поставщиком и Заказчиком.

6. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

6.1. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 – Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещению_о_проведении_запроса_котировок_в_электронной_форме._Проект_договора

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2024 года

­Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 10» (сокращенно: СПб ГБУЗ «СП № 10»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Рунге Роберта Иогановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, име­нуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (протокол от " " г. № ) настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет ДОГОВОРА

Поставщик обязуется осуществить хозяйственных товаров для СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10» в 2024 году по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 4, корп. 2, в помещение, указанное Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар, указанный в Спецификации (Приложение №2) к Договору (далее - товар).

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии с характеристиками товара, определяющими объем, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования, в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также условиями Договора, определяющими стоимость товара, сроки его поставки и другие требования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон

2.1. Права и обязанности Поставщика:

2.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Договора, в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Договора. Разгрузка товара в месте поставки осуществляется силами Поставщика.

2.1.2. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

2.1.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные Заказчиком, в соответствии с п.2.2.1. Договора.

2.1.4. Устранять выявленные дефекты товара в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на товар с аналогичными техническими характеристиками.

2.1.5. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

2.1.6. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором.

2.1.7. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.1.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

2.1.10. Поставщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика.

2.1.11. Поставщик вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара, немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков.

2.2.2. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям настоящего Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.3. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

2.2.4. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов;

2.2.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

2.2.6. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

2.2.7. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

2.2.8. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

2.2.9. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара,
не соответствующего требованиям Договора.

2.2.10. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая цена Договора составляет _________________ (______________________) рублей __________копеек, (в том числе НДС ____% / без учета) НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика (указывается на стадии подписания договора).

Цена и ассортимент товара указаны в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Цена настоящего Договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на основании счета, счет-фактуры (при наличии), товарной накладной, доставленных Заказчику Поставщиком вместе с поставленным Товаром, подписанных Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.

3.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора, Заказчик вправе осуществить оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 5.10, 6.12. Договора.

3.6. Ценой Договора учтены все расходы по товару, в том числе расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, доставку, уплату таможенных пошлин, страховки, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений

4. Качество

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам, и соответствие требованиям настоящего Договора по составу и качеству.

4.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.3. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки. Поставляемый товар должен иметь все необходимые сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, подтверждающие его надлежащее качество.

4.4. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. Поставка Товара осуществляется в промышленной упаковке. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

4.5. Срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется в соответствии с п.1.1 Договора.

5.2. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные и финансовые документы: счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную, акт сдачи-приемки поставленного товара в двух экземплярах.

5.3. Проверка поставленного Поставщиком товара, в части соответствия его условиям Договора, осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы.

Для проведения экспертизы соответствия качества поставляемых товаров в части их соответствия условиям Договора Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.

5.4. Приемка товара производится Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты доставки товара Заказчику.

5.5. При приеме товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

5.6. При условии отсутствия претензий к поставленному Товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки поставленного Товара.

5.7. Некачественные товары, признанные таковыми в момент приемки товара Заказчиком, должны быть заменены Поставщиком на такой же товар в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

5.8. Если Заказчиком обнаружена одна единица некачественного товара, забраковывается все партия товара. Если Заказчиком предъявлены требования, связанные с обнаруженными недостатками в товаре, а Поставщик возражает, считая товар качественным, последний обязан подтвердить это в экспертной организации по выбору Поставщика.

Заказчик вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

5.9. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки поставленного товара.

5.10. По завершении приемки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», составляет 10 % цены Договора.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Договору производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ, вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товара.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.14. Указанная в настоящем разделе Договора неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик может обращать взыскание на обеспечение исполнения Договора, предоставленного Поставщиком, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и пунктами 1.4 и 6.17 Договора.

6.17. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору были внесены денежные средства на счет Заказчика, удовлетворение требований Заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.

6.19. Обеспечение исполнения Договора в полном объёме возвращается Поставщику только в случае, если Поставщик выполнил условия Договора надлежащим образом – в полном объеме, с надлежащим качеством, в сроки, установленные Договором, и не допустил никаких отступлений от условий Договора.

6.20. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, в полной мере сверх неустойки.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного (досудебного) порядка.

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу (при наличии), а также одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте и (или) по факсу (при наличии), либо дата уведомления о вручении почтового отправления адресату.

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии при необходимости прикладываются копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу (при наличии) и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в п. 7.2 настоящего Договора.

7.2. При не достижении согласия в претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. В случае расторжения Договора, возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически исполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Договора:

- в случае нарушения сроков поставки товаров более чем на 15 дней, в том числе в случае неоднократного нарушения сроков поставки;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Договора по качеству товара, изложенных в разделе 4 настоящего Договора;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения
в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и
сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- в случае предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения Договора (банковская гарантия).

9.4. Заказчик, принявший решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства РФ.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда, в связи с существенными нарушениями Договора, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в случае существенных нарушений Поставщиком условий Договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.6. При исполнении Договора, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком может увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество товара не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10. Срок ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.

10.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

11.1. Начало поставки товара – с момента заключения Договора сторонами в течение срока действия Договора по заявкам Заказчика. Окончание поставки – не позднее 15.12.2024 г.

Срок поставки отдельных партий и ее объем определяются заявкой Заказчика посредством электронной почты или факсимильной связи. Товар поставляется в течение 3(трех) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

11.2. Поставка осуществляется по рабочим дням Заказчика в рабочее время Заказчика силами Поставщика.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

12.2. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц Сторон Договора.

12.3. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.)

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.5. При вступлении в силу законодательных актов, предусматривающих изменения обязанностей сторон по Договору, стороны обязуются внести изменения в настоящий Договор путем заключения Дополнительных соглашений, в целях приведения настоящего Договора в соответствие с требованиями действующего законодательства.

12.6. Любое уведомление (в т.ч., но не ограничиваясь, требования, претензии, письма), которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью, в адрес электронной почты Стороны, с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, а в случае направления в адрес электронной почтой, с момента направления Стороной, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Расчет цены Договора

Приложение № 3 – Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки

14. Адреса, банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к Договору №

от " " 20 г.

Техническое задание

1. Наименование товара: Поставка хозяйственных товаров для СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10» в 2024 году.

2. Требования к товару и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика (приемка товара)

2.1. Поставляемый товар по всем показателям (техническим, качественным, потребительским, эксплуатационным) должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, государственным стандартам, требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды для данной категории товаров и должен быть не ниже обязательных требований, принятых на территории Российской Федерации.

2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, а также соответствие качеству товара (в печатном виде и на электронном носителе):

-товарная накладная (ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная;

-паспорт качества /сертификат качества производителя на каждый вид и каждую партию (где применимо);

-декларация о соответствии /сертификат соответствия (при наличии).

2.4. Поставляемый товар должен быть новым не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

2.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

2.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г), а также иными действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций о соответствии, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством.

3. Требования к таре и упаковке

3.1. Поставляемый товар должен поставляться в ненарушенной упаковке производителя. Победитель закупки (поставщик) обязан подготовить товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать товар. В любом случае поставляемый товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя.

3.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.3. Упаковка товара должна исключать возможность повреждений поставляемого товара.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. В цену договора включаются все расходы на поставку товара, включая расходы по упаковке, доставке, погрузо-разгрузочным работам, хранению товара, оформление сопроводительной документации, расходы по возврату товара, замене, в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству, погрузке, разгрузке, транспортировке, страхования, уплату таможенных пошлин, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Цена договора остается неизменной на все время действия договора и индексации не подлежит.

4.2. Оплата за поставленный товар производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет: в течение в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта приёма-передачи товара обеими Сторонами при предоставлении Поставщиком Заказчику подписанного оригинала Счета, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС). Авансирование не предусмотрено.

4.3. Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный товар до момента уплаты Поставщиком, предусмотренных Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки на адрес, указанный Заказчиком. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика до этажа и указанного помещения в сроки, установленные настоящим Техническим заданием и договором.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 4, корп. 2.

Приемка товара осуществляется на объекте Заказчика.

5.2. Сроки (периоды) поставки:

Начало поставки товара – с момента заключения Договора сторонами в течение срока действия Договора по заявкам Заказчика. Окончание поставки – не позднее 15.12.2024 г.

Срок поставки отдельных партий и ее объем определяются заявкой Заказчика посредством электронной почты или факсимильной связи. Товар поставляется в течение 3(трех) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям договора, документации по: наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, объему и качеству.

В день поставки товаров одновременно с поставкой товаров Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров:

- товарная накладная (ТОРГ-12) или товарно-транспортная накладная, или универсальный передаточный документ (оригинал, два экземпляра);

- акт приема-передачи товара (оригинал, два экземпляра);

- счета-фактура (если поставщик является плательщиком НДС) (один экземпляр);

- иные документы, подтверждающие соответствие товаров (сертификаты, декларации и т.д.) согласно требованиям, установленным договором.

Приемка товара включает в себя:

- проверку соответствия количества, качества, комплексности, ассортимента, цены поставленного товара требованиям, установленным договором;

- проверку полноты и правильности оформления сопроводительных документов;

- контроль наличия /отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки.

5.4. Приемка товаров осуществляется по количеству, комплектности, ассортименту, качеству, товары проверяются на наличие дефектов непроизводственного характера.

5.5. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности осуществляется в один этап.

5.6. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности проводится в день приемки товаров по адресу поставки товаров, указанному в договоре.

5.7. При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, комплектности заказчиком документально фиксируется данный факт путем составления акта выявленных недостатков (далее - Акт).

5.7.1. Акт составляется приемочной комиссией и передается представителю поставщика в день окончания приемки товаров.

В случае отсутствия представителя поставщика (в том числе в связи с отказом поставщика) на приемке товаров Акт и иные документы (при необходимости) направляются заказчиком в адрес поставщика в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты их утверждения руководителем учреждения (или в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты, указанной в уведомлении) посредством электронной связи (скан-копии) и почтовой связи с уведомлением о вручении на адреса, указанные в договоре.

5.8. Срок замены товаров не должен превышать даты, установленной в Акте.

Допускается осуществление иных действий в отношении данных товаров, предусмотренных ГК РФ.

5.9. При получении Акта поставщик обязан в установленный документом срок:

- удовлетворить требования, заявленные заказчиком;

- представить мотивированный отказ в удовлетворении требований, заявленных заказчиком, в целом или частично;

- осуществить иные действия согласно требованиям документа в соответствии с ГК РФ.

5.10. При соответствии товара заявленным требованиям по результатам приемки товаров по количеству, комплектности и качеству заказчиком подписываются все документы о сдаче-приёмке товара.

5.11. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта).

5.12. Спор между заказчиком и поставщиком разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

5.13. До разрешения спора заказчик обеспечивает хранение товаров ненадлежащего качества (в случае их поставки на склад заказчика).

5.14. Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Заказчиком акта приема-передачи товара в 2-х экземплярах.

5.15. Права на товар переходят к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара Поставщиком и Заказчиком.

6. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

6.1. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

Приложение №2

к Договору №____________

от «___» ___________202__ г.

Расчет цены Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара составляет ( ) рублей ________ копеек, в том числе НДС ( %) в сумме ( ) рублей ______ копеек.

Приложение № 3

к Договору №____________

от «___» ___________202__ г.

Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки *

- Посмотреть таблицу с данными

*- заполняется в соответствии с заявкой победителя запроса котировок в электронной форме

Извещение_о_проведении_запроса_котировок_в_электронной_форме

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

СПБ ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10»

________________ Р. И. Рунге

«___» ____________ 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на

ПОСТАВКУ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10»

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к документации о проведении

Запроса котировок

Техническое задание

Прилагается отдельным файлом

Приложение №2

к документации о проведении

Запроса котировок

Проект договора

Прилагается отдельным файлом

Приложение №3

к документации о проведении

Запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

Приложение №4

к документации о проведении

Запроса котировок

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в заявку

ФОРМА ЗАЯВКИ

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому:

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

Приложение 1 к Форме Заявки
от «____»_____________ 20_ г. №__________

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В СОСТАВ ЗАЯВКИ!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК»

- Посмотреть таблицу с данными

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ В СОСТАВ ЗАЯВКИ!

Образцы форм документов, включаемых состав заявки

«____» _____________ 20_ г.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленными в п.3.1 документации о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П.

подпись

КОНЕЦ ФОРМЫ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ СОСТАВ ЗАЯВКИ!

Согласие на обработку персональных данных (представленных участниками):

Начало формы

____________________________________________________________________________

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)