Тендер - Поставка хозяйственных товаров №267335888

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договора_хоз_товары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект гражданско-правового договора

на поставку хозяйственных товаров

г. Мончегорск «___» _________ 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» (МАУ ДО СШОР № 1) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пузыня Елены Леонидовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО СШОР № 1, по итогам проведения закупки на торговой площадке «Закупки Мурманской области» информационной системы Мурманской области «Управление закупками» в электронной форме, протокол от « » ____________ 2024 г. № ______________, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществлять поставку хозяйственных товаров (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Цена, количество (объем) и характеристики поставляемого Товара, определяется в Спецификации (приложение № 1).
1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим гостам, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена договора составляет ______ (сумма прописью) рублей ______ копеек, в том числе НДС __ % ________ рублей ______ копеек (или НДС не облагается).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все расходы Поставщика, связанные с выполнением данного Договора, налоговые и иные обязательные платежи.

2.4. Заказчик производит оплату фактически поставленного Товара на основании счета/счета-фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной.

2.5. Источник финансирования – бюджет города Мончегорска.

2.6. Оплата по договору осуществляется в рублях РФ.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и в сроки, указанные в Договоре.

3.1.2. Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию о поставляемом Товаре.

3.1.3. Передать товар в таре и упаковке, исключающей возможность порчи (уничтожения) при транспортировке.

3.1.4. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

3.1.5. Передать Товар качество, которого соответствует условиям действующих нормативных документов и условиям Договора.

3.1.6. Заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

3.1.7. Своевременно предоставлять отчетные и финансовые документы.

3.1.8. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.9. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику, в связи и исполнением по Договору.

3.2 Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарных накладных.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.3. Требовать оплаты неустоек (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком принятых на себя обязательств.

3.2.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения, уточнения, консультации и информацию по вопросам поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора.

3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае полного или частичного невыполнения, либо несвоевременного исполнения условий Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. По запросу Поставщика предоставлять разъяснения и уточнения, касающиеся поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.2. Принять поставленный Товар и оплатить его стоимость в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Требовать оплаты неустоек (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком принятых на себя обязательств.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

3.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.4. Осуществлять контроль за ходом поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.5. Отказаться от приемки Товара не соответствующего условиям Договора.

3.4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

3.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае полного или частичного невыполнения, либо несвоевременного исполнения условий Договора.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Сроки поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

4.2. Поставка Товара осуществляется единовременно. Частичная поставка не допускается.

4.3. Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляется Поставщиком за его счет в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 по 17:00 по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, город Мончегорск, проспект Кирова, дом 10. Точная дата и время согласовываются Сторонами заранее.

4.4. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки до места нахождения Заказчика.

Маркировка упаковки должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, установленных для данного вида товара.

Перевозка (транспортирование) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.5. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику:

- счет/счет-фактуру;

- оригиналы товарной накладной;

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Все документы на поставляемый Товар должны быть выписаны на имя Заказчика. Непредставление Заказчику любого из необходимых документов означает некомплектную поставку и является основанием для отказа Заказчиком от подписания товарной накладной.

4.6. Приемка Товара производится по месту нахождения Заказчика в соответствии с нормами гражданского законодательства.

4.7. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает товарную накладную.

4.8. В случае выявления нарушений условий Договора, препятствующих приемке поставленного Товара, Заказчик направляет Поставщику мотивированный письменный отказ, подлежащий рассмотрению Поставщиком в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.

4.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки поставленного Товара, Сторонами в течение двух рабочих дней составляется акт с перечнем подлежащих устранению недостатков и сроков их устранения. Замечания и претензии устраняются Поставщиком за его счет.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие устранено Поставщиком.

4.11. Исходя из существенности условия Договора о качестве поставленного Товара, обоснованный отказ от приемки поставленного Товара является основанием для отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, а также основанием его расторжения, если Стороны не придут к соглашению об ином.

5. Гарантии качества

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

5.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

5.3. Все расходы, связанные с возвратом и заменой Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором составляет 1000 рублей.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантированного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором и составляет 1000 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать суммы неустойки из платежей, подлежащих оплате по Договору Поставщику. При этом оплата Договора будет осуществляться путем выплат Поставщику суммы уменьшенной на сумму неустойки, с условием перечисления неустойки в доход бюджета города Мончегорска, на основании платежного документа оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

6.6. Уплата неустоек не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от выполнения взятых на себя обязательств.

7. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить существенные условия Договора:

7.2.1. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения.

7.2.2. При изменении не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренных договором количества товара, при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

7.2.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 01.01.2024, при исполнении которого возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется Заказчиком по согласованию с исполнительным органом Мурманской области, в ведомственной подчиненности которого находится Заказчик. В случае, если договор заключен в соответствии с Положением о закупках МАУ ДО СШОР № 1, изменение существенных условий осуществляется по согласованию с Президиумом Оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области.

7.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

7.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.5. Заказчик праве принять решение о расторжении Договора в одностороннем порядке в случае, если:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;

- неоднократное нарушение сроков поставки товара

7.5.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику одним или несколькими из следующих способов:

- по адресу электронной почты, указанному в Договоре, с получением уведомления от Поставщика о получении им такого сообщения;

- по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо нарочно с отметкой о получении решения, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения.

7.5.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

7.5.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельным видов обязательств.

7.7. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. Все достигнутые договоренности Сторонами оформляются в письменном виде, подписываются Сторонами и скрепляются печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.5. Если в ответ на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

9.6. При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем договоре, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Мурманской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору

от «__» ________ 2024г. № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется Поставщиком по результатам закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиформа_заявки

ФОРМА ЗАЯВКИ

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

описание_объекта_хоз_товары

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку хозяйственных товаров

1. Сроки поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

2. Поставка Товара осуществляется единовременно. Частичная поставка не допускается.

3. Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляется Поставщиком за его счет в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 по 17.00 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 10. Точная дата и время согласовываются Сторонами заранее.

4. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки до места нахождения Заказчика.

Маркировка упаковки должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, установленных для данного вида товара.

Перевозка (транспортирование) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику:

- счет/счет-фактуру;

- оригиналы товарной накладной;

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Все документы на поставляемый Товар должны быть выписаны на имя Заказчика. Непредставление Заказчику любого из необходимых документов означает некомплектную поставку и является основанием для отказа Заказчиком от подписания товарной накладной.

- Посмотреть таблицу с данными