Тендер - поставка хозяйственных товаров №267108079

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными©2024 Малые закупки Брянской области

Техническое_задание_

(Приложение № 1)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хозяйственных товаров.

1. Предмет контракта – Поставка хозяйственных товаров

2. Срок поставки товара – В течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта.

3. Место поставки товара: Брянская область, г. Сельцо, ул .Куйбышева д. 19А

- Посмотреть таблицу с данными

4. Требования к упаковке, отгрузке товара: товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнения, проникновения влаги и воздействия иных факторов внешней среды во время транспортировки и хранения. На момент поставки товара упаковка должна быть целой, без следов физических, термических, химических и иных повреждений.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными

силами и за свой счет. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика

на адрес Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

с учетом перерыва на обед с 13.00 до 14.00 (пятница с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-30).

5.Оплата за поставленный товар производится в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 7 рабочих дней по факту поставки товара на основании платежных документов.

Прием товара будет проходить в строгом соответствии с названием и маркой указанной в техническом задании.

44-ФЗ

Проект_договора

Договор № ________

г. Сельцо «___» ________ 2024 г.

_________, в лице________, действующего на основании________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ГБСУСОН «Сельцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Лариной Ирины Борисовны, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках (п.12 раздел 50) и на основании решения, принятого по результатам закупки в электронном магазине № _________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключается на поставку следующего товара :

- Посмотреть таблицу с данными

• Поставщик обязуется поставить в обусловленный настоящим Договором срок Товар Покупателю, который обязуется принять и оплатить этот Товар.

Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Куйбышева,19А

• Доставка производится силами и за счет Поставщика.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего договора составляет _______________(_____________) рублей___ копеек, НДС_________% В цену договора включены все без исключения расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по договору, в том числе накладные расходы на упаковку и погрузку товара в месте отправления, доставку до места нахождения Заказчика, разгрузку в месте доставки (поставки), расходы на страхование, уплату всех, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Источником для перечисления средств Поставщику Заказчиком являются внебюджетные средства.

2.3. Стоимость поставляемого товара определена Сторонами в п. 1.1 к настоящего договора.

2.4. Оплата товара осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной, но в течение не более 7 рабочих дней с даты приемки товара

2.5. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом 14 Положением о закупке товаров, работ, услуг ГБСУСОН "Сельцовского дома-интерната для престарелых и инвалидов"

2.7. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

2.8. Объем товаров (работ, услуг) может быть изменен (увеличен или уменьшен) по инициативе заказчика и по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не более чем на 10 (десять) %, в случае выявления потребности в дополнительном объеме товара (работ, услуг), сверх предусмотренного договором, или при прекращении потребности в части товара (работ, услуг), но связанных с такими товарами (работами, услугами), при этом изменение цены договора должно быть пропорционально росту объема товаров (работ, услуг), но с учетом роста цен, который не может превышать 10 % от первоначальной цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара цена договора уменьшается исходя из цены единицы товара.

2.9. Аванс не предусмотрен.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ и ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется на основании заявок, поданных Покупателем в адрес поставщика. Заказчик имеет право выбрать не весь объем товара

Количество поставленного Товара определяется согласно товарно-транспортной накладной.

Выполнение Поставщиком поставки Товара по настоящему договору будет считаться исполненным только по получении заказчиком всего Товара и документов, предусмотренных настоящим договором.

Поставка товара осуществляется в течение 1 рабочих дней с даты заключения договора

3.5. При приемке товара Заказчик:

• проверяет соответствие товара условиям настоящего договора;

- проверяет фактическое количество товара с количеством, указанным в сопроводительных

документах (счёт-фактуре, накладной);

• проверяет качество поставленного товара;
• при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы.

Днем исполнения обязательств по поставке товара считается дата приемки товара, соответствующего условиям настоящего договора, согласно товарной накладной по количеству, качеству, подписанной уполномоченными на то представителями Заказчика и Поставщика. В товарной накладной должны быть отражены все расхождения по количеству, качеству, ассортименту принятого товара и другим позициям по сравнению с заявкой Заказчика.

3.6. Приемка товара, поставляемого без тары, в открытой таре, в поврежденной таре, а также приемка по весу брутто или нетто и количеству мест товара, поставляемой в таре, производится Заказчиком в момент получения товара от Поставщика.

3.7. При доставке Поставщиком товара в таре в местонахождения Заказчика последний, кроме проверки веса брутто или нетто и количества мест, вправе требовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте.

3.8. Приемка товара, поступившего в исправной таре, по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится на месте нахождения Заказчика в момент вскрытия тары, но не позднее 10 дней после доставки. Приемка товара производится уполномоченными на то Заказчиком компетентными лицами, несущими ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

3.9. Приемка товара по количеству, качеству производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Заказчика и Поставщика правилами, а также по сопроводительным документам Поставщика, удостоверяющим количество, качество поставляемого товара (товарно-транспортная накладная и/или товарная накладная, спецификация (при наличии), упаковочные ярлыки, сертификат соответствия (декларация соответствия), удостоверение о качестве и др.).

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара, к сопроводительным документам Заказчиком подписывается товарная накладная. Выполнение Поставщиком поставки товара по настоящему договору будет считаться исполненным только по получении Заказчиком всего товара и сопроводительных документов.

Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент приемки при передаче товара и подписания накладной Заказчиком.

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества, поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов, о чем делается отметка в товарной накладной.

Акты о нарушении условий договора, несоответствия поставляемой продукции маркировке, п. 1.1. настоящего договора и заявки обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.

Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течении 2-х рабочих дней с момента получения претензии по качеству товара.

3.11. Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Заказчик вправе приостановить приемку, обеспечив сохранность товара, а также принять меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром. О выявленной недостаче составляется акт за подписью лиц, производивших приемку товара.

Поставщик в течение 2-х рабочих дней обязан представить недостающие документы, указанные в акте. При непредставлении Поставщиком недостающих документов в указанный срок, товар не будет считаться принятым

3.12. Проверка веса нетто производится в порядке, установленном стандартами, техническими условиями и иными обязательными для Заказчика и Поставщика правилами.

3.13. При невозможности перевозки товара без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения товара и веса тары после освобождения ее из-под товара. Результаты проверки оформляются актами. Акт о весе тары должен быть составлен не позднее 10 дней после ее освобождения, а о весе тары из-под влажного товара - немедленно по освобождении тары из-под товара (при необходимости).

3.14. Выборочная (частичная) проверка количества и качества товара с распространением результатов проверки какой-либо части товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением Заказчика и Поставщика.

3.15. Одновременно с приостановлением приемки товара Заказчик вправе посредством любого вида связи (электронной почтой, факсимильной, телефонной) вызвать для участия в продолжении приемки товара и составления двухстороннего акта представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, последний продолжает приемку товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

3.16. Во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями, другими обязательными правилами, настоящим договором или соглашением Заказчика и Поставщика для определения качества товара предусмотрен отбор образцов (проб), лица, участвующие в приемке товара по качеству, обязаны отобрать образцы (пробы) этого товара. Отбор образцов (проб) производится в точном соответствии с требованиями указанных выше нормативных актов. Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе. Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый всеми участвующими в этом лицами.

3.17. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

-нарушения поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 24 часа;

-отсутствия товаросопроводительных документов;

-несоответствия по стоимости;

-несоответствия по количеству, указанному в товаротранспортной накладной и заявке Заказчика;

-несоответствия по качеству в части наличия видимых (скрытых) повреждений товара или тары (упаковки);

- несоответствия по наименованию товара и/или иных характеристик поставляемого товара, указанных в п. 1.1. настоящего договора.

3.18. В случае отказа Заказчика от приемки товара по данным основаниям сроки повторной поставки товара Поставщиком должны быть отдельно согласованы Сторонами.

3.19. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов (при необходимости). В случае привлечения экспертов, по результатам экспертизы поставленного товара ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара.

3.20. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

3.21. Поставка товара без оформления письменной заявки Заказчика влечет за собой отказ Заказчика в приемке данного товара. В этом случае, Заказчик не несет ответственности за сохранность поставленного в таком порядке товара. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом товара в данном случае несет Поставщик.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Поставляемый товар должен быть надлежащим образом сертифицирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен поставляться в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997)

• Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого товара сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), установленными для данного вида товара, которые отправляются вместе с товаром и иные документы, предусмотренные Законодательством РФ и должны передаваться Заказчику на каждую единицу поставляемой продукции в момент поставки. Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ) на продукцию и сопровождаться декларацией о соответствии.
• Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками товара по качеству и/или количеству, если данные недостатки товара обнаружены при приемке товара в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего договора.
• . Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками товара по качеству, если данные недостатки товара обнаружены в течение срока годности и (или) использования товара при соблюдении Заказчиком условий хранения товара.
• Поставщик несёт ответственность за недостачу, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного Товара. При выявлении вышеуказанных недостатков вызов представителя Поставщика обязателен. При предъявлении Заказчиком претензии Поставщик обязан рассмотреть предъявленные материалы и произвести замену Товара на качественных (восполнить недостачу) в течении 2 суток с момента поступления заявления. Выезд и замена Товара производится за счёт собственных средств Поставщика.

4.8. Товар должен поставляться в пределах сроков годности, указанных производителем на упаковке, с учетом сроков хранения на складе.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности указного производителем от каждой партии поставленного товара Поставщиком.

• Поставка товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающим факт поставки товара (товарная накладная, счет и счет-фактура), копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие товара, если таковые предусмотрены Техническими регламентами.

4.10. Поставщик отгружает товар в стандартной или потребительской упаковке с учетом необходимых маркировок (ярлыков с указанием срока хранения и температурного режима) в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

4.11.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы. Маркировка должна быть четкой, содержать необходимую информацию о товаре в соответствии со стандартами, СанПиНами, ГОСТами и иными нормативными актами. Средства для маркировки не должны влиять на показатели качества товара и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.

4.12. Подлежащую возврату тару Заказчик обязан возвратить Поставщику.

Товар с нарушенной упаковкой не принимается. Если товар передается в ненадлежащей упаковке (таре), Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить ненадлежащую упаковку (тару) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. При этом составляется акт о нарушении условий договора и делается отметка в сопроводительных документах со ссылкой на составленный акт.

• Продукция, не соответствующая требованиям ГОСТ не подлежит приемке

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, а также ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем. Размер такого штрафа составляет 5 тысяч рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пени), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (пени), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных.

5.5 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6 Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполне­нием сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств по договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, а именно пожара, наводнения, землетрясения, запретительных актов органов государственной власти, войны, военных действий, террористических актов и т.д.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, обладают надлежащими реквизитами и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. Настоящий договор, все изменения и дополнительные соглашения к нему, а также все иные документы, связанные с выполнением настоящего договора (за исключением счета-фактуры, накладной), подписанные факсимильной связи, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения обеими сторонами с последующим приложением оригиналов.

Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при невозможности их разрешения таким путем передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, стороны в случаях, указанных в настоящем договоре, стороны обязаны соблюдать претензионный порядок урегулирования споров.

Поставщик берет на себя обязательство не раскрывать ни существование этого договора или его содержания, ни какую-либо информацию, относящуюся к этому договору, попавшую к нему какими бы то ни было способом, кроме случаев, когда Покупатель дает заранее свое согласие в письменном виде или когда это предусмотрено законодательством РФ.

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния и присоединения.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Прекращение действия договора возможно по исполнению сторонами своих обязательств, предусмотренным действующим законодательством по соглашению сторон или в одностороннем порядке со стороны Покупателя.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

ГБСУСОН «Сельцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1467

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

отделение Брянск Банка России //УФК по Брянской области г. Брянск

241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Куйбышева,19А

Тел. +7 /4832/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор _____________________________ И. Б. Ларина

Поставщик