Тендер - Поставка хозяйственных товаров (мыло жидкое) №268518218

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦ.doc
• Проект..doc..doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 Извещение о проведении электронного аукциона от 15.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000011

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Вологодская обл, Вологда г, ул. Герцена, д. 1 «А», здание Арбитражного суда Вологодской области.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 28650.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. Участник, который не предоставил обеспечение исполнения контракта в установленный срок, считается уклонившимся от заключения контракта. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование_НМЦ

Проект контракта

1 Проект..

Описание объекта закупки

1 Т.З. ХОЗТОВАРЫ без ограничения!!!.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 требование к заявке (2)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Т.З._ХОЗТОВАРЫ_без_ограничения!!!. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров (мыло жидкое) для нужд Арбитражного суда Вологодской области

Описание, характеристики и количество объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования к качеству, безопасности, поставке и гарантийному сроку товара.

Качество и безопасность поставляемого Товара должно полностью соответствовать действующим стандартам и ГОСТам. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара либо иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения, соответствующий качеству установленному предприятием изготовителем в соответствующей технической документации для данного товара.

Товар должен быть произведен не ранее 2023 года.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной, но не менее гарантированного срока производителя.

Место поставки

Место доставки товара: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1 «А», здание Арбитражного суда Вологодской области.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку хозяйственных товаров (мыло жидкое) для нужд Арбитражного суда Вологодской области

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК): метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчиком были направлены запросы о предоставлении ценовой информации путём направления запросов о предоставлении ценовой информации Исполнителям, имеющим возможность предоставить услуги по поставке хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Вологодской области, в ответ поступили 3 (три) коммерческих предложения.

Результаты исследования

Имеются коммерческие предложения от трех исполнителей:

Коммерческое предложение № 1 (от 20.02.2024) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. стоимость запрашиваемых услуг.

Коммерческое предложение № 2 (от 20.02.2024) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. стоимость запрашиваемых услуг.

Коммерческое предложение № 3 (от 20.02.2024) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. стоимость запрашиваемых услуг.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Определение НМЦК по поставке хозяйственных товаров

v = 1

n = 3 (соответствует количеству ценовых предложений);

i = номер источника ценового предложения (1,2,3 – три предложения);

ц1 =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00руб. - ценовое предложение № 1 (i = 1);

ц2=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. - ценовое предложение № 2 (i = 2);

ц3 =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. - ценовое предложение № 3 (i = 3);

НМЦК рын =1/3*(1*26 450,00+1*29 350,00 +1*30 150,00) =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК рекомендуется определять коэффициент вариации.

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цены запрашиваемых товаров и услуг: V = 6,41 %

Совокупность значений, используемых в расчете НМЦК считается однородной, т.к. коэффициенты вариации цены не превышают 33%.

Таким образом, начальная максимальная цена контракта по предоставлению запрашиваемой услуги для Арбитражного суда Вологодской области составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 21.02.2024

Старший специалист 2 разряда отдела материально-технического

обеспечения и эксплуатации здания суда М.Л. Акимова.

требование_к_заявке_(2) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к извещению о проведении электронном аукционе по отбору поставщика на право заключения государственного контракта на поставку хозяйственных товаров (мыло жидкое)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом о контрактной системе и инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При проведении электронного аукциона подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной систмеме оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендуемой заказчиком, информацию о характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующих значениям, установленным Приложением № 1 к извещению о проведении электронного аукциона (далее – извещение), товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также наименование страны происхождения товара.

При заполнении сведений о поставляемом товаре, должны отсутствовать слова «эквивалент», «аналог».

Значения технических параметров, указанных в описании объекта закупки требуют конкретизации, если сопровождаются словами «не более», «не менее», «от», «до», «или», «либо», указаны в диапазоне и т.д. За исключением:

Если значение параметра сопровождается формулировкой «значение параметра не требует конкретизации». Формулировка «значение параметра не требует конкретизации» позволяет участнику закупки указать как конкретное значение параметра, так и указать не конкретное значение, при этом указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в описании объекта закупки максимальных значений

Если значение параметра не может быть конкретизировано участником закупки по причине того, что в технических документах (паспортах) на предлагаемый товар значения параметров, указанные производителями, не конкретны. При этом участнику закупки необходимо информировать о данном обстоятельстве в составе заявке (Например, указать: «значения указаны в соответствии с информацией, содержащиеся в паспорте на товар»).

Если в описании объекта закупки значения технических параметров, для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «не менее», «не меньше», «от», «не хуже», «не ниже», «не уже», «знак «≥», «не меньше», «не ранее», «min», «max») участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, равные или превышающие значения, установленные настоящей документацией. (Например: в описании объекта закупки установлено требование «длина не менее 100 мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение превышающее установленное документацией).

Если в описании объекта закупки значения технических параметров, для которых установлены максимальные значения (сопровождаются словами «не более», «не больше», «до», «не выше», «не превышает», знак «≤», «не лучше», «не больше», «не позже») участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, равные или меньшие значений, установленных настоящей документацией. (Например: в описании объекта закупки установлено требование «длина не более 100 мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение меньше установленного документацией).

Если в описании объекта закупки значения технических параметров для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «более», «выше», знак «>», «лучше», «больше», «позже») участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, превышающие значения, установленные настоящей документацией, т.е установленное значение в описании объекта закупки не включительно. (Например: в описании объекта закупки установлено требование «длина более 100 мм» участнику необходимо указать значение 101 мм или любое значение превышающее установленного документацией).

Если в описании объекта закупки значения технических параметров указаны в диапазоне в сопровождении знака «-» или «от…до», то необходимо указать конкретные значения технических параметров. Соответствующим потребностям заказчика является любое значение из установленного диапазона, в том числе установленные минимальные или максимальные значения диапазона включительно. Исключениями являются, случаи, в которых диапазон значений сопровождается словами «с полным покрытием диапазона» или в сопровождения словосочетания «не уже» (например: «в диапазоне не уже от 20 °С до 50 °С» и т.п.) а также в сопровождении словами «фиксированный диапазон» и «все значения диапазона». В этом случае участнику закупки необходимо указать два значения одно нижней границы, другое верхней границы технического параметра, равные указанным в документации либо покрывающие установленные верхнее и нижнее значение диапазона. (Например: установлено требование «с полным покрытием температурного диапазона от 20 °С до 40 °С» участнику необходимо указать «от 20 °С до 40 °С» или «от 19 °С до 41 °С» (т.е. любой диапазон значений включающий крайние установленные значения, так и более широкий диапазон значений). При этом участник закупки может не исключать словосочетания «не уже», «с полным покрытием диапазона». В случае «фиксированного диапазона» или в сопровождения словосочетания «все значения диапазона» Соответствующим потребностям заказчика являются все значения установленного диапазона без исключений, в том числе установленные минимальные или максимальные значения диапазона включительно.

Применение в описании объекта закупки союзов «либо», «или» означает, участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение (один технический параметр) и указать его в своей заявке. Союзы «или» «либо» используется как знаки альтернативности, таким образом, союз «или» обозначает значение «или это, или то», союз «либо» обозначает значение «либо это, либо то». Применение в описании объекта знака пунктуации «;» означает, что участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение (один технический параметр) и указать его в своей заявке. Знак пунктуации «;» является альтернативой союзам «или» «либо». (Например: в описании объекта закупки указано «напольное покрытие синего или зеленого цвета» участнику необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов и указать «напольное покрытие синего цвета»)

Значения показателей, указанные в описании объекта закупки с использованием знака «±»позволяет участнику закупки указать как конкретное значение параметра, так и указать не конкретное значение, при этом указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в описании объекта закупки максимальных значений. (Например: установлено требование «длина столешницы 1500± 10 мм» участник может указать в заявке «длина столешницы 1500± 10 мм» или может указать «длина столешницы 1510 мм» и т.д.)

Представленные показатели товара не должны допускать двусмысленных толкований, употребление в заявке словосочетаний: «около», «ориентировочно», «превышать», «примерный», расценивается комиссией как не указание конкретного значения показателя.

Применение в описании объекта закупки союза «и» и/или знака пунктуации «,» означает, что требуются все перечисленные параметры. (Например: в описании объекта закупки установлено требование «класс точности 1, 2» участнику закупки необходимо указать в заявке «класс точности 1, 2».

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Вологда «___»_____________2024 года

Арбитражный суд Вологодской области, от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице, _______________ действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов проведения аукциона в электронной форме от « » 2024 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку хозяйственных товаров (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар. Наименование, ассортимент, количество, требования, предъявляемые к товару, его технические характеристики и стоимость отражаются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки, складирования и хранения.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая цена Контракта составляет__________ (______________) рублей __ копеек, в том числе том числе НДС 20% - (________ руб. __ коп.) /НДС не облагается на основании______________________. 1 .

2.2. Цена Контракта включает стоимость товаров, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, тару и упаковку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые понесет либо может понести Поставщик в связи с исполнением настоящего Контракта. Аванс не предусмотрен.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.4. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Поставщик.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (УПД) в ЕИС.

2.6. Расчеты по Контракту осуществляются в российских рублях из средств федерального бюджета в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты Поставщика, указанные в настоящем Контракте. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика, в противном случае Поставщик принимает на себя риски, связанные с изменением места исполнения обязательства.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками и иными требованиями, указанными в Спецификации (Приложение №1), не позднее срока, указанного в пункте 4.1 настоящего контракта.

3.1.2. Осуществить поставку Товара с обязательным направлением Заказчику документа о приемке (УПД) в ЕИС.

3.1.3. Поставить товар в упаковке, которая должна исключить порчу на период поставки до ее приемки Заказчиком.

3.1.4. Осуществить поставку Товара по адресу, указанному в п. 4.2 настоящего Контракта, за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузочно–разгрузочных работ по доставке товаров в складское помещение Заказчика и их складирование осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

3.1.5. Участвовать в приемке Товара в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.

3.1.6. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия поставленного Товара требованиям настоящего контракта и Спецификации, брака при приемке предоставить товар надлежащего качества, отвечающий требованиям контракта и Спецификации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения корректировочного документа от Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, технических характеристик Товара подписать ЭЦП документ о приемке (УПД) в ЕИС.

3.2.2. Оплатить поставленный Товар, отвечающий требованиям контракта и Спецификации, в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. По согласованию с Поставщиком увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, при этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной в заявке участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество Товара, указанное в аукционной документации.

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

4.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения контракта.

4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц в складское помещение Заказчика, г. Вологда, ул. Герцена, д. 1 «а», здание Арбитражного суда Вологодской области, 1 этаж.

4.3. Перед отгрузкой Товара Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты поставки уведомляет Заказчика о готовности Товара к отгрузке.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

4.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.6. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (УПД), содержащий сведения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Документы о приемке товаров (работ, услуг), подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

4.7. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

4.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 4.7 Контракта, размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.9. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания документа о приемке в единой информационной системе.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Все поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, собранными из новых комплектующих и соответствовать характеристикам, отраженным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5.2. Товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых Товаров.

5.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров и наличием сертификатов, обязательных для данных видов товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать его целостность и сохранность при перевозке.

5.5. Поставщик настоящим гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких- либо обременений и (или) ограничений, соответствует характеристикам и количеству, указанным в Спецификации к настоящему контракту.

5.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием поставляемого Товара в Российской Федерации.

5.7. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процессе в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все расходы и убытки, понесенные Заказчиком вследствие применения к нему мер ответственности за указанные нарушения, подлежат возмещению Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме _______________, определяемой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042) в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 10 млрд. рублей.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажора), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пеней), убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5 (пяти) % .

Исполнение Поставщиком обязательств по Контракту обеспечивается:

а) безотзывной банковской гарантией от «__» __________ 20__ г. №___________, выданной _________________________ в сумме______________. 2

б) исполнение обязательств Поставщиком по настоящему Контракту обеспечивается перечислением денежных средств на банковские реквизиты Заказчика, платежное поручение от «__» _________ 20__ г. №___________ в сумме ___________. 2

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется Заказчику до полного выполнения Поставщиком своих обязательств.

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями Контракта.

7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с положениями Контракта, возвращаются Поставщику в течение 30 (Тридцати) дней, а в случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное Контрактом уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктом Контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат ранее предоставленной заказчику независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, когда возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией о закупке и Контрактом:

8.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, характеристик Товара и иных условий Контракта;

8.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10% или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы Товара;

8.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом;

8.2.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

8.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, но не освобождает Сторон от ответственности за его нарушения, которые были допущены в пределах срока действия Контракта.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне по настоящему контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом.

9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложения к настоящему контракту и документы, оформляемые сторонами во исполнение настоящего контракта (документы о приемки и т.п.), подписываются уполномоченными лицами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.2. Содержание настоящего контракта, а также сведения и информация, переданные каждой из сторон другой стороне при заключении и исполнении настоящего контракта, представляют собой конфиденциальную информацию.

10.3. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать соответственно от имени Заказчика и Поставщика.

10.7. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или нарочно.

10.8. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Акт приема – передачи товаров.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к государственному контракту

от __________________№______________________

Спецификация:

Государственный заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту №__________________ от ___________

Акт приема – передачи товаров

г. Вологда « ____» ______________ 2024 г.

Арбитражный суд Вологодской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице___________________________________, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и _________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «___» ___________ 2024 г. № _______ (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: _________________________________

______________________________________________________________________.

2. Количество товара (соответствует/не соответствует) требованиям Контракта.

3. Соблюдение срока поставки:

- фактически поставка товаров осуществлена.

- просрочка поставки товаров составляет _____ дней.

- товар поставлен в соответствии с требованиями Контракта.

4. Недостатки товара (и сопутствующих услуг) (выявлены/не выявлены).

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта _______________ руб. _________ коп.

6. В соответствии с разделом 6 Контракта сумма штрафных санкций составляет ____ % ________ руб. ____ коп.

Сдал: Принял:

Поставщик: Государственный заказчик

(____________) Председатель суда (И.А. Чапаев)

^ При заключении Контракта указать вариант, соответствующий режиму налогообложения, применяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если настоящий Контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в Контракт включаются обязательные условия б уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

^ Поставщик самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения Контракта по предъявлению обеспечения в той или иной форме, в Контракт вносится соответствующая запись.