Тендер - Поставка хозяйственных товаров (моющие, чистящие средства) №272828458

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть58 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):г. Брянск, ул. Фокина, 40А, 1 этаж, каб. 117
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.05.2024 по 03.06.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:17.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговДата подведения итогов:06.06.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией документация_хоз.товары_май_24

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения «Брянская городская поликлиника №4

_____________ Л.Б.Лобарева

«___» _____________ 2024 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по определению поставщика на поставку хозяйственных товаров (моющие, чистящие средства) для нужд ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

Согласовано:

Зам. главного врача по экономическим

вопросам ________________О.В. Еремичева

Главный бухгалтер ________________ Н.И.Митрошенкова

И.о.начальника отдела МТС и ХО ________________ Т.А. Гурова

Ведущий юрисконсульт _________________ И.Н.Красовская

Ведущий специалист ________________ М.Н. Хромых

г. Брянск, 2024 год

Извещение о проведение аукциона в электронной форме

1. Способ осуществления закупки: аукцион в электронной форме

2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://com.roseltorg.ru.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4», адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянск, ул. Фокина, д. 40А; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; контактное лицо, номер контактного телефона, факса: Хромых Мария Николаевна , (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Предмет договора (количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг): по определению поставщика на поставку хозяйственных товаров (моющие, чистящие средства) для нужд ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4», количество товара - согласно части 3 «Техническая часть» к документации об аукционе в электронной форме.

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4» г. Брянск, ул. Фокина, 40А, 1 этаж, каб. 117.

Поставка товара производится: согласно раздела 4«Проект договора на поставку» документации об аукционе в электронной форме.

6. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пять) рублей 89 копеек

Источник финансирования: средства ОМС, средства, полученные от оказания платных услуг

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе в электронной форме и размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: на сайтах http://www.zakupki.gov.ru, https://com.roseltorg.ru..

с 17 мая 2024 года по 03 июня 2024 года.

Документация об аукционе в электронной форме предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам на сайтах: http://www.zakupki.gov.ru, https://com.roseltorg.ru путем скачивания с указанного ресурса.

Плата за предоставление документации не взимается.

8. Порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок:

с момента размещения Извещения о проведении аукциона в электронной форме
с 17 мая 2024 года по 03 июня 2024 года 11 часов 00 минут (время московское)

9.Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:
г. Брянск, ул. Фокина, 40А ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4»,

Начало рассмотрения заявок «06» мая 2024 года, 14:00 (время московское)

10. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru.

11.Место, дата проведения аукциона в электронной форме: https://com.roseltorg.ru.

«06» июня 2024года, в 10: 00 (время московское)

12. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме не установлен

13. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению не установлен.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Заказчик - Государственное автономное учреждение здравоохранения (ГАУЗ) «Брянская городская поликлиника №4».

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная Положением.

Победитель закупки – соответствующий требованиям Положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке.

Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике (http://www.pol4.ru).

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия, комиссия по закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Документация закупки (далее - Документация) - комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора победителя закупки, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет https://com.roseltorg.ru.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.

День – календарный день. Случаи применения рабочих дней оговариваются отдельно.

Инструкции участникам размещения заказа

1. Участники размещения заказа

1.1. В настоящем аукционе в электронной форме может принять участие любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке https://com.roseltorg.ru(далее – электронная площадка).

2. Порядок оплаты

2.1. Порядок оплаты определяется в проекте договора, приведенном в документации об аукционе в электронной форме, и указан в документации об аукционе в электронной форме.

3. Требования, предъявляемые к участникам закупок

3.1 При осуществлении конкурентных закупок Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и Положению о закупках.

3.2 Заказчик вправе установить в Документации дополнительные требования к участникам закупки:

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 мая 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

4. Разъяснение положений документации об электронном аукционе

4.1 Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

4.2 Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе в электронной форме

5.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) в аукционную документацию в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного пунктом 1 раздела 30 Положения о закупке.

6. Отказ от проведения электронного аукциона

6.2 Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аукциона до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае принятия Заказчиком решения об отмене аукциона Заказчик размещает извещение об отказе от проведения аукциона в единой информационной системе в день принятия такого решения.

По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе (в случае проведения аукциона не в электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем участникам закупки, подавшим заявки (при наличии таковых).

7. Порядок предоставления документации об аукционе в электронной форме

7.1. Документация об электронном аукционе находится в свободном доступе на официальном сайте ЕИС для любых заинтересованных в закупках лицах.

7.2. При этом документация об аукционе в электронной форме на основании письменного заявления любого заинтересованного лица предоставляется бесплатно в письменной форме на бумажном носителе после размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме до дня окончания подачи заявок с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Брянск, ул. Фокина д.40А каб.418 Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется бесплатно.

8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

8.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе (далее - заявка) в срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией.

8.2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

8.3. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При проведении процедуры аукциона в электронной форме заявка подается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и Положением о закупках товаров, работ, услуг.

8.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона, а также иные сведения, установленные в аукционной документации (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком);

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:

- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц - созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки - индивидуальных предпринимателей);

- в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;

4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем аукциона, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.

В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом аукциона (если установлено аукционной документацией);

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой о списании денежных средств или копия такого поручения, заверенная банком). Указанные документы не предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры аукциона в электронной форме;

9) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и иные предложения об условиях исполнения договора, кроме предложений о цене договора.

В случаях, предусмотренных аукционной документацией, - также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;

10) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в аукционной документации в случае привлечения для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков);

11 иные сведения и документы, установленные в аукционной документации.

8.5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого проводится процедура закупки.

8.6. Требования к оформлению заявки:

1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;

2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу;

3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. При этом ненадлежащее исполнение участником аукциона требования о том, что все листы такой заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе;

4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии);

5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заявка на участие в аукционе на...», наименование и адрес Заказчика, полное наименование участника закупки и его почтовый адрес.

8.7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания подачи таких заявок, указанный в аукционной документации. Заявка, полученная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу.

8.8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о получении заявки.

Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением подпункта 5 пункта 8.6 настоящего раздела Инструкции, не принимаются и не регистрируются.

8.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

8.10. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, предоставив Заказчику:

а) в соответствии с правилами подачи заявок на участие в аукционе, установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг, соответствующие изменения в ранее поданную заявку;

или

б) заявление об отзыве ранее поданной заявки.

8.11 Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

9. Порядок формирования цены договора (лота)

Порядок формирования цены договора (лота), в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и т.д. указан в документации об аукционе в электронной форме.

10. Начальная (максимальная) цена договора (лота)

Начальная (максимальная) цена договора (лота) указана в документации об аукционе в электронной форме. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам электронного аукциона.

11. Сведения о валюте, используемые для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками.

Цена должна быть выражена в валюте, указанной в документации об аукционе в электронной форме.

12. Сведения о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения договора

12.1.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указываются в аукционной документации. При этом должны быть указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

12.2. В аукционной документации указывается перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям заказчика (если это требование установлено законодательством Российской Федерации). При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.

12.3. В аукционной документации при необходимости указываются требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости), а также место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок оплаты.

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

13.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг и аукционной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

13.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:

1) дату подписания протокола;

2) наименование и номер аукциона;

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);

4) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;

5) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица) участника закупки, ИНН и контактный телефон участника закупки;

6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка;

в) количества заявок на участие в аукционе, которые допущены;

г) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе такому участнику;

7) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.

13.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается в единой информационной системе. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней могут направляться уведомления о принятых комиссией решениях. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

При проведении аукциона в электронной форме протокол рассмотрения заявок размещается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.

13.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредставления документов, установленных аукционной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации;

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;

5) непоступления в срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование о таком обеспечении установлено в аукционной документации.

13.6. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не установленным пунктом 5 настоящего раздела, не допускается.

13.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником закупки, соответствует всем требованиям аукционной документации, то участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем в процедуре закупки и с ним заключается договор по начальной (максимальной) цене, указанной в аукционной документации, или по иной цене, предложенной таким участником и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

14. Порядок проведения аукциона в электронной форме

14.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

14.2. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.

14.3. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если аукционной документацией и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

14.4. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;

2) наименование предмета и номер аукциона;

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);

4) о месте и дате проведения аукциона;

5) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;

6) начальную (максимальную) цену договора;

7) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;

8) наименование, место нахождения и ИНН (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства и ИНН (для физических лиц) и почтовые адреса победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

9) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.

14.5. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в единой информационной системе.

14.6. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.

14.7. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

14.8. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом электронной торговой площадки с учетом требований настоящего Положения.

14.9. В случае если в аукционе не принял участие ни один из участников закупки, допущенных к участию в таком аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.

14.10. Заказчик заключает договор с победителем аукциона по цене, предложенной им по итогам проведения аукциона, на условиях, указанных в заявке победителя аукциона и условиях, указанных в аукционной документации и в настоящем Положении.

15. Заключение договора по итогам проведения аукциона в электронной форме

15.1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

15.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией о конкурентной закупке и заявкой (предложением) участника закупки, с которым заключается такой договор, в следующем порядке:

- В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола по итогам конкурентной закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

- Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

- Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).

- Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в вышеуказанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

- Если участник закупки, с которым заключается договор согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой информационной системе в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.

- Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

- В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

15.3. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в единой информационной системе, в реестр договоров.

Заказчик вправе не размещать в реестре договоров сведения о договоре, заключенном с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), стоимость которого не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей по одному договору.

Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. Правила и порядок ведения реестра договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В реестр договоров не вносятся сведения и не размещаются документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе.

15.4. В случае если Заказчиком в Документации было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, соответствующего обеспечения исполнения договора.

15.6. В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации или извещения (в случае проведения запроса котировок), в срок, предусмотренный Документацией или извещением (в случае проведения запроса котировок), не представил Заказчику подписанный договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации или извещения (в случае проведения запроса котировок), признается уклонившимся от заключения договора.

15.7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора.

15.8. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.

15.9. В случае уклонения от заключения договора в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела Заказчик обязан направить сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки устанавливается Правительством Российской Федерации.

15.10. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением, с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.

- При исполнении договора, заключенного по итогам проведения конкурентных закупок, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), допускается:

- Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объема Продукции.

- Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.

- Уменьшение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.

- Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.

- В случае если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой Продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

2. Документация об аукционе в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

1.1 Общие сведения о проводимой процедуре закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Требования к участникам закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

1.4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

- Посмотреть таблицу с данными

I.5. Порядок и срок проведения аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

1.6. Порядок заключения, изменения, расторжения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В государственное автономное учреждение здравоохранения

«Брянская городская поликлиника № 4»

Заявка на участие в аукционе в электронной форме

Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме № ________ и документацию аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров (моющие, чистящие средства) для нужд ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4», опубликованные на официальном сайте по адресу: https://com.roseltorg.ru.

и принимая установленные в них требования и условия аукциона в электронной форме мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара согласно таблице:

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________:

1) соответствуем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проводилась ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановлена деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6) отвечает требованиям документации о закупке и Положению о закупках товаров, работ, услуг.

Мы подтверждаем свое согласие, исполнить условия договора, указанные в документации о проведении электронного аукциона и несем ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара , указанного в настоящей заявке.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Анкета Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

___________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3. В строке 18 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором закупки.

4.Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

м.п. (Подпись) (Ф.И.О.)

3.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров (моющие, чистящие средства)

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина д. 40-а, 1 этаж, 117 каб.

Цена договора включает в себя: стоимость Товара; все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе, расходы на подготовительные мероприятия, расходы на заработную плату (расходы на заработную плату не увеличиваются при выполнении работ в праздничные или выходные дни); расходы по перевозке, доставке, отгрузке-погрузке, переноса Товара до места назначения (хранения), осуществляются силами и транспортом «Поставщика»; командировочные расходы; расходы на оборудование, используемое для выполнении работ; затраты на расходные материалы, необходимые для выполнения работ; затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

При отгрузке весь товар упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка прочные, чистые, сухие, без нарушения целостности.

Срок годности поставляемого Товара должен составлять на момент поставки не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке, в случае, если производителем товара установлен срок годности).

Поставка Товара осуществляется согласно графика поставок (приложение 2 к договору)

И.о.начальника ОМТС и ХО Т.А. Гурова

4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

г. Брянск « » 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская городская поликлиника № 4» (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2770, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в лице главного врача Карпенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» (далее Положение о закупках), в соответствии с результатами аукциона в электронной форме (Протокол ________ №______________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору «Поставщик» обязуется передать в собственность «Заказчика», а «Заказчик» обязуется своевременно принять и оплатить Товар на условиях, указанных в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, технические характеристики, количество и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации (Приложение № 1) и Графике поставки (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет: ___________________ ( ) руб. 00 коп., в том числе НДС %.

Источник финансирования: средства ОМС, средства, полученные от оказания платных услуг.

2.2. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90-та календарных дней с момента поставки товара, на основании счета, счета-фактуры и подписанной сторонами товарно-транспортной накладной (накладной).

2.3 Датой оплаты Товара по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. По требованию Поставщика Заказчик обязан информировать Поставщика о реквизитах платежного документа (дата, номер платежного поручения, сумма платежа).

2.4. В платежных документах Заказчик обязан указывать номер товаросопроводительных документов , по которым производится оплата.

2.5. Настоящим Стороны договариваются, что поставленный по настоящему Договору Товар до момента его оплаты Заказчиком не признается находящимся в залоге у Поставщика в целях ст. 488 ГК РФ.

2.6. Стоимость Товара включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе, расходы на подготовительные мероприятия, расходы на заработную плату (расходы на заработную плату не увеличиваются при выполнении работ в праздничные или выходные дни); расходы по перевозке, доставке, отгрузке-погрузке, переноса Товара до места назначения (хранения), осуществляются силами и транспортом Поставщика; командировочные расходы; расходы на оборудование, используемое для выполнении работ; затраты на расходные материалы, необходимые для выполнения работ; затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»; г. Брянск, ул. Фокина, 40А, 1 этаж, каб. 117.

Поставка Товара осуществляется согласно графика поставок (приложение 2 к договору).

3.2. Поставщик передает Заказчику Товар на основании товарных накладных. Право собственности, а также риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику в момент вручения Товара Заказчику или указанному им лицу Поставщиком по следующему адресу: Брянская область г. Брянск, ул. Фокина, 40А, 1 этаж, каб. 117, что подтверждается соответствующей отметкой Заказчика в товаросопроводительных документах.

3.3. Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара Заказчику.

3.4. Претензии о несоответствии количества и/или ассортимента, и/или комплектности Товара, и/или внешним дефектам Товара могут быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки Товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА.

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке до Заказчика.

4.3. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней с момента получения Товара.

4.4. Заказчик не вправе без согласия Поставщика использовать Товар, по которому была заявлена претензия по качеству. Поставщик вправе по своему запросу получить образец Товара, по которому заявлена претензия по качеству, и провести повторную экспертизу.

4.5. В случае признания Поставщиком обоснованности претензии Заказчика, поставка Товара взамен некачественного производится за счет Поставщика на условиях, предусмотренных в п.4 настоящего Договора.

5. ДОКУМЕНТООБОРОТ

5.1. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению товаросопроводительных документов.

5.2. Каждая партия Товара должна сопровождаться следующими документами:

- Товарной накладной;

- Счетом-фактурой (не позднее 5 дней с момента отгрузки Товара со склада Поставщика);

- Счетом на оплату;

- Иными документами, если их предоставление одновременно с Товаром является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Возможно предоставление универсального передаточного документа (УПД), содержащего данные товарно-транспортной накладной (накладной) и счет-фактуры. В таком случае предоставление товарно-транспортной накладной (накладной) и счет-фактуры не требуется.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер штрафов устанавливается настоящим Договором.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 2,5 процента цены Договора: ___________________ (указывается фиксированная сумма штрафа).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 10 процентов цены Договора: ________________ (указывается фиксированная сумма штрафа).

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договора за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

6.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.10. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, войны, забастовки, вступление в силу нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и проч.). В этом случае сроки выполнения обязательств, указанные в настоящем Договоре, увеличиваются на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента, когда первой Стороне стало или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств.

7.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, и срок их действия должен быть подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, либо компетентного государственного органа.

7.4. Если указанные в п. 7.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон вправе предложить второй Стороне внести в настоящий Договор соответствующие изменения, либо расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом вторую Сторону.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в Арбитражный суд Брянской области в соответствии с действующим законодательством РФ

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением соответствующего письменного документа, подписываемого обеими Сторонами, и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случаях неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки, ассортимента Товара, поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. Под неоднократным нарушением понимается нарушение условия Договора два раза и более.

9.3. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично. С уведомлением о расторжении Договора должен быть направлен Акт сверки взаиморасчетов с указанием сроков рассмотрения и урегулирования расчетов.

9.4 В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору Заказчик вправе предложить заключить такой договор участнику закупки, заявке которого присвоен второй номер. При этом цена такого договора не может превышать цену договора, указанную в заявке участника закупок, заявке которого присвоен второй номер.

9.5 В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на момент его заключения с участником закупок, заявке которого присвоен второй номер, объем закупаемой по такому договору Продукции и цена такого договора должны быть уменьшены пропорционального объему исполненных обязательств.

9.6 В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по такому договору Заказчик обязан направить сведения о недобросовестном Поставщике (подрядчике, исполнителе) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком таких сведений устанавливается Правительством Российской Федерации.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6 Стороны берут на себя обязательство, что информация, полученная ими в ходе выполнения Договора, является конфиденциальной и разглашению не подлежит. При этом Заказчик принимает на себя обязательство, что это требование будет распространяться на всех без исключения сотрудников Заказчика.

10.7. Применительно к данному Договору под «конфиденциальной информацией» понимается любая информация, коммерческая, финансовая или техническая, доступная в письменной или устной форме и не подлежащая разглашению третьей стороне.

10.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. В процессе обработки персональных данных обязуются принимать соответствующие требования статьи 19 Федерального закона «О персональных данных» необходимые организационные и технические меры для защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

10.9. Стороны обязаны сохранять Конфиденциальность информации, полученной по настоящему Договору, в течение всего срока действия Договора и в течение 10 лет после его прекращения

11.УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма/эл.письма/факсового сообщения по почтовому адресу/электронному адресу/факсу, указанному в Договоре другой Стороны с подтверждением о получении, с обязательным последующим предоставлением оригинала, с обязательным последующим вручениям лично в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, либо посредством почтовой связи.

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

12.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим неблагоприятных последствий.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.4. В части, не урегулированной Договором, правоотношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

« ЗАКАЗЧИК»: « ПОСТАВЩИК»:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № от «____»__________2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

« ЗАКАЗЧИК»: « ПОСТАВЩИК»:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № ________

от «____» ____________ 2024г

ГРАФИК ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

« ЗАКАЗЧИК»: « ПОСТАВЩИК»:

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены договора на товары, являющиеся предметом заказа, осуществлен на основании сопоставления рыночных цен и коммерческих предложений.