Тендер - Поставка хозяйственных товаров (лот 5) №270575413

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт[11].docx
• нмцк.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров (лот 5)» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0217

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров (лот 5)

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров (лот 5)

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30

Срок завершения подачи оферт: 16.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок исполнения контракта: 30.05.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт - Петербург, Вознесенский пр., д. 16, лит.А

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29.11.2023 (подписан Губернатором Санкт-Петербурга 30.11.2023). Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», код раздела 0113, код фонда 00, код вида расходов 244, КОСГУ 346.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно условиям контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Д. 16, ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Д.16/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4810

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Ермолаева

Имя Марина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

на поставку хозяйственных товаров (лот 5)

- Посмотреть таблицу с данными

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), именуемая
в дальнейшем Заказчик, в лице начальника инспекции Геращенко Алексея Владимировича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 г. № 223, с одной стороны,

и ____________________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) (идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, наименование, количество, общая
и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение
№ 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. СРОК ПОСТАВКИ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Сроки поставки товара - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.05.2024.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение.

2.3. Срок исполнения контракта: 30.05.2024.

2.4. Условия поставки товара: в соответствии с разделом 5 Контракта и Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта ____ рублей _____ копеек (_______________), в том числе НДС/НДС
не облагается.

Цена Контракта определяется согласно Приложению № 1 к Контракту.

3.1.2. Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этажи, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29.11.2023 (подписан Губернатором Санкт-Петербурга 30.11.2023). Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», код раздела 0113, код фонда 00, код вида расходов 244, КОСГУ 346.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены и других условий Контракта возможно только в случаях
и порядке, предусмотренных Законом о контрактной системе.

3.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на основании счета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Авансирование не предусмотрено.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44,
из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. Провести экспертизу для проверки поставленного товара, в части его соответствия условиям Контракта.

4.1.3. Оплатить надлежаще поставленный Поставщиком товар на условиях Контракта.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Контракта и Технического задания, в полном объеме, в срок, указанный в п. 2.1 Контракта.

4.2.2. Произвести доставку и выгрузку товара непосредственно по адресу (адресам), указанному в Техническом задании, а также разноску товара по помещениям Заказчика своими силами и за свой счет.

4.2.3. При выявлении недопоставки товара восполнить недопоставленное количество товара в течение срока, предусмотренного разделом 2 Технического задания.

4.2.4. Заменить товар ненадлежащего качества своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

4.2.5. Передать Заказчику одновременно с товаром сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям, установленным правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и другие документы, предусмотренные Техническим заданием.

4.2.6. Немедленно письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые создают невозможность поставки товара в срок.

4.2.7. Строго соблюдать установленные правила пропускного режима и правила внутреннего распорядка, установленные в месте поставки товара.

4.2.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе поставки товара информацию третьим лицам.

4.2.9. В случае привлечения к поставке соисполнителей незамедлительно письменно уведомлять об этом Заказчика.

К соисполнителям предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Поставщику. Поставщик несет полную ответственность за действия или бездействие привлекаемых им соисполнителей.

4.2.10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Контракта, предоставить Заказчику:

информацию о телефоне, факсе, адресе для корреспонденции, адресе электронной почты Поставщика, на которые следует отправлять письма, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически важные сообщения, связанные с исполнением Контракта;

ФИО представителей Поставщика, уполномоченных на совершение действий, связанных с исполнением Контракта (с правом решения организационно-технических вопросов, участия в совещаниях, получения корреспонденции и иной документации от Заказчика), с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей, адресов электронной почты и телефонов указанных лиц.

4.2.11. Выполнять иные обязательства, в том числе качественные, количественные
и иные требования к поставке товара, установленные Техническим заданием.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.3.2. Проверять ход и качество исполнения Контракта в любое удобное для Заказчика время.

4.3.3. Привлекать третью сторону для проверки качества поставленных товаров.

4.3.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств
в соответствии с Техническим заданием и Контрактом.

4.3.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Контракта.

4.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения своих обязательств.

4.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется Заказчику одной партией в соответствии с условиями Контракта.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты заключения Сторонами Контракта.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16, литер А (далее – место поставки).

Поставка Товара осуществляется по рабочим дням, в период с 09.00 до 17.00.

Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате поставки Товара в место поставки.

5.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику документ о приемке (Акт приема-передачи товара).

К документу о приемке должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

а) товарная накладная/УПД;

б) счет на оплату поставленного Товара;

в) счет-фактура (при наличии);

г) копия действующего сертификата соответствия/декларации о соответствии на поставляемый товар, выданного органом по сертификации Госстандарта (по товарам, требующим указанных деклараций/сертификатов);

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

5.4. Для проверки товара, поставленного Поставщиком, в части соответствия товара условиям Контракта и нормативным требованиям законодательства, Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

5.5. По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта.

5.6. В случае надлежащей поставки Товара по окончании приемки и подписания Сторонами документа о приемке представитель Заказчика подписывает товарную накладную.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки товара недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке товара, в котором фиксирует перечень замечаний (недостатков поставки товара), сроки их устранения Поставщиком, и направляет его Поставщику.

Срок устранения недостатков начинает течь со дня получения Поставщиком либо его отказа (уклонения) от получения мотивированного отказа Заказчика в приемке товара.

5.7. Срок проведения Заказчиком приемки товара – не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара согласно условиям Контракта и предоставления Поставщиком документов в соответствии с п. 5.2 Контракта. Срок оформления результатов такой приемки – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока проведения приемки товара.

5.8. Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого совершена
с нарушением требований Контракта.

5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком в документе об отказе в приемке товара.

5.10. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

5.11. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком или Заказчиком.

5.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения/утраты товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

5.13. Внесение каких-либо изменений в текст документа о приемке, товарной накладной после их подписания Сторонами не допускается.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.2. Все поставляемые товары должны быть новыми, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей.

6.3. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, обнаруженные в пределах срока годности, установленного в Техническом задании, с момента подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа товара, неправильной его эксплуатации.

6.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество товара не соответствует требованиям Технического задания, отраслевых норм и правил, с отступлениями, ухудшившими качество товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки в срок, установленный Заказчиком.

6.5. Иные гарантии качества могут быть предусмотрены в Техническом задании.

7. Ответственность сторон и иные последствия
нарушениЯ обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 - 7.5 Контракта.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Контракта.

8.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и, если они совершены
в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Стороны предусматривают возможность изменения по соглашению сторон следующих условий Контракта:

8.3.1. Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, ассортимента и качества товара, также иных условий Контракта.

8.3.2. Уменьшение или увеличение по предложению Заказчика количества поставляемого по Контракту товара не более чем на 10 (десять) процентов.

8.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, и пунктом 6.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае признания в соответствии с законодательством утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема поставляемого по Контракту товара.

8.3.4. Иных условий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда
и в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с Законом о контрактной системе.

8.5. Заказчик вправе расторгнуть Контракт путем принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

8.5.1. Нарушения сроков, установленных пунктом 2.1 Контракта, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.5.2. Нарушения срока, указанного в пункте 4.2.3 Контракта.

8.5.3. Нарушения пунктов 4.2.4, 4.2.5 Контракта.

8.5.4. Двукратной поставке товара ненадлежащего качества и/или количества.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение
и другие природные бедствия), равно как война или военные действия, распоряжения
и действия органов власти, препятствующие выполнению Контракта, имевшие место после его заключения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств Сторон по Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.

9.2. Поставщик незамедлительно извещает Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9.4. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

9.5. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

9.6. В случае наложения государственными органами в установленном порядке ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

9.7. В случае начала реорганизации Поставщика, он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

9.8. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

9.9. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.10. Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения
в связи с настоящим Контрактом должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлены курьером по адресу для корреспонденции, указанному в разделе 10 Контракта, либо вручены под подпись надлежащим образом уполномоченному представителю адресата.

В случае, если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в результате чего получить подтверждение получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет, тем не менее, считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

9.11. Документы, связанные с исполнением Контракта, в том числе счета, письма, претензии (за исключением отчетных документов по исполнению Контракта) переданные по факсу с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления факсимильных копий в порядке, предусмотренном п. 9.10 Контракта.

9.12. Поставщик должен соответствовать требованиям части 1 статьи 31 Закона
о контрактной системе.

9.13. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

9.14. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы по исполнению Контракта решались путем переговоров. Срок ответа на претензию – 3 рабочих дня с момента ее получения.

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия по Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.15. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание».

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № ____

от «___» _____ 2024 г.

Расчет цены Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта ____ рублей _____ копеек (_______________), в том числе НДС/НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту № __

от «__» ______ 2024 г.

Техническое задание

1. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика
и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения
и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Требования к таре и упаковке товара: товар доставляется в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения
и транспортировании; если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, соответствующей этим обязательным требованиям; Поставщик обязан поставить товар, упаковка и маркировка которого, содержит все признаки оригинальности, установленной их производителем; Поставщик обязан поставить товар в недеформированной упаковке.

2. Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристики показателей определены дополнительно к КТРУ в соответствии с пунктом 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью указания конечного каталожного наименования (ККН) и с целью расширения перечня характеристик, установленных в КТРУ, для наиболее полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Место поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

5. Порядок приемки:

После доставки товара по адресу, указанному в Техническом задании, Заказчик принимает товар.

Одновременно с товаром Поставщик представляет Заказчику товарную накладную (или универсальный передаточный документ), документ о приемке (Акт приема-передачи), счет, счет-фактуру (при наличии), иные документы, в случаях, предусмотренных Техническим заданием.

Передача оформленных в установленном порядке отчетных документов осуществляется сопроводительными письмами за счет средств Поставщика.

При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

Для проверки товара, доставленного Поставщиком, в части соответствия товара условиям Контракта и нормативным требованиям законодательства, Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки товара недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке товара, в котором фиксирует перечень замечаний (недостатков поставки товара), сроки их устранения Поставщиком, и направляет его Поставщику.

Срок устранения недостатков начинает течь со дня получения Поставщиком либо его отказа (уклонения) от получения мотивированного отказа Заказчика в приемке товара.

6. Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцать) месяцев.

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

АКТ

приема-передачи товара № ____/___

по государственному контракту № _________ от ДД.ММ.ГГГГ
на___________________________________________________________

(предмет государственного контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

Государственная административно-техническая инспекция (далее – Заказчик), в лице

начальника общего отдела Николаева Андрея Олеговича действующего на основании доверенности от 06.02.2024 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90/24-0-0,

с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(полное наименование организации – Поставщика)

(далее – Поставщик), в лице _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________,

действующего на основании_____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял в соответствии с условиями государственного контракта №___________________ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Заказчиком и Поставщиком, следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар поставлен по адресу: _____________________________________________.

(адрес места поставки товара)

Одновременно с товаром Заказчику переданы следующие документы
в соответствии с условиями государственного контракта: ____________________________

_____________________________________________________________________________.

Поставщик осуществил поставку нового товара (товар не был в употреблении,
в ремонте, в том числе не был восстановлен, у товара не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) с сохранением всех защитных знаков производителя в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей товар от всякого рода повреждений при транспортировке.

Заказчик к поставленному товару, его количеству и комплектности, а также
к таре и упаковке товара претензий не имеет.

Акт составлен в двух экземплярах:

1 экземпляр – Заказчику;

2 экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными