Тендер - Поставка хозяйственных товаров и моющих средств №294724221

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Белгородская облМесто поставки (адрес):Белгородская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.03.2025 по 28.03.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.03.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:309850, Российская Федерация, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, пл. Никольская, 5, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:28.03.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № _____

на поставку хозяйственных товаров и моющих средств

г. Алексеевка «___» ___________ 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития «Солнечный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Червач Анны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в сроки и на условиях настоящего Договора поставить и передать Заказчику хозяйственные товары и моющие средства (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией товара (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Наименование, количество, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации товара (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Договора составляет ____________ (_____________________) рублей __ копеек. В том числе НДС/Без НДС.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки Товара, стоимость оказания сопутствующих услуг (выполнения сопутствующих работ), а также уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Договором.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика. В случае изменения указанного расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты поставленного Товара. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

2.5. Заказчик производит 100 % оплату поставленного товара Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара – товарной накладной/универсального передаточного документа., акта приема-передачи.

2.6. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, являющемуся Поставщиком по настоящему Договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок и сроки поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.

Погрузоразгрузочные работы осуществляются Поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей за счет Поставщика, за действия соисполнителей Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

3.2. Поставщик не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой дате и времени отгрузки Товара в место поставки.

3.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Белгородская область, г. Алексеевка, пл. Никольская, д. 5.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы: счет на оплату, товарная накладная/универсальный передаточный документ, акт приема-передачи.

3.5. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается непоставленным. Также товар считается непоставленным при непредоставлении требуемых сопроводительных документов и при невыполнении требуемых сопутствующих работ (услуг).

3.6. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной/универсального передаточного документа.

Порядок и сроки ПРИЕМКИ товара. Порядок и сроки оформления РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ товара

4.1. Приемка поставленного Товара и оформление результатов приемки Товара осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и иным характеристикам поставляемого Товара на соответствие Спецификации товара (Приложение №1 к Договору);

б) проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта товаросопроводительных документов, указанных в п. 3.4 настоящего Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара, проверку целостности поставленного Товара;

г) проверку выполненных сопутствующих работ (оказанных услуг).

4.2. Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

4.3. По факту приемки Товара Заказчик в течение 3 рабочих дней направляет Поставщику один экземпляр подписанной сторонами товарной накладной или в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания такого документа в письменной форме, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной, Заказчик подписывает товарную накладную и направляет ее Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1, 4.3 настоящего Договора.

4.5. Со дня подписания товарной накладной Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.6. В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчиком составляется Акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования Товара.

4.7. В случае установления недостатков Товара на основании Акта о скрытых недостатках, Заказчик вправе потребовать замены Товара на Товар соответствующего качества или отказаться от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать Товар и вернуть уплаченную за Товар денежную сумму. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.8. Заказчик не принимает фальсифицированный, контрафактный Товар, а также Заказчик вправе отказаться от приема Товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Договора.

4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.2. Требовать уплату неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков Заказчика, причиненных по вине Поставщика.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

5.1.4. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора;

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном Договором;

5.2.3. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора своими силами;

5.2.4. Отказаться от приема поставленного Товара, не соответствующего условиям Договора.

5.2.5. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и сроков поставки Товара требованиям Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать приема Товара, в соответствии с условиями Договора;

5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки. Осуществить доставку и разгрузку Товара способом, обеспечивающим его сохранность;

5.4.2. Передать Заказчику Товар по наименованию, количеству, комплектности и ассортименту, качественным и иным характеристикам поставляемого Товара, согласно Спецификации товара (Приложение №1 к Договору);

5.4.3. Представить вместе с Товаром документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Договора;

5.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, поставить недостающее количество Товара, произвести замену Товара, комплектность, ассортимент и качество которого не соответствует условиям Договора;

5.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.4.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого должны соответствовать Спецификации товара (Приложение №1 к Договору).

6.2. При исполнении Договора, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.

6.3. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, а также иным обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товаров, в том числе действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативам, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку.

6.5. Срок предоставления гарантии качества на Товар – не менее срока, установленного производителем.

6.6. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность установленную Федеральным законом №223-ФЗ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. N 1063».

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. В погашение неустойки (штрафов, пеней) Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафов, пеней) из стоимости подлежащих оплате услуг, уведомив Поставщика о зачете встречных требований в порядке ст.410 ГК РФ.

7.10. При наличии возражений (оставлении обращений без ответа) споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Договору, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №223-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Все изменения существенных условий настоящего Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Договору.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Договора.

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Не предусмотрено.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

12.1 Не предусмотрено.

13. Прочие условия

13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Договоре сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация товара.

14. Адреса места нахождения,

банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору № _____________

от «__» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Товар является новым, не бывшим в употреблении. На Товар, указанный в настоящей Спецификации, необходимо наличие гарантии производителя и (или) поставщика данного товара. Срок действия гарантии – не менее срока, установленного производителем и (или) поставщиком данного Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № ____

от «____» _________ 2025 г.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Алексеевка "___" _______ 2025г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития «Солнечный», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Червач Анны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующий на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором № _______ от __.____.2025 г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг, а именно

__________________________________________________________________________

2.Фактическое качество товара и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора: ___________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Договора должны быть выполнены "___" __________ 2025 г., фактически выполнены "___" ___________ 2025 г.

4. Недостатки товара, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)

_______________

5. Результат по Договору:

- Посмотреть таблицу с данными