Тендер - Поставка хозяйственных товаров и моющих средств №285764431

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

описание_объекта_закупки

Утверждаю:

Директор­­­­__________/Н.А.Мигалина

Описания объекта закупки

на поставку хозяйственных товаров и моющих средств.

1.Наименование и количество поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам. Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

4. Место поставки товаров. Тульская область г.Ясногорск ул.Л.Толстого,д.1

5. Сроки (периоды) поставки товаров. Срок поставки: 2 (два) рабочих дня с момента заключения контракта.

6. Условия поставки товаров. Отгрузка, перевозка, разгрузка Товара на месте поставки производится силами и за счет Поставщика.

7. Требования к гарантийному сроку товаров. Гарантийный срок не менее срока устанавливаемого производителем. Поставка товара должна сопровождаться необходимыми документами о подлинности и качестве, в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения дефектов участник закупки обязан заменить некачественный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения заказчиком некачественного товара.

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: Не установлено.

9. Требования к безопасности товаров. Не установлено.

10. Требования по комплектности товаров. Не установлено.

11. Требования по энергетической эффективности товаров. В отношении товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 22.03.2021 №131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1221», в описании объекта закупки учитываются требования энергетической эффективности, установленные указанным приказом..

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, копиями документов, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии (действующим сертификатом соответствия).

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товаров. Не установлено.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленных товаров на месте у заказчика. Не установлено.

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров. Не установлено.

16. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: 100%

17. Иные требования к товарам. Не установлено.

Проект_контракта

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «ЯТТ» ______________

Н.А.Мигалина

"__" ______________ 2024г

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №___

на поставку хозяйственных товаров и моющих средств

город Ясногорск « ___ »__________ 20__ год

Государственное профессиональное. образовательное учреждение Тульской области «Ясногорский технологический техникум», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице директора Мигалиной Натальи Анатольевны, с одной стороны, и _______________________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства(или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организации, именуем___ в дальнейшем «поставщик», в лице ________________________________, действующее__ на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

По настоящему контракту поставщик обязуется в установленный срок поставить заказчику хозяйственные товары и моющие средства (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к контракту), Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, и с условиями настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена контракта составляет ______________ рублей (_______________________), в том числе НДС___________%___________ рублей по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.

• Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара (по форме Приложения № 3 к контракту), на основании акта приемки-передачи товара, товарной накладной, счета, счета-фактуры либо универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД).

Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством.

• Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик заблаговременно в письменной форме сообщает об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

• Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

2.7.Оплата по настоящему контракту осуществляется:

-за счёт субсидии на выполнение государственного задания КВР 244 КОСГУ 346,

источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Срок поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта. Поставка товара осуществляется транспортом и силами поставщика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключать его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи в соответствии с пунктом 4.2.3 контракта.

Поставщик осуществляет поставку товара силами, средствами и транспортом поставщика или (с письменного согласия заказчика) средствами третьих лиц к месту нахождения заказчика (место поставки): Тульская область,г.Ясногорск,ул.Л.Толстого,д.1.

Не заявленный товар не принимается и не оплачивается.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.

4.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Обязанности поставщика:

4.2.1. Осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1 контракта, в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

4.2.2.В срок, установленный в письменном запросе заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

4.2.3. В целях организации экспертизы товара и его приемки, уведомить заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.

4.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 5.2 контракта.

4.2.5. Устранить все обнаруженные недостатки товара в порядке и сроки, установленные разделом 5 контракта.

4.2.6. Компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 5.7 контракта, расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик по настоящему контракту вправе:

4.3.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.

4.3.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта, Спецификации и Техническому заданию.

4.3.5. При обнаружении недостатков товара требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.

4.3.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3.7. Удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 8 настоящего контракта.

4.3.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик по настоящему контракту обязан:

4.4.1. При надлежащем извещении поставщиком о факте произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.

4.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.4 контракта.

4.4.3. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4.4. Перечислить денежные средства, внесенные поставщиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракта, частью 7.2 и частью 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при условии надлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что: поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара осуществляется заказчиком с участием представителя поставщика по месту поставки товара.

5.2. В день поставки одновременно с товаром поставщик направляет заказчику акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, по форме, установленной Приложением № 3 к контракту, документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет-фактуру, товарную накладную, либо УПД.

5.3. Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.

5.4. Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.

5.5. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней), со дня поставки товара.

При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.6. В случае проведения экспертизы силами заказчика в Акте приемки-передачи товара (Приложение №3 к контракту) проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

5.7. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

5.8. При наличии надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.5.2. контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения экспертизы (даты получения заключения эксперта, экспертной организации) осуществляет приемку поставленного товара, по результатам которой подписывает членами приемочной комиссии и заказчик утверждает акт приемки-передачи товаров 2 (двух) экземплярах и в течение 3(трех) рабочих дней направляет один экземпляр поставщику.

5.9. При выявлении недостатков поставленного товара заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения экспертизы (даты получения заключения эксперта, экспертной организации) направляет поставщику мотивированный отказ (Приложение № 4 к контракту) от подписания акта приемки-передачи товара, содержащий перечень несоответствий поставленного товара условиям контракта с указанием срока их устранения, а также даты повторной приемки товара.

5.10. В случае выявления недостатков поставленного товара поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе (Приложение № 4 к контракту), и направить заказчику отчет об устранении выявленных недостатков поставленного товара, а также подписанный поставщиком акт приемки-передачи товара для принятия заказчиком поставленного товара в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.11. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков поставленного товара заказчиком принято решение о фактическом устранении поставщиком недостатков в надлежащем порядке, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчета об устранении выявленных недостатков поставленного товара, а также акта приемки-передачи товара, принимает поставленный товар, подписывает акт приемки-передачи товара и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет один экземпляр поставщику.

5.12. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков поставленного товара принято решение о не устранении выявленных недостатков поставленного товара заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5.13. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара без замечаний.

5.14. Право собственности на товар прекращается у поставщика с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара.

5.15. Риск случайной гибели товара несет поставщик до даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативной и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

6.3. Товар будет поставлен заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТ и обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях перевозки и хранения.

6.4. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца: свидетельство о государственной регистрации в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

6.6. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий эксплуатации и хранения. Объем гарантий качества составляет 100%.

6.7. Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств не устанавливается.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 - 8.5.2.3 настоящего контракта).

8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5.3. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.3.7 Контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта до «31» декабря 2024 г.(срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщика по контракту, с учетом оплаты за поставленный товар).

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по настоящему контракту.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.4. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

12.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

12.8.1. Приложение № 1 – Спецификация на _л.;

12.8.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупки на _ л.;

12.8.3. Приложение № 3 – форма «Акт приемки-передачи товара» на _ л.;

12.8.4. Приложение № 4 - форма «Мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара» на __ л.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ ____ от «___» ____________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ______________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

№ ____ от «___» ____________ 20__г.

Описания объекта закупки

на поставку хозяйственных товаров и моющих средств.

1.Наименование и количество поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам. Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

4. Место поставки товаров. Тульская область г.Ясногорск ул.Л.Толстого,д.1

5. Сроки (периоды) поставки товаров. Срок поставки: 2 (два) рабочих дня с момента заключения контракта.

6. Условия поставки товаров. Отгрузка, перевозка, разгрузка Товара на месте поставки производится силами и за счет Поставщика.

7. Требования к гарантийному сроку товаров. Гарантийный срок не менее срока устанавливаемого производителем. Поставка товара должна сопровождаться необходимыми документами о подлинности и качестве, в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения дефектов участник закупки обязан заменить некачественный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения заказчиком некачественного товара.

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: Не установлено.

9. Требования к безопасности товаров. Не установлено.

10. Требования по комплектности товаров. Не установлено.

11. Требования по энергетической эффективности товаров. В отношении товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 22.03.2021 №131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1221», в описании объекта закупки учитываются требования энергетической эффективности, установленные указанным приказом..

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, копиями документов, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии (действующим сертификатом соответствия).

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товаров. Не установлено.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленных товаров на месте у заказчика. Не установлено.

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров. Не установлено.

16. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: 100%

17. Иные требования к товарам. Не установлено.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к контракту

№ ____ от «___» ____________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

АКТ

приемки-передачи товара

г. ________ «___» _________ 20___ г.

___________________, именуем___ в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, (либо Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________ (должность, ФИО), действующая на основании __________________) и _____________________, именуемое в дальнейшем «поставщик»,в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от ___ _______ 20__ года № __ (идентификационный код закупки _____________________) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Фактическое качество соответствует требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № ___.

3. Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» __________20__г._________________________________________________.

(кем проведена, дата проведения)

4. Вышеуказанная поставка согласно контракту от ___ _______ 20__ года № ___ должна быть выполнена ___ _______ 20__ года, фактически выполнена ___ _______ 20__ года.

5. Недостатки не выявлены.

6. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

7. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

8. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

(в случае создания приемочной комиссии

Представители заказчика:

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО)

(Акт может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта, и с учетом специфики закупки)

Приложение № 4 к контракту

№ ____ от «___» ____________ 20__г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

Мотивированный отказ

от подписания акта приемки-передачи товара

от __________№_______

Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее-заказчик) и ____________________ (указать наименование поставщика) (далее-поставщик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет контракта) (далее-контракт).

В соответствии с п. №____ контракта в срок не позднее «____» _______ 20__г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям контракта.

При проведении (внутренней/внешней [1] ) экспертизы заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия условиям контракта.

В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы поставленного товара заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия поставленного товара условиям контракта).

Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приемки-передачи товара.

Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Приложение: [2]

Копия заключения эксперта № ____ от «__» _____ 20__ г. – на ___ л.

- Посмотреть таблицу с данными

При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу в виде приложения. ↑

Указывается при наличии. ↑

Информация_о_целесообразности_

Информация о целесообразности закупки на поставку хозяйственных товаров и моющих

средств

1.

Цель осуществления закупки:

потребность, обусловленная

хозяйственной деятельностью учреждения.

2. Наименование и описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

Наименование товара

Единица измерения (по

ОКЕИ)

Количество

поставляемого

товара

1.

Концентрированное универсальное моющее

средство

л

340,00

2.

Мыло туалетное

кг

23,04

3.

Мыло хозяйственное

кг

51,20

4.

Средство чистящее порошкообразное

кг

82,80

5.

Санитарно-гигиеническое средство

л

184,00

6.

Ткань для уборки

м

706,80

7.

Губка для посуды металлическая

шт

120,00

8.

Средство моющие для стекол

л

33,00

9.

Моющее средство для мытья посуды

л

134,40

№

п/п

3.Ожидаемый эффект:100%

4.Обоснование способа определения поставщика: закупка у единственного поставщика на

основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

ОНМЦК_

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку хозяйственных товаров и моющих средств

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК были направлены запросы о

предоставлении ценовой информации пяти поставщикам. Было получено одно ценовое предложение. В случае необходимости заказчиком также

осуществляется поиск ценовой информации в реестре контрактов. В случае необходимости, заказчик так же осуществляет сбор и анализ

информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к

неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком

Российской Федерации и используемого при оплате контракта - не применяется.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена как минимальная из предложенных и рассчитана по формуле: нмцкрын =

У*Цmin, где:

НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

У - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

Цmin - минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике ценовой информации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

№

Наименование товара

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ед.

Колич

изм.

ество

Цена рассчитанная по

Цена единицы товара, руб.

Источник

Источник Источник формуле (НМЦК рын),руб

3

1

2

Концентрированное универсальное

моющее средство

л

340,00

137,00

46580,00

Мыло туалетное

кг

23,04

469,00

10805,76

Мыло хозяйственное

кг

51,20

460,00

23552,00

Средство чистящее порошкообразное

кг

82,80

168,00

13910,40

Санитарно-гигиеническое средство

л

184,00

230,00

42320,00

Ткань для уборки

м

706,80

65,00

45942,00

Губка для посуды металлическая

шт

120,00

56,25

6750,00

Средство моющее для стекол

л

33,00

250,00

8250,00

Моющее средство для мытья посуды

л

134,40

70,00

9408,00

Итого

207518,16

207518,16

Источник 1: ценовое предложение от 28.11.2024 № б/н, получено по результатам запроса от

25.11.2024 № 163

Начальная (максимальная) цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,16 (Двести семь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 16

копеек.)

Контрактный управляющий _________________________

Сорокина Н.Г.

28 ноября 2024 года