Тендер - Поставка хозяйственных товаров и моющих средств №285252664

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ[1].doc
• договор_хозтовары.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров и моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6187

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.43

Дата размещения закупки: 28.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:22

Срок завершения подачи оферт: 29.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:22

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно тз

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно тз

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно тз

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно тз

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно тз

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно тз

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 451 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Металлострой п, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, Д.8 А/ЛИТ. А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Металлострой п, УЛ ПУШКИНСКАЯ, 8 А/ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6892

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Ильина

Имя Мария

Отчество Сергеевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

x

Гражданско-правовой договор № 451/20/24 ЭМ

Санкт-Петербург _____ 2024 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 451 Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ильиной Марии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Гражданско-правовой договор для нужд бюджетного учреждения (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке _____ (далее – товар) в 2024 году для Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 451 Колпинского района Санкт-Петербурга а Заказчик – принять и оплатить товар на условиях Контракта.

Номенклатура, характеристики, свойства, ассортимент, количество поставляемого товара, а также другие его характеристики определяются Приложением № 1 к Контракту, а также иными условиями Контракта.

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой. ул. Пушкинская д.8а, литер А.

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта определяется в соответствии с Приложением № 1 к Контракту и составляет _____ рублей 00 копеек (_____ рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании 2 ст. 346.11 НК РФ.

В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет заверенную копию Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по упаковке, хранению товара, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, а также все иные расходы, связанные с выполнением условий Контракта.

2.2. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Контракту.

2.4. Изменение цены Контракта возможно в случае:

2.4.1. Снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

2.4.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.5. Оплата поставки товара производится заказчиком в безналичной форме, за счет внебюджетных средств целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 0702, код вида расходов 244, код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов».

2.6. Заказчик производит оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта в течение десяти рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры. [1]

2.7. В случае, если исполнителем по Контракту является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Порядок поставки и сроки приемки товара

Поставка товара осуществляется одной партией в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, в том числе восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Поставка товара включает в себя доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы товара из транспортного средства, размещение (складирование), установку и настройку в месте (помещении), указанном Заказчиком.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по рабочим дням с 9.00 до 17.00 час. по московскому времени.

Поставщик должен не позднее, чем за двадцать четыре часа до предполагаемого времени поставки товара согласовать с представителем Заказчика по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть дату и время поставки.

• В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара Заказчик осуществляет приемку и проверку соответствия характеристик товара, указанных в Приложение № 1 к Контракту, оформление и подписание товарной накладной.
• Заказчик вправе отказаться принимать товар, поставка которого просрочена или совершена с нарушениями условий настоящего Контракта.
• Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, в соответствии со статьей 94 Закона.
• Для проверки поставки товара Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком лично (в случае создания Заказчиком приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек), либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. Эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
• По результатам проведенной Заказчиком экспертизы оформляется заключение, на основании которого Заказчиком осуществляется приемка поставленного товара, подписание товарной накладной, либо Поставщику Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной, содержащий перечень несоответствий по поставке товара условиям Контракта с указанием срока их устранения.
• В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• Днем окончания приемки товара считается день подписания заказчиком и Поставщиком товарной накладной.
• Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после ее подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.
• Право собственности на товар переходит к заказчику с момента получения товара на основании надлежаще оформленной товарной накладной.

Права и обязанности Сторон

Заказчик:

Обязан осуществить приемку товара, надлежащего качества, в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

Обязан оплатить принятый товар в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Вправе требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Контрактом.

Вправе осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Вправе отказаться от принятия и оплаты товара, несоответствующего условиям Контракта.

Вправе требовать от Поставщика представление надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

Вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также уплаты Поставщиком неустойки.

Поставщик:

Обязан поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Контракта, в ассортименте, в сроки и по адресу, определенному Контрактом

При поставке товара обязан осуществить доставку по адресу, определенному Контрактом и погрузочно-разгрузочные работы, включающие в себя выгрузку из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком.

• • По окончании погрузо-разгрузочных работ многооборотная тара и средства пакетирования возвращаются транспортом поставщика обратным рейсом.
  • Обязан осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Контрактом.
  • Обязан передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
  • Обязан предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
  • Обязан поставить недопоставленный товар в течение 48 часов с момента уведомления Заказчиком о недопоставке (в т.ч. нарушении комплектации).
  • Обязан за свой счет и своими силами заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 48 часов с момента уведомления Заказчиком.
  • Обязан незамедлительно представить эксперту (экспертной организации) материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта.
  • Обязан исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном товаре.
  • Вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
  • Вправе требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
  • Вправе привлекать к исполнению обязанностей по контракту третьих лиц (субподрядчиков), неся ответственность за их действия по контракту в полном объеме, как за свои собственные.

Ответственность Сторон

1 В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 ст.34. Постановление Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017).

• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017). а именно :

-за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.5. 0бщая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.6 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.8 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов а именно:

5.9 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.10 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.11 Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Контрактом, заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.13 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.

• Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени), окончание срока действия Контракта не освобождает Сторону от исполнения обязательств.

5.16 Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторон обязательств по настоящему
Контракту, Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае невозможности решения
споров путем переговоров, Стороны обязуются передать возникшие споры на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.17 Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем
порядке согласно ст.95 ФЗ-44.

Качество товара и гарантии качества

6.1 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

6.2. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

6.3. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемым к товару такого рода.

6.4. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативно-правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

6.5. Гарантийный срок поставщика на поставляемый на товар должен составлять не менее 24 месяцев с момента даты поставки.

6.6. Гарантийный срок производителя должен составлять не менее 12 месяцев.

6.7. Если в течение гарантийного срока поставленный товар окажется непригодным для использования и/или не соответствующей условиям настоящего Контракта, требованиям государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный товар, товаром надлежащего качества в установленные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

6.8. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара на товар надлежащего качества за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Контрактом или Заказчиком.

7. Действия непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 3 (трех) дней.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Прочие условия

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2024. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту

Обязанность Заказчика по оплате надлежаще поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком товара наступает не ранее даты регистрации Контракта.

• При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
• Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
• Стороны обязаны не позднее 2-х (двух) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских и других реквизитов, определенных Контрактом и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Контракта.
• Все имущество, поступающее к Поставщику от Заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Контракта, является собственностью Заказчика.
• Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
• Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
• Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Поставщика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Контракте.

Уведомление считается полученным:

- в день вручения уведомления уполномоченному представителю Поставщику под расписку;

- или в день вручения корреспонденции (уведомления) Поставщику, указанному в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанным в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

• По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в следующих случаях:

9.11.1. существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.11.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

9.11.3. в случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком.

• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
• До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта проводится экспертиза поставленного товара.
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе..
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
• Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
• Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
• Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
• При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
• В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку товара поставка, которого являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
• К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация товара и расчет цены Контракта.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано ЭП Подписано ЭП

Приложение № 1

к Контракту № 451/20/24 ЭМ

от _____ 2024 г.

Спецификация и расчет цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано ЭП Подписано ЭП

В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт, не является налогоплательщиком НДС, счет-фактура не оформляется. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

Предмет закупки, начальная (максимальная) цена контракта
1.1. Предмет закупки - Поставка хозяйственных товаров и моющих средств.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,43 руб.

Форма, сроки и порядок оплаты товара
2.1. Оплата поставленного товара производится после поставки товара по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), на основании предоставленных Поставщиком документов на оплату (товарной накладной, счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик не применяет упрощенную систему налогообложения)), подтверждающих факт поставки товара и цену поставленного товара.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Авансирование не предусмотрено.
Раздел 2. Требования к товарам

Требования к количественным характеристикам (объему) товара.

1.1.Количество товара, подлежащего передаче Поставщиком Заказчику указано в приложении № 1 к Техническому заданию.

3. Требования к качеству товара, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

3.1. Поставка товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя товара, без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей.

3.2. Поставщик обязан передать заказчику товар в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого товар.

3.3. Информация о товаре должна быть нанесена на каждой упаковке.

3.4. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №1 к техническому заданию.

3.5. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

4.1.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой. ул. Пушкинская д.8а, литер А.

4.2. Товар поставляется единовременно в полном объеме.

4.3.Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Приложение № 1 к Техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными