Тендер - Поставка хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств №311729685

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Кировская облМесто поставки (адрес):613340, Российская Федерация, Кировская обл., Советский р-н, п. Зеленый, 15, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.10.2025 по 02.10.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора_17-223

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку товаров

п. Зеленый «____» октября 2025 года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Советский дом-интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Репиной Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ____________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьей 83 Положения о закупке товаров, работ, услуг Кировского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Советский дом-интернат» заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств (далее-товар).
1.2. Наименование, количество, ассортимент и качество товара определены в Спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто шестьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. В цену договора включаются все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку и разгрузку товара Заказчику, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Неучтенные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, и не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется единовременным платежом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД) или акта приема-передачи товара, на основании предъявленного счета и (или) счета-фактуры и (или) УПД.
2.5. Поставщик не вправе требовать с Заказчика проценты на сумму подлежащую уплате Поставщику по договору, за период с момента поставки товара Заказчику до осуществления полного расчета с Поставщиком.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный товар в течение 5 (пяти) календарных дней.
2.8. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара и иных условий исполнения договора.
2.9. Изменение обязательных условий договора при его заключении и исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
2.9.1. Снижение цены договора без изменения предусмотренных договором оказываемой услуги и иных условий договора;
2.9.2. Цена договора может быть увеличена (уменьшена) пропорционально дополнительному количеству товара, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Место поставки товара: Кировская область, Советский район, п. Зеленый.

Доставка товара до места передачи товара производится силами и средствами Поставщика.

Поставщик обязан предупредить в письменном виде, по средствам факсимильной или электронной связи Заказчика об отправке товара за 24 (двадцать четыре) часа. При этом, Поставщик сообщает Заказчику следующую информацию: наименование транспортного средства, дату отгрузки, время доставки товара.

При передаче товара Поставщик предоставляет пакет документов (оригиналы и надлежащим образом заверенные копии), подтверждающих качество и безопасность товара.

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в части соответствия его требованиям, установленным договором в день получения с оформлением соответствующих документов о приемке, указанных в пункте 3.11 настоящего договора.

Приемка товара осуществляется в месте поставки товара уполномоченным представителем Заказчика в порядке определенным инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965;
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966.

Поставщик вправе направить своего представителя для приемки товара по настоящему договору. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке товара и право подписания товарных накладных и актов в процессе приемки товара по количеству и качеству.

При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента товара Заказчик обязан составить соответствующий акт и известить Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения выявленных несоответствий.

Поставщик обязан заменить товар несоответствующего качества, осуществить допоставку товара в течение 3 (трех) календарных дней со дня выставления Заказчиком соответствующих требований.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

Товар считается поставленным после подписания товарной накладной Заказчиком.

Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести сбор и вывоз упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, соответствует установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СанПиН и иным требованиям в соответствии с законодательством РФ.

Качество поставляемого товара подтверждается документами, установленными к данному виду товаров законодательством РФ. В отношении импортных товаров наличие информации должно быть в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке».

Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировка в соответствии с действующим законодательством РФ. Упаковка товара должна быть предприятия – изготовителя товара.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее __ месяцев от срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего срока годности товара.

В случае выявления в течение срока годности товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней заменить товар ненадлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего договора;
5.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору;
5.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара;
5.1.4. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента и оформления документов;
5.1.5. Отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим договором;
5.1.6. Провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.
5.1.7. По согласованию с Поставщиком изменить количество товара, в случае, если такое изменение ведет к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика.
5.2. Заказчик обязан:

Проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;

Оплатить принятый от Поставщика товар;

5.3. Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора;

Представить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего договора;

Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар;

5.4.2. Пользоваться иными установленными действующим законодательством правами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором размер штрафа устанавливается в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестнадцать тысяч двести десять) руб. 00 коп 1 .

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 (Одна тысяча руб.) 00 коп. 2 .

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1000 (Одна тысяча руб.) 00 коп 3 .

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Факт, время наступления, продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены одной из сторон не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

6.10. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего договора.

6.11. Заказчик вправе в случае неоплаты (отказа от уплаты) поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями договора, удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате поставщику за поставленные товары, в случае если такое условие было предусмотрено условиями договора.

6.12. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 6.11 настоящего договора, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (пени, штрафа), направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (пени, штрафа), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего договора за весь период просрочки исполнения.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.14. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены ими в течение 7 (семи) дней с момента направления претензии.

6.15. Споры, возникшие по исполнению договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

6.16. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в десятидневный срок.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует в части расчетов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) – до полного их исполнения Сторонами.

7.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение

7.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору

от «____» октября 2025 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

^ а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора составляет (этапа) от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 100 млн. рублей.

^ а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

^ а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.