Тендер - Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии №291448112

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 26
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.02.2025 по 21.02.2025Место предоставления документации:ЭТП РТС-тендер и ЕИСПорядок предоставления документации:В электронном видеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Раздел_№-5-(обоснование-НМЦД) - Посмотреть таблицу с даннымиРаздел_№_3_Проект_договора_поставки_хоз.тов.и_бытовой_химииxx Проект договора №

на поставку товара

г. Бердск «__» февраля 2025г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Балаевой Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующий___ на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон N 223-ФЗ), при способе определения поставщика электронный магазин Новосибирской области (РТС-тендер (протокол __________ № ______ от ____________) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка хозяйственных товаров и бытовой химии (далее - Товар) для нужд Заказчика в соответствии.

1.2. Полный перечень товара, его характеристики, количество, цена за единицу указаны в «Описании объекта закупки», являющейся приложением №1 к настоящему договору.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _______________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС /без НДС

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора включает в себя расходы, связанные споставкой Товара, предусмотренного Договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3 Оплата осуществляется в безналичной форме на основании предоставленных счет-фактуры (счета), накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии поступлении денежных средств соответствующего бюджета на расчетный счет Заказчика.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Бердск, ул.Ленина, 26, рабочие дни с 08.00 до 16.00.

3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать дату и время поставки Товара по контактному телефону 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи/или электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Договора, товарную (товарно-транспортную) накладную в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки Товара:в течении 7 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2 Договора и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Договора.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара.

4.5. В случаи поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.

4.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.7. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.8. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.7 Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Договора.

5.1.3. В случаи досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.3. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня установленного настоящим Договором сроком исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня, следующего за днём заключения Договора и действует до «31» декабря 2025 г., но в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

8.2. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.3.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.3.2. В случаи просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.

8.3.3. В случаи неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

8.3.4. В случаи существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случаенедостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. В случаи перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___________ от «____» февраля 2025г

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Прочные латексные перчатки повышенной плотности имеют рельефную поверхность на ладони, что позволяет надежно фиксировать в руке любые предметы без скольжения и использовать их для мытья посуды. Перчатки обладают особой мягкостью и имеют внешнее покрытие SoftTouch. Защищают руки от воздействия грязи, влаги, моющих и чистящих средств при любых бытовых и хозяйственных работах: мытьё посуды, стирка белья, уборка, садоводческая работа.

упаковка

30

упаковка

70

13

Металлические губки

Для удаления сильных загрязнений с кухонной утвари? металлическая 11x11 см 40 г

штук

50

14

Губка для мытья посуды

Поролон 14x8.5 см с абразивным слоем

штук

50

15

Моющее средство для стекол Luscan Professional Glass Crystal 500 мл

Для очистки зеркал, и стеклянных поверхностей

(Страна происхождения – Россия)

штук

15

16 Стиральный порошок для всех типов стирки 9 кг, УШАСТЫЙ НЯНЬ,

Эффективно и бережно отстирывает детское белье, не вызывая раздражения кожи и аллергии у детей. Не содержит мыла и поэтому легко выполаскивается из ткани.

Безопасность порошка подтверждена «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий». Соответствует: ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5.

(Страна происхождения – Россия)

штук

3

17

Полотно техническое нитепрошивное (неткол)

Для уборки, мытья полов

100% хлопок. Цвет бежевый

75 см х 50 м 120 г/кв.м

(Страна происхождения - Россия)

метров

100

18

Сульфохлорантин Д

Дезинфицирующее средство.

Срок изготовления не позднее 2024 года

(Страна происхождения - Россия)

штук

28

19

Крем для рук регенерирующий 100 мл в тубе

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ГОСТ Р 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТР ТС 019/2011

(Страна происхождения - Россия)

штук

40

ИТОГО: _____________(__________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС /без НДС

Заказчик Поставщик

Заведующий _____________ Л.Ю.Балаева ______________

Раздел_№_2_-Техническое_задание_на_хозяйственные_товары_и_бытовую_химиюxx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование. Хозяйственные товары, бытовая химия

2. Технические характеристики и комплект поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

Прочные латексные перчатки повышенной плотности имеют рельефную поверхность на ладони, что позволяет надежно фиксировать в руке любые предметы без скольжения и использовать их для мытья посуды. Перчатки обладают особой мягкостью и имеют внешнее покрытие SoftTouch. Защищают руки от воздействия грязи, влаги, моющих и чистящих средств при любых бытовых и хозяйственных работах: мытьё посуды, стирка белья, уборка, садоводческая работа.

упаковка

30

22.19.60

упаковка

70

22.19.60

13

Металлические губки

Для удаления сильных загрязнений с кухонной утвари? металлическая 11x11 см 40 г

штук

50

25.99.12.

14

Губка для мытья посуды

Поролон 14x8.5 см с абразивным слоем

штук

50

32.99.59.000

15

Моющее средство для стекол Luscan Professional Glass Crystal 500 мл

Для очистки зеркал, и стеклянных поверхностей

(Страна происхождения – Россия)

штук

15

20.41.32.113

16 Стиральный порошок для всех типов стирки 9 кг, УШАСТЫЙ НЯНЬ,

Эффективно и бережно отстирывает детское белье, не вызывая раздражения кожи и аллергии у детей. Не содержит мыла и поэтому легко выполаскивается из ткани.

Безопасность порошка подтверждена «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий». Соответствует: ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5.

(Страна происхождения – Россия)

штук

3

20.41.32.121

17

Полотно техническое нитепрошивное (неткол)

Для уборки, мытья полов

100% хлопок. Цвет бежевый

75 см х 50 м 120 г/кв.м

(Страна происхождения - Россия)

метров

100

13.95.10.111

18

Сульфохлорантин Д

Дезинфицирующее средство.

Срок изготовления не позднее 2024 года

(Страна происхождения - Россия)

штук

28

20.20.14

19

Крем для рук регенерирующий 100 мл в тубе

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ГОСТ Р 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТР ТС 019/2011

(Страна происхождения - Россия)

штук

40

20.42.15.141

1. Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПин, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, должно быть подтверждено сертификатом соответствия для импортного товара, а для товара, произведенного на территории Российской Федерации, - сертификатом соответствия и качественным удостоверением. Сертификаты должны быть выданы органами стандартизации и метрологии и/или содержать ссылку на соответствующие гигиенические заключения на товар. Внешний вид и качество товара должно соответствовать заявленным требованиям заказчика.

2. Обязательное предоставление сертификатов (деклараций) качества продукции.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара при погрузке, выгрузке, транспортировке, хранении. Поставщик несет ответственность перед заказчиком за повреждения или порчу товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

- Посмотреть таблицу с данными

.

Документации_о_неконкурентной_закупке_у_СМП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предмет закупки: Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии

_____________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Информационная карта.

Раздел 2. Описание предмета закупки - «Разделы 2 документации о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства».

Раздел 3. Проект договора - «Разделы 3 документации о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства».

Раздел 4. Рекомендуемые формы - «Разделы 4 документации о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства».

Раздел 5. Обоснование НМЦД - «Разделы 5 документации о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая документация о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ № 25 (далее – Положение), соответствующим Типовому положению о закупке товаров, работ, услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями Новосибирской области, государственными унитарными предприятиями Новосибирской области (далее – Типовое положение).

2.Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В случае проведения закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 1

«Количество товара, объем работ, услуг»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тридцать одна тысяча сорок семь) рублей 96 копеек

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Прилагается отдельным файлом

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В НЕКОНКУРЕННТНОЙ ЗАКУПКЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Рекомендуемая форма 1: Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма 2: Предварительное предложение Участника неконкурентной закупки в электронной форме

Я, нижеподписавшийся, действуя от имени Участника размещения данного заказа (являясь Участником размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия Договора, указанные в документации о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, и предлагаю поставить товар на условиях, указанных в документации о проведении неконкурентной закупки в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена предлагаемого к поставке товара (цена Договора) составляет: _______________________ (сумма прописью)__________________ рублей ____ коп., в том числе НДС (НДС не облагается) 2 ____ рублей ___ копеек.

Цена включает в себя все применимые согласно законодательству Российской Федерации налоги, платежи, сборы, а также иные расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением им своих обязанностей по Договору.

_____________________________________ ______________ ___________________

Должность руководителя (уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

МП

Рекомендуемая форма 3: Декларация о соответствии участника требованиям, установленным в документации

Мы (Я) - ( __________ ) подтверждаем:

1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

4. Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом закупки:

- финансовых ресурсов для исполнения Договора;

- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Договора;

- опыта работы, связанного с предметом Договора, и деловой репутации;

- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения Договора.

7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов 3 .

8. Участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

9. Наличие у членов объединения, являющегося коллективным участником, соглашения (договора, иного документа) между членами коллективного, соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективного участника закупки (лидер коллективного участника), если участником закупки выступает группа лиц, выступающих на стороне одного участника.8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), предусмотренных:

- ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________________________ ______________ ___________________

Должность руководителя (уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

МП

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В целях формирования начальной (максимальной) цены Договора на поставку хозяйственных товаров, бытовой химии Заказчиком на основании Порядка формирования начальной (максимальной) цены Договора, содержащегося в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ № 25 сформирована начальная (максимальная) цена договора.

Начальная цена единицы товара определена и обоснована посредством применения метода: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком - российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Договора – не установлен.

Источник информации:

- коммерческие предложения поставщиков;

- закупки с ЕИС.

Прилагается отдельным файлом

^ Слова «НДС не облагается» указываются в случае предоставления победителем торгов на стадии заключения контракта документа, подтверждающего применение упрощенной системы налогообложения (УСН).

^ под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямо восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества