Тендер - Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии №289723519

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение(34).docx
• нмцк.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):Забайкальский край, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.01.2025 по 03.02.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:29.01.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:672000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЧИТА, УЛ. АНОХИНА, Д.71Дата подведения итогов:03.02.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке - Посмотреть таблицу с данными

Утверждаю:

И.о. Директором ГПОУ «ЧМК»

____________

Калёнов В.А

ИЗВЕЩЕНИЕ

Закупка в электронном магазине только для субъектов МСП

Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров

г. Чита

2025 г.

Информационная карта

Закупка с использование функционала электронного магазина, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» (далее – Закон о закупках, Федеральный закон № 223-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГПОУ «ЧМК» Закупка в электронном магазине только для субъектов МСП» - способ неконкурентной закупки, не являющийся торгами. Правила, предусмотренные статьями 437,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ к таким закупкам не применяются.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Кому: ГПОУ «ЧМК»

Дата: «____»____________2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении закупки в электронном магазине только для субъектов МСП

на ____________________________________________________ №__________________________ сообщаем о согласии поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями, указанными в извещении, на сумму ____________________ (_____________________________________) рублей.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.

В случае принятия нашего предварительного предложения мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении закупки в электронном магазине только для субъектов МСП на _________________________________________________________________.

Руководитель (уполномоченный представитель) _______________/________________________/

Приложение №2 к извещению

Декларация соответствия участника неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства обязательным и дополнительным требованиям, установленным Заказчиком в Извещении

Настоящим декларируем, что участник закупки

_____________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки (для участников – юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для участников – индивидуальных предпринимателей)

соответствует следующим обязательным и дополнительным требованиям, установленным Заказчиком в Извещении, а именно:

1.Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах: и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4. Отсутствует у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. Отсутствует факт привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6. Соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7. Обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8. Обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9. Отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

10. Участник закупки не является иностранным агентом, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

___________________/____________________/

М.п.

Приложение №3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №______

на поставку бытовой химии и хозяйственных товаров

г. Чита «__» _________ 2025г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж» (ГПОУ «ЧМК»), в лице и.о директора Калёнова В.А , действующего на основании Приказа 109-КЛ 29 ноября 2024 г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в_______________, действующего на основании _________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ, и по результатам _____________________ на основании протокола рассмотрения и оценки заявок _________________ заключили настоящий договор, о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить бытовую химию и хозяйственные товары (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (далее - Приложение №1 к Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Наименование и характеристики товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет – _______________ (______________) рублей 00 копеек. НДС

В случае если настоящий Договор заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Расчет за поставленный товар производится:

За счет средств предпринимательской деятельности учреждения безналичным расчетом, по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) календарных дней, следующих с даты подписания сторонами товарной (транспортной) накладной, акта приема-передачи товара.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость доставки, упаковки, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, для данного вида товара.

2.4. Заказчик считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства по оплате цены договора с момента списания необходимой денежной суммы со своего расчетного счета. За дальнейшее прохождение денежных средств заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена настоящего договора является твердой и определятся на весь срок действия, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

Место, сроки, условия поставки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно или с привлечением третьих лиц, но за свой счет осуществляет доставку, погрузо-разгрузочные работы, на место поставки Заказчика, в соответствии с условиями договора.

3.2. Поставка товара осуществляется партиями до 31.12.2025 г в количестве 4 партий: первая партия - с момента заключения договора в течении 10 дней, 2-3 партия - по заявке заказчика в течении 10 дней.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным, не имеет дефектов, связанных с нарушением целостности упаковки. Товар должен быть упакован и поставлен в таре, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Товара.

3.4. Местом поставки товара является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина 71

Порядок и сроки сдачи-приемки Товара

4.1. Для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора Заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из трех человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям, условиям установленным Договором осуществляется в день поставки, в полном соответствии с товарной накладной, счетом-фактурой, Спецификацией (Приложение №1).

4.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

При принятии Заказчиком решения о проведении экспертизы, Стороны в равных частях производят оплату за такую услугу, но в случае, если по результатам такой экспертизы будут установлены нарушения Поставщиком требований Договора, то поставщик обязан компенсировать Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы.

4.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания товарной накладной, итогового акта приема-передачи товара (Приложение №2) (документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа). В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов, либо этих товаров и/или несоответствие устранено поставщиком.

4.4. В случае поставки товара несоответствующего требованиям настоящего договора по качеству или количеству, а также поставки товара без документов, свидетельствующих о надлежащем качестве, заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, направляет поставщику мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи с перечнем недостатков поставленного товара.

4.5. Поставщик в срок установленный Заказчиком, с момента получения отказа от подписания акта приема-передачи, осуществляет замену товара на товар соответствующего качества или на товар в количестве предусмотренный настоящим договором.

4.6. В случае не устранения поставщиком недостатков в указанный срок, товар считается не поставленным, и подлежит возврату поставщику за счет сил и средств поставщика.

4.7. Поставщик, признается исполнившим обязательства по настоящему Договору в полном объеме, после поставки всего объема Товара предусмотренного настоящим Договором, подтвержденным Актом приемки-передачи товара (Приложение №2)

Гарантии качества товара

5.1. Качество товара, его маркировка должны соответствовать условиям производителя, иным действующим на момент поставки нормативным документам. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов соответствия (или иных документов, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТ.

5.3. Поставщик предоставляет на поставляемый Товар гарантию качества с момента передачи Товара Заказчику. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.

Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, включая оформление отчетной документации, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств согласно требованиям Договора и приложений к нему.

6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

6.1.4. Осуществлять контроль, за порядком и сроками поставки Товаров.

6.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товаров в соответствии с условиями Договора.

6.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.2.3. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

6.2.4. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

6.2.5. В случае если окончание срока действия Договора, повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

6.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных Товаров.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать оплаты за поставленный надлежащего качества Товар.

6.3.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Договора.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме поставить Товар и представить заказчику необходимую документацию.

6.4.2. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

6.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме – передаче Товара, ввода в эксплуатацию и в течение гарантийного срока, за свой счет.

6.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, предусмотренные настоящим Договором сроки, надлежащего качества.

6.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

6.4.6. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в этом запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренного Договором, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательства в полном объеме.

7.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора

7.4. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.Порядок изменения и расторжения договора.

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе заключения и исполнения Договора вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению Заказчика с Поставщиком допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара не должна превышать цену единицы товара указанную в договоре;

б) сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

в) цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

г) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.

Если при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех дней, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договором, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.8. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления, договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.10. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.11. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.Порядок урегулирования споров

9.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются в судебном порядке в Арбитражном суде Забайкальского края. Стороны могут урегулировать спор путем переговоров либо в претензионном порядке, однако досудебное урегулирование спора не является для них обязательным.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставляемым товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшей поставки Товаров и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен органом государственной власти или органом местного самоуправления.

11.Срок действия Договора

11.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2025 года. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств, сторон по нему и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день, следующий за днем их отправки.

12.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьей 434 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).

(Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Приложения к Договору:

Спецификация.

13.Юридические адреса, подписи и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___

от «___» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными