Тендер - Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии №269501094

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):г. Благовещенск, ул. Калинина 82
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2024 по 04.04.2024Место предоставления документации:675000, Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Калинина, д.82Порядок предоставления документации:Согласно приложению к извещениюОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение о закупке хозяйственные товары и бытовая химия 2024.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ для СМСП

- Посмотреть таблицу с данными

Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей документацией, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными
Срок поставки: в течение 20 дней с момента заключения договора.
Остаточный срок годности не менее 18 месяцев с момента поставки.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА - Посмотреть таблицу с данными
Источник информации: Предложения о стоимости товара, полученные от Поставщиков (уполномоченного представителя), с реквизитами ответов на запросы информации о ценах.
Расчет средней цены единицы товара и начальной (максимальной) цены Договора осуществляется по следующей формуле:
Ц ср - средняя цена товара;
Ц₁- стоимость товара, полученная от поставщика №1;
Ц₂- стоимость товара, полученная от поставщика №2;
Ц₃- стоимость товара, полученная от поставщика №3;
Z – Количество предложений о стоимости товара.
Начальная цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 01 копеек, цена договора
включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, включая расходы на перевозку, хранения, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ
Форма № 1
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1»
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 82
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме №___________________________ от _________________г., проект договора, техническое задание и другую информацию на поставку (выполнение работ, оказание услуг) _____________________________________________________, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zakupki.gov.ru
______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО (для физического лица)
_____________________________________________________________________________________________ почтовый адрес
выражает свое СОГЛАСИЕ исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме по цене договора ___________________________________ (____________________) руб.
Декларирует:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской - правомочность участника закупки заключить договор;
- соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на дату подачи заявки или конверта с заявкой от участника закупки;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который сформирован и ведётся в рамках исполнения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Закона № 223-ФЗ, информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
Приложение:
Анкета
Спецификация на ___ л
Форма № 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА И ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, УСЛУГЕ)
Данная форма является, обязательна для заполнения!!! - Посмотреть таблицу с данными_________________________ _______________________
(Ф.И.О. должность) м.п. (подпись)
Форма № 3
На бланке организации Дата, исх. Номер
ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия участника аукциона в электронной форме - Посмотреть таблицу с даннымиНастоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
_______________________ _______________________
Ф.И.О. должность (подпись)
Приложение № 1
к котировочной заявке
Спецификация
(для заполнения в договоре – для случаев поставки товара)
СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными
Прилагаю документы (копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам, в случае, если в соответствие с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок, за исключением документов, которые могут быть представлены только с товаром в соответствии с гражданским законодательством и иные документы в соответствие с требованиями документации о запросе котировок:
1………..и т.д.
«____»______________201__ г. _____________________________________________________________________________/_______________/ (должность, подпись, расшифровка подписи, в случае подписания уполномоченным лицом – реквизиты документа подтверждающего полномочия
М.П
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № - Посмотреть таблицу с данными
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Городская поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующей на основании _________________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________ действующей на основании _________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», и каждая в отдельности «Сторона», на основании протокола ___________________ № __________ от ______________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим договором хозяйственные товары и бытовую химию по заявкам заказчика, далее – товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара, определяются в (приложении № 1), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3 Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2. Цена договора, условия и порядок оплаты

2.1. Цена договора составляет ___________________ (________________________) рубля ___ коп (в том числе НДС или без НДС), оплачивается за счет средств предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Городская поликлиника № 1» и (или) средств ОМС.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, доставку товара, хранение, а также все расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, все виды налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3.Оплата Товара производится безналичным расчётом российскими рублями в течение 7 (семи) рабочих дней, после поставки товара, при предоставлении подписочных с двух сторон товарных накладных и предоставлении счета.

2.4. Цена договора не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.5. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий договора.

2.7. Ответственное лицо Поставщика за поставку товара по заявкам Заказчика ______________, тел.________ e.mail:________.

3. Качество и упаковка товара

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.6. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцев.

4. Порядок и срок поставки

4.1. Срок поставки: единой партией в течение 20 (двадцать) дней с момента заключения договора.

Поставщик обязан осуществить поставку товара не позднее 15 календарных с момента заключения договора на склад Заказчика по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Больничная, 32, в рабочие дни с 9:00 до 15:00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, в рабочие.

При поставке товара предоставляются: - документы, подтверждающие качество и безопасность товара, в соответствии с действующим законодательством. Приемка товара в части соответствия ассортимента количества и качества, срока годности, наличия маркировки, целостности упаковки, а также требованиям, установленным ГОСТ, СанПин и условиям договора осуществляется Заказчиком в присутствии Поставщика или его представителя в день поставки товара. При приемке товара Заказчик проводит: - проверку соблюдения установленных правил перевозки, обеспечивающих предохранение груза от повреждения и порчи (укладка груза); - проверку наличия транспортных и расчетных документов (счет-фактура, товарная накладная, упаковочные или маркировочные ярлыки и др.); - проверку наличия документов, подтверждающих качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством; - проверку целостности упаковки; - проверку товара по количеству и цене за единицу товара, согласно транспортным и расчетным документам; - проверку товара по качеству, согласно условиям договора и документам удостоверяющее качество и безопасность товара.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным

4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, счета, счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер договора, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.

4.4. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в договоре.

4.5. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.6. Датой исполнения Поставщиком обязательств по договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемке.

4.7. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

4.8. Прием товара отечественного производителя осуществляется в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6 от 15 июня 1965 года».

4.9. Прием товара импортного производства осуществляется в соответствии с инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления т направления рекламационных актов», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 октября 1990 года. К товару импортного производства должна быть приложена эксплуатационная документация на русском языке.

4.10. Разгрузочно-погрузочные работы обеспечивает Поставщик за свой счет.

4.11. Транспортные расходы по доставке или по замене товара, в случаях, предусмотренных настоящим договором принимает на себя Поставщик.

4.12. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.

4.13. Поставщик при поставке товара оформляет оригиналы товарной накладной или универсальный передаточный документ, счет (счета-фактуры) в полном соответствии со спецификацией не изменяя наименование товара (технические характеристики), единицы измерения, обязательно указывает номер и дату договора.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями договора.

5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

5.4.4. Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

5.4.5. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.6. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

5.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные договором и действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от цены договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае нарушения срока поставки товара Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от цены договора

6.2.2. В случае несоответствия товара количеству, предусмотренному настоящим договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере в 1% от цены договора

6.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от цены договора, ненадлежащего качества, за каждый день, с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара (замены либо устранения дефектов (недостатков).

6.2.4. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате штрафа.

6.2.5. Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки. В случае неоплаты Поставщиком в указанный пятидневный срок неустойки, Заказчик вправе произвести зачет встречного требования из суммы оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.

6.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности, за исключением случая, предусмотренного п. 6.2.4. договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. Одностороннее изменение или дополнение условий договора не допускается.

8.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

9. Прочие условия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «30» июня 2023 г.

9.2. Все изменения к договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами.

9.3. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

9.4. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) становится возможным в следующих случаях:

9.4.1. По решению Заказчика при заключении дополнительного соглашения к договору, в том случае, если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

9.4.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в таких товарах (работах, услугах), на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор по итогам проведения процедуры закупки.

9.4.3. При поставке дополнительного количества таких товаров (работ, услуг) Заказчик, по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), вправе изменить цену договора пропорционально изменению количества/объема таких товаров (работ, услуг). При этом цена за единицу поставляемого товара (работы, услуги) остается неизменной.

9.4.4. Заказчик вправе по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем увеличить (изменить) количество поставляемых товаров (работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота) при заключении договора. При этом цена за единицу поставляемого товара (работы, услуги) остается неизменной.

9.4.5. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

9.4.6. При изменении в соответствии с законодательством Российской федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

9.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном порядке и в сроки.

9.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.7. В случае изменения в ходе исполнения настоящего договора, у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и иных сведений она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону.

В случае изменения у Поставщика номера факса, телефона или адреса электронной почты, используемых для принятия заявок Заказчика и указанных в реквизитах Поставщика, Поставщик немедленно уведомляет об указанном факте Заказчика, в противном случае он не может ссылаться на неполучение заявок Заказчика, направленных номерам факса, телефона или адресу электронной почты, указанным в реквизитах Поставщика

9.8. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 1 к Договору поставки

№ ________ от «__» __________ 201__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.