Тендер - Поставка хозяйственных товаров для воспитанников. №271816640

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР № ___________

г. Тихвин ___ мая 2024г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Незабудка» (МДОУ «Д/с Незабудка») в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице заведующего Ефремовой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) в соответствии с требованиями п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 о нижеследующем:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., г. Тихвин, 2 микрорайон, д.21;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., г. Тихвин, 2 микрорайон, д.22.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

1.4. Срок поставки Товара по 17 мая 2024г.

2.3. Цена поставляемого Товара, сумма НДС, устанавливается в рублях РФ.

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Товар принимается Заказчиком по количеству (изделий, упаковок и т.п.) в момент передачи Товара Поставщиком:

3.2.1. претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 10 (десяти) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе;

3.2.2. при обнаружении Заказчиком недостачи внутри упаковок, Заказчик обязаны прекратить вскрытие упаковок и использование Товара, немедленно известить Поставщика в письменной форме (нарочным или телеграфом) о недостаче и пригласить его представителя для совместного проведения выборочной проверки;

3.2.3. срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта согласовывается Сторонами отдельно;

3.2.4. результаты проверки представители Сторон фиксируют в двустороннем акте, который является основанием для предъявления претензий к Поставщику. В случае неявки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки в срок, предусмотренный п. 3.2.3 Договора, Заказчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица и с применением фото/видео съемки, подтверждающих результаты проверки. Указанный акт, составленный в одностороннем порядке с приложением фото/видео материалов, подтверждающих результаты проверки, так же будет являться основанием для предъявления претензий к Поставщику.

3.3. Качество Товара должно быть пригодно для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар надлежащего качества не подлежит обмену и возврату в соответствии с ч.1 ст.310, ч.2 ст.475 Гражданского кодекса РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется к отношениям купли-продажи, поставки товаров между юридическими лицами.

3.3.1. претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в соответствии с условиями и сроком гарантийного обслуживания, установленного производителем Товара;

3.3.2. если гарантийный срок производителем Товара не установлен, претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 10 (десяти) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе, при условии обеспечения надлежащих условий хранения поставленного Товара (температура, влажность, иное). По истечении указанного срока Заказчик не лишается прав, связанных с ненадлежащим качеством товара согласно ст.475 ГК РФ, в порядке и в сроки, установленные п.5 ст.477 ГК РФ; Контракта.

3.4. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, дополнительно согласованный Сторонами. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующим Передаточным документом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные Законом или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях.

4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Договора.

4.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами их обязательств, установленных Договором, но не позднее 28 мая 2024г.

6. ФОРС-МАЖОР

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Любые требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, могут быть предъявлены только при условии соблюдения Стороной, право которой было нарушено, предварительного претензионного порядка. Официальная претензия должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, содержать сведения о факте и характере нарушений, требования, вытекающие из факта нарушения и их обоснование. Претензия оформляется в письменном виде на бумажном носителе и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Контракта. Ответ на претензию должен быть вручен ее отправителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии или передачи ее получателю нарочным.

7.2. При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия Договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в Договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса). Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору ___________

от ___ мая 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований тринадцать, на сумму ________ ( ___________________________) рубля

_ коп., в том числе НДС.

Заказчик Поставщик

________________ Ефремова Т.А. _______________

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272938049 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку Товара, а Заказчик принять и оплатить Товар.Наименование, количество, ассортимент, комплектность и характе...	Малая закупка #272938049	5 628	3 часа 20.05.2024 24.05.2024
Тендер №272990391 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОХОЛМСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка моющих средств (лот 2) в 2024 году	Электронный аукцион #272990391	56 600 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 566	4 дня 21.05.2024 29.05.2024
Тендер №273035982 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КИРИШСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка чистящих средств для нужд ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» на 2024 год	Электронный аукцион #273035982	155 522 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 1 555	4 дня 21.05.2024 29.05.2024
Тендер №273077912 Поставка хозтоваров и моющих средств.	Малая закупка #273077912	64 516	1 день 22.05.2024 25.05.2024
Тендер №273083788 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КИРИШСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка моющих средств для нужд ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» на 2024 год	Электронный аукцион #273083788	331 989 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 3 320	5 дней 22.05.2024 30.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271816593 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №1 "ШАТЛЫК" П.Г.Т. БОГАТЫЕ САБЫ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" объявляет тендер: Средство дезинфицирующее ИНДИХЛОР, таблет...	Запрос предложений #271816593	4 100	срок истек 27.04.2024 03.05.2024
Тендер №271816497 ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" объявляет тендер: Моющие средства. Бытовая химия	Запрос предложений #271816497	См. док.	срок истек 27.04.2024 07.05.2024
Тендер №271816487 ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" объявляет тендер: Моющие средства. Бытовая химия	Запрос предложений #271816487	См. док.	срок истек 27.04.2024 07.05.2024
Тендер №271815963 Поставка бытовой химии (с результатом)	Не определен #271815963	362 403	срок истек 27.04.2024 06.05.2024
Тендер №271815908 Поставка средства моющего для туалетов и ванных комнат	Электронный аукцион #271815908	14 143	срок истек 27.04.2024 16.05.2024

Тендеры из региона Тихвин

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271816535 Транспортные услуги (с результатом)	Малая закупка #271816535	10 000	срок истек 27.04.2024 02.05.2024
Тендер №271816519 Оказание услуг по передаче права (неисключительная лицензия) использования Базы данных (далее – БД) – многофункциональная справочно-экспертная система Тариф Премиальный, предназначенная для предоставления подробной информации в сфере отдельных отраслей ...	Малая закупка #271816519	84 144	срок истек 27.04.2024 28.04.2024
Тендер №271811961 Поставка риса (с результатом)	Электронный аукцион #271811961	984 589 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 27.04.2024 06.05.2024
Тендер №271810851 Поставка бензопилы и триммера бензинового для нужд ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ" (с результатом)	Электронный аукцион #271810851	25 830 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 258	срок истек 27.04.2024 07.05.2024
Тендер №271810773 Поставка масла подсолнечного рафинированного, чая (с результатом)	Электронный аукцион #271810773	980 413	срок истек 27.04.2024 06.05.2024