Тендер - Поставка хозяйственных товаров №267137197

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора[3].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУЗ «Введенская больница» в 2024 году.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0089

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУЗ «Введенская больница» в 2024 году.

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУЗ «Введенская больница» в 2024 году.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.05

Дата размещения закупки: 26.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Срок завершения подачи оферт: 27.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пер. Лазаретный, 4

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код вида расходов 244 (средства пд▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,05 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВВЕДЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПЕР. ЛАЗАРЕТНЫЙ, Д.4

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Семеновский, Лазаретный переулок, дом 4

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3218

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Сабитова

Имя Нонна

Отчество

Дополнительная контактная информация Закупка в электронном магазине



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Договор №

на поставку хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУЗ «Введенская больница» в 2024 году

г. Санкт-Петербург « » 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Введенская городская клиническая больница» (СПБ ГБУЗ «Введенская больница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Парцерняка Сергея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

____________в лице____________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары для нужд СПБ ГБУЗ «Введенская больница» в 2024 году (далее – Товар), согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик принять и оплатить Товар, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.3. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, выполняются силами и за счет Поставщика согласно рекомендациям завода-производителя.

1.4. ИКЗ:

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора в соответствии с Приложением № 1 составляет: _______ руб. ____ коп. ( ), в том числе НДС (Не облагается)

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, перевозку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Цена Договора может быть изменена в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренных Договором количества товара и качества поставляемого товара и иных условий Договора.

2.6. Выплата аванса не предусмотрена.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает Поставщику по факту поставки товара на основании счета, товарной накладной Поставщика в течение 7 (семи) дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Местом поставки товара является СПБ ГБУЗ «Введенская больница», г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, д. 4, склад (ответственное лицо за приемку Трубкина Надежда Андреевна –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-3691).

4.2. Поставщик обязуется поставлять Товар, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на основании заявок Заказчика, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика. Срок поставки в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

4.3. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.4. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

4.5. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором;

5.1.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;

5.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору;

5.1.4. Осуществлять контроль за ходом, порядком, качеством и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.1.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующих требованиям Договора;

5.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5.1.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества или несоответствующего условиям договора Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком.

5.1.8. Отказаться от исполнения Договора по основаниям, установленным законодательством и настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять поставленный товар, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.2.2. Оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от заказчика;

5.3.2. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить товар, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Договором.

5.4.2. Представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

5.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором.

5.4.4. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер поставки товара и условия оплаты.

5.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по Договору.

5.4.6. За свой счет и своими силами устранить недостатки, допущенные по вине Поставщика, в сроки, установленные Заказчиком, как в период поставки Товара, так и в гарантийный период.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Передача Товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком.

6.2. Приемка товара производится Заказчиком на основании товарной накладной, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Поставщика документов, предусмотренных п. 6.9. Договора.

6.3. В случае выявления несоответствия поставляемых Товаров условиям настоящего Договора, устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного (негодного) Товара осуществляются Поставщиком за счет собственных средств на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указание на Товар, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика и срок устранения недостатков. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов. Товар считается не поставленным.

6.4. В случае выявления Заказчиком указанных в пункте 6.3. настоящего Договора нарушений после приемки товара, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме по факсу и приглашает уполномоченных представителей Поставщика явиться в адрес Заказчика для составления акта. Товар считается не поставленным.

6.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия и оплаты некомплектных Товаров и Товаров ненадлежащего качества.

6.6. Поставщик обязан выполнить допоставку или замену некомплектного Товара и (или) Товара ненадлежащего качества в течение срока, указанного в Претензии.

6.7. Согласно Договору Стороны определили, что право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

6.8. Стороны согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара при наличии у него письменного (письмо, телетайп, факс, телеграмма и т.п.) согласия Заказчика. Ответственность за возможные последствия несогласованной с заказчиком досрочной поставки партии товара по Договору несет Поставщик.

6.9. Поставщик одновременно с каждой поставкой товара передает Заказчику счет, товарную накладную.

6.10. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

6.11. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.12. Сдача и приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими нормативными документами.

7. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым товаром.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует спецификации и техническими требованиями.

7.3. Гарантия Поставщика на поставленный Товар соответствует установленному производителем сроку годности товара.

Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Контракту

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ

8.1. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

8.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

9.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

9.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 6.9 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.4 - 9.5 Договора.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (за исключением случаев, предусмотренных пункта 9.11 Договора), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере10 процентов цены Договора.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

10. ФОРС-МАЖОР, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать претензионным путем в порядке досудебного разбирательства: посредством переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

10.4. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами, и действует по 31 декабря 2024 г., в части гарантийных обязательств и взаиморасчетов, до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены Сторонами в качестве дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения Договора), путем направления письменного уведомления Поставщику.

11.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

11.9. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения Договора поставки производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки и/или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора.

11.10. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

11.11. Настоящий Договор имеет одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

11.12. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- Приложение № 1 Спецификация.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №

от " " 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО по договору:

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается в строгом соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. ↑