Тендер - Поставка хозяйственных товаров №269212830

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК[1].pdf
• Проект_контракта_для_ЭМ.docx
• ТЗ_мешки_бахилы_..тряп...docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» в 2024 году.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8194

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» в 2024 году.

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» в 2024 году.

Полная стоимость закупки (руб.): 6 648.85

Дата размещения закупки: 25.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:53

Срок завершения подачи оферт: 27.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:53

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями по контракту

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, 33/35

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с условиями по контракту

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями по контракту

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями по контракту

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №45 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛ КОНЮШЕННАЯ, 33/35

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Пушкин, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛ КОНЮШЕННАЯ, 33/35, 33/35

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7027

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Долгошеева

Имя Татьяна

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Таблица 1

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика»

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №____

ИКЗ _____________________________

г. Санкт-Петербург «____» ____________ 2024 г.

СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Долгошеевой Т.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующий на основании ______________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары для нужд СПБ ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» в 2023 году. (далее - Товар), согласно Расчету стоимости поставки Приложение № 1 к контракту.

1.2. Обязательным условием поставки является наличие необходимых сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара, согласно п. 6.1.3 настоящего контракта.

2.Срок поставки товара

2.1. Срок поставки: в течении 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами.

3. Цена контракта

3.1. Цена контракта составляет _______ (_______________), в т.ч. НДС [1] *, в соответствии с Приложением № 1.

3.2. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Все расходы с учетом стоимости товара, на доставку, установку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей входят в цену контракта.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Источник финансирования: - Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на госзадания. КОСГУ 346, код вида расходов 244.

4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания накладной на основании счета и счет-фактуры [2] **.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить поставку товара в порядке, указанном в п. 4.1 настоящего контракта.

5.1.2. Провести своими силами приемку товара, включающую экспертизу результатов поставки, на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформить результаты такой приемки.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Запрашивать у Поставщика финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Поставить товар надлежащего качества в комплекте с документацией с сопроводительным письмом: счет, счет-фактуру [3] *, акт передачи и накладная, оформленные в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту, сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.

5.3.2. Осуществить замену некондиционного товара в течение 3-х дней с момента выставления Заказчиком претензии.

5.3.3. Предоставить Заказчику в течение 3-х дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.4. Поставщик подтверждает соответствие единым требованиям установленным в Приложении № 2 к контракту.

6. Качество

6.1. Требования к гарантии качества товара:

6.1.1. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия.

6.1.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.1.3. Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом: - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

6.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

6.2.1. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и не должен заканчиваться ранее, чем через 12 месяцев с момента поставки.

6.2.2. Гарантийный срок должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

6.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

7. Упаковка

7.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий техническому описанию.

8. Передача и прием

8.1. В течение 3 рабочих дней с даты передачи товара по акту передачи Заказчик осуществляет приемку поставленного товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформляет результаты такой приемки подписанием накладной.

8.2. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае не предоставления документов, указанных в п.5.3.1 контракта.

8.3. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания накладной.

9. Порядок поставки

9.1. Доставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 33/35, непосредственно в помещения, указанные Заказчиком.

9.2. Доставка и установка осуществляются в рабочее время: в пн.-чт. с 10:00 час. до 17:45 час., пт. с 10:00 до 16:45 час.

10. Рекламации

10.1. В случае заявления рекламаций по качеству и количеству товара по причине несоответствия ее условиям контракта или техническим требованиям при представлении Заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) дней, на товар, качество которого соответствует условиям контракта.

10.2. В случае заявления рекламаций по причине несоответствия товара условиям контракта Заказчик вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

10.3. При возникновении разногласий по исполнению обязательства по контракту Поставщиком Заказчик обязан составить соответствующие акты и передать их Поставщику.

11. Форс-мажор

11.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

11.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую строну о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

11.4. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

12.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

12.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере 10 % от цены Контракта.

12.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день

уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

12.7 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

12.8 Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится «Поставщиком» на основании требования «Заказчика» перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

12.9 Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Поставщика» от исполнения этих обязательств в натуре.

12.10 Указанная в настоящем пункте неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

12.11 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.5.3.1. контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

12.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13. Порядок рассмотрения споров

13.1. Различные споры, которые могут возникнуть по настоящему контракту, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Прочие условия

14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.

14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего контракта, а именно:

14.2.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

14.2.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

14.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

14.4. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2022 г., а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

14.5. Не допускается перемена Поставщика при исполнении контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

14.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

14.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

14.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

14.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой сторон.

15. Приложения

15.1. Приложение №1 – Расчет стоимости поставки хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» в 2024 году.

15.2. Приложение № 2 - Декларация о соответствии Поставщика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.3. Приложение №3 – Описание объекта закупки.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

К контракту № _______________________

от «__» ______________ 2024

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_____________________ К.К. Винникова

«___»______________2024 г.

Расчет стоимости поставки хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБУ ДО «ДМШ №45 Пушкинского района» в 2024 году.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

Декларация о соответствии Поставщика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Поставщик подтверждает соответствие следующим единым требованиям:

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом контракта;

- Не проведение ликвидации Поставщиком - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Не приостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;

- Отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Обладание Поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, Поставщика, на финансирование проката или показа национального фильма;

- Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Поставщиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Отсутствие у Поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика - юридического лица.

ПОСТАВЩИК:

Подписано ЭЦП

Приложение №3 к Контракту

Описание объекта закупки

1. Общие требования к объекту закупки

• Объект закупки: оказание услуг по поставке телевизора
• Срок поставки: с даты заключения в течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента подписания Контракта Сторонами.
• Требования к значениям показателей (характеристик) товара приведены в Приложении № 1 к описанию объекта закупки.
• Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, установкой; стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
• Доставка и установка товара входит в цену контракта и осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 33/35, непосредственно в помещения, указанные Заказчиком. Доставка и установка осуществляются в рабочее время: в пн.-чт. с 10:00час. до 17:45 час., пт. с 10:00 до 16:45 час.
• Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия.
• Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и не должен заканчиваться ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.
• Гарантийный срок должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.
• При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
• Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
• Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом: - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
• Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
• Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий техническому описанию.
• Все расходы с учетом стоимости товара, на его доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей входят в цену контракта.

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить

соответствие потребностям заказчика»

- Посмотреть таблицу с данными

Зам. директора по АХЧ Э.Р. Махмутов

* при упрощенной системе налогообложения НДС не облагается; ↑

** при упрощенной системе налогообложения счет-фактура не требуется ↑

* при упрощенной системе налогообложения счет-фактура не требуется ↑