Тендер - Поставка хозяйственных товаров №295930459

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен НМЦК_Мыло_2025Март - Посмотреть таблицу с даннымиМыло_(проект)

Приложение № 1 к Контракту

от «__»______2025 г. № _______

Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Предмет КОНТРАКТА

Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров для нужд Орелстата (далее по тексту – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Спецификацией на поставляемый Товар (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.

Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1. Цена Товара по настоящему Контракту составляет _______ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (____________) рублей ___ копеек (если Поставщик работает с НДС).

2.2. Цена Товара включает компенсацию издержек Поставщика, связанных с исполнением Контракта, и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость Товара, упаковки, транспортных расходов, гарантийных обязательств, погрузо-разгрузочных работ, иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной/УПД.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.

2.7. Источник финансирования - федеральный бюджет.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКОСГУ 346

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями Контракта на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Орел, пер. Воскресенский, д. 24.
3.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в сроки, установленные в п. 5.2 Контракта.
3.1.3. Передать своевременно Заказчику Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Приложения, в соответствии с условиями Контракта.
3.1.4. Оформить и передать Заказчику всю сопроводительную финансовую документацию, а именно: товарную накладную/УПД, счет на оплату, счет – фактуру (если Поставщик работает с НДС). Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными для товаросопроводительных документов в соответствии с действующим налоговым законодательством, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и требованиями Контракта. Вышеуказанные закрывающие документы передаются одновременно с передачей Товара.
3.1.5. Согласовать с Заказчиком дату и точное время приема-передачи Товара и дополнительно уведомить его о дате и времени поставки Товара, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты поставки.
3.1.6. В случае выявления недопоставки Товара и (или) некомплектности Товара Поставщик обязан поставить Товар в объеме, указанном в Спецификации на поставляемый товар (Приложение № 3) в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Акта с перечнем недостатков. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.
3.1.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
3.1.8. Соответствовать требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осуществить приемку Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, других характеристик, а также сроков поставки Товара, подписать товарную накладную/УПД и передать один экземпляр Поставщику.
3.2.2. Оплатить Товар на условиях, указанных в разделе 2 настоящего Приложения.
3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным объявлением о закупке на ЕАТ «Березка» требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
3.2.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
3.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
3.3.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
3.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки.
3.4.3. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.
3.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
3.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
4.1. Поставщик обязан поставить новый Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации и условиям Контракта.
4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит Поставщику, не обременен правами и претензиями третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом, на него не наложены государственные или иные санкции.
4.3. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара до передачи Заказчику несет Поставщик.
4.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик представляет документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации, Поставщик обязан представить Заказчику заверенную копию Сертификата на товар.

МЕСТО, СРОКИ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставка и приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Орел, пер. Воскресенский, д. 24.
5.2. Сроки поставки: не позднее 29 апреля 2025 года.
5.3. Приемка Товара на его соответствие по наименованию, количеству, качеству, характеристикам, сроку поставки Товара, наличию необходимых сопутствующих документов и другим требованиям к Товару, установленным в настоящем Приложении, осуществляется Заказчиком на основании представленных Поставщиком документов на Товар, предусмотренных настоящим Контрактом, и его проверке.
5.4. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товаров, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами.
5.5. Приемка, включая проведение экспертизы и оформления результатов приемки, осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара на склад Заказчика и передачи необходимых документов (товарная накладная/УПД, счет-фактура, счет на оплату). При обнаружении Заказчиком недостатков при поставке Товара он обязуется немедленно известить (телефонограммой или посредством факсимильной связи) об этом Поставщика.
5.6. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от приемки и оплаты поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть несоответствие количества, ненадлежащее качество Товара, а также неправильное оформление или отсутствие документов и других необходимых принадлежностей к Товару.
5.7. В случае выявления несоответствия Товара условиям настоящего Контракта представителями Заказчика составляется Акт с перечнем недостатков, который направляется Поставщику. Поставщик обязан выполнить допоставку Товара надлежащего качества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Акта.
5.8. При соответствии Товара условиям настоящего Контракта, Заказчик подписывает в установленном порядке товарную накладную/УПД. Товарная накладная/УПД должна быть оформлена в двух экземплярах, по одному для Поставщика и Заказчика.
5.9. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (товарными накладным/УПД, счетами-фактурами, счетами на оплату), в электронном виде, если технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая свои обязательства, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Данные обстоятельства подтверждаются справкой уполномоченного учреждения или компетентного органа государственной власти.
6.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление контрагента по Контракту, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств, о невозможности исполнения Стороной своих обязательств по Контракту.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 7 (семи) календарных дней, то каждая из Сторон вправе внести предложение о расторжении Контракта, согласовав с другой Стороной все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия из равного количества представителей Сторон.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Орловской области.
7.2. При разрешении споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.
7.3. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.
7.4. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента ее получения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны уплачивают неустойку (штрафы, пени).
8.2. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня начисляется в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», и составляет 10 процентов цены Контракта (этапа).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по Контракту обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.11. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.6. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
9.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Контракта могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Контракта.
9.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 июля 2025 г.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Сторона по Контракту вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения соответствующего вида обязательства.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.
10.5. В настоящий Контракт могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством, в порядке, установленном действующим законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
10.6. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1;
- Приложение № 2 – Техническое задание на поставку хозяйственных товаров для нужд Орелстата;
- Приложение № 3 – Спецификация на поставку хозяйственных товаров для нужд Орелстата;
- Приложение № 4 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку хозяйственных товаров для нужд Орелстата.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2 к Контракту
от «__»______2025 г. № _______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозяйственных товаров для нужд Орелстата

Общие сведения

1.1. Государственный заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орелстат).

1.2. Предмет государственного контракта: поставка хозяйственных товаров для нужд Орелстата ( далее – Товар).

1.3. Место поставки: г.Орел, пер.Воскресенский, д.24.

1.4. Срок поставки: в соответствии с условиями Контракта

1.5. Цена контракта должна включать в себя стоимость всех затрат, связанных с исполнением контракта, включая затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, приобретение оборудования и материалов, ГСМ, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Источник финансирования: федеральный бюджет.

2. Требования к Товару

2.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый Товар должен быть новым.

2.2. Товар должен поставляться в количестве и с характеристиками в соответствии с таблицей 1.

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

*В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров потребностям заказчика, в описании объекта закупки заказчиком используются дополнительная информация, дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции каталога.

В связи с тем, что характеристики, указанные в каталоге товаров, работ, услуг, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого Товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные характеристики, которые играют важную роль целях защиты и сохранения его потребительских свойств и качеств.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и разгрузке, которая осуществляется Поставщиком «до места хранения».

3. Требования к качеству поставляемого Товара

3.1. Одновременно с передачей Товара Поставщик представляет документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 ГК РФ).

От Заказчика: От Поставщика:

_________________/______________ / ________________/________________/

М.П. М.П

Приложение № 3 к Контракту

от «__»______2025 г. № _______

Спецификация

на поставку хозяйственных товаров для нужд Орелстата

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара:________________

Всего Товара на сумму _______(_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (______________________) рублей __ копеек (если Поставщик работает с НДС).

От Заказчика: От Поставщика:

_________________/______________ / ________________/________________/

М.П. М.П.

Приложение № 3 к Контракту

от «__»______2025 г.№ _______

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Поставщика:

- Посмотреть таблицу с данными