Тендер - Поставка хозяйственных товаров №293455375

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_МАУ-ДО-НСШ--ОЛИМП--.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.03.2025 по 19.03.2025Место предоставления документации:ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.03.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:628647, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нижневартовский, поселок Новоаганск, улица 70 лет Октября, дом 25Дата подведения итогов:19.03.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_поставка

Часть 5 извещения о

проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №____

на поставку ________________________

_________________ «___»___________2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Новоаганская спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО НСШ "Олимп"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ______________с другой стороны, на основании протокола заседания комиссии по осуществлению закупок №________________ от ____________г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО НСШ "Олимп", заключили настоящий договор (далее - «договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить _____________, надлежащего качества в обусловленный срок в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1), Техническим заданием (Приложением 2) к настоящему договору (далее по тексту - товар) в обусловленный договором срок, а Заказчик - принять и оплатить товар по условиям настоящего договора в количестве и по ценам, указанным в Спецификации.

1.2. Наименование, количество, комплектация, функциональные, технические и качественные характеристики, а также другие требования к товару определяются прилагаемым к договору Спецификацией (Приложением № 1), Техническим заданием (Приложением 2).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора согласно Спецификации (Приложение № 1) составляет ___________ рублей ______ копеек, (в том числе НДС____% - __________ (________) рублей_________ копеек). (НДС не облагается на основании _____________ Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Цена договора является твердой и изменению в ходе его исполнения не подлежит, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО НСШ "Олимп". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.3. Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика.

2.4. Оплата Поставщику за поставленные товары осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания Заказчиком товарной накладной (УПД), на основании счета и (или) счета-фактуры (при наличии), при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору и при отсутствии претензий со стороны Заказчика.

Форма оплаты: безналичный расчёт. Авансирование не предусмотрено.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в 3-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.7. Оплата по договору осуществляется за счет средств от _____________________________________.

2.8. Обязательство по оплате считается исполненным надлежащим образом, с момента зачисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в реквизитах договора.

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки (передачи) товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

3.2. Место поставки (передачи) товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нижневартовский, поселок Новоаганск, улица 70 лет Октября, дом 25.

3.3. Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4. Способ доставки товара определяется Поставщиком самостоятельно, при этом условия транспортировки, хранения, отгрузки и упаковка товара должны исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, а также обеспечивать сохранность потребительских свойств и качества товара. Поставщик несёт ответственность в полном объёме за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки и (или) ненадлежащей транспортировки товара.

3.5. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными после приемки товара Заказчиком в полном объеме с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ) без замечаний.

4.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара к отгрузке и об ориентировочной дате и времени поставки (передачи) товара Заказчику, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты отправки товара Заказчику.

4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику следующую документацию (на русском языке):

– счет;

– счет-фактуру (при наличии НДС);

– документ о приемке товара в двух экземплярах;

- документ, подтверждающий качество товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат качества изготовителя, и иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством);

- и другие документы на товар (при наличии).

Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством унифицированными формами первичной учетной документации по учету торговых операций, требованиями налогового законодательства.

4.3. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7, Инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составлению и направлению рекламационных актов», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.10.1990 года, а в части сроков приемки в соответствии с настоящим разделом договора.

4.4. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО НСШ "Олимп". Срок проведения экспертизы включается в срок приемки товара.

4.5. Приемка поставленного товара осуществляется по месту поставки в течение 5-ти рабочих дней.

4.6. Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента приемки товара подписать документ о приемке товара либо в те же сроки направить в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.7. Заказчик имеет право приостановить приемку или отказать в приемке товара полностью или частично в случае, если его упаковка не соответствует стандартам, по внешним признакам характеризует возможное повреждение, дефект товара, в случае несоответствия информации, указанной на товарном ярлыке информации в представленных сопроводительных документах, при выявлении недостачи товара.

4.8. При обнаружении повреждения, дефекта, несоответствия и (или) недостачи товара Заказчик составляет акт о выявленных недостатках (далее – акт), который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписывать акт, Заказчик в одностороннем порядке подписывает акт с соответствующей пометкой, и письменно уведомляет Поставщика о приостановке приемки или об отказе приемки товара. В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия товара, товар считается не поставленным, и Поставщик обязуется вывезти несоответствующий условиям настоящего Договора товар своими силами.

4.9. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, а также поставить недопоставленный товар в течение 7 (семи) дней с момента их обнаружения на основании акта о выявленных недостатках. В случае нарушения Поставщиком согласованных с Заказчиком сроков замены товаров, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном пунктом 6.2. договора.

4.10. Датой фактической поставки товара считается дата приемки Заказчиком товара, указанная в документе о приемке товара.

4.11. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения товара Заказчиком от Поставщика, что удостоверяется подписанием документов о приемке товара.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид товара и подтверждаться документально. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Все транспортные расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик.

5.3. Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающим возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Упаковка (тара) должна быть чистой, целой, сухой, не деформированной, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать техническим стандартам и обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия. На каждой упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре (наименование марки, количество в упаковке).

5.4. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), серийно выпускаемой моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не подвергавшимся ранее ремонту, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, не имеет недостатков качества материалов и сборки. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый ему Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, должны быть представлены копии соответствующих сертификатов.

5.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления. Некачественный товар считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением всех затрат, связанных с приемкой, хранением, транспортными расходами и возвратом данного товара, после поставки нового товара.

5.8. Срок гарантии на поставляемый товар должен быть не менее сроков гарантии качества товара, предоставляемой производителем. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг и т.п.).

5.9. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без дополнительных затрат со стороны Заказчика и включает в себя вывоз, доставку и/или замену товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Исполнять принятые по договору обязательства надлежащим образом с соблюдением требований, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с условиями договора.

6.1.2. Осуществить поставку (передачу) товара в порядке и сроки, предусмотренные условиями договора.

6.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникших при исполнении договора, последствием которых может быть невозможность поставки товара и (или) невозможность его поставки в срок.

6.1.4. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 4.2. договора, подтверждающие исполнение обязательств Поставщика по поставке товара в соответствии с условиями договора.

6.1.5. Информировать Заказчика об изменении своего наименования, местонахождения, почтового адреса и номера телефона в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений, уточнений и дополнительных сведений по вопросам поставки товара в рамках договора.

6.2.3. Требовать от Заказчика осуществления приёма-передачи поставленного товара в соответствии с условиями договора.

6.2.4. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.4. договора.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку товара, поставленного в соответствии с договором.

6.3.2. Своевременно произвести оплату за поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.4. договора.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Требовать от Поставщика исполнения принятых по договору обязательств надлежащим образом с соблюдением требований, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с условиями договора.

6.4.2. Требовать от Поставщика осуществления поставки (передачи) товара в порядке и сроки, предусмотренные условиями договора.

6.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки (передачи) товара по договору.

6.4.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения принятых обязательств по договору.

6.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2. договора, подтверждающих исполнение обязательств по поставке товара в соответствии с условиями договора.

6.4.6. Предъявить требования, связанные с выявленными дефектами и (или) недостатками поставленного товара.

6.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора не устанавливается.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком, осуществляет замену товара ненадлежащего качества, восполняет недопоставку товара.

8.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям Договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять 1/300 ключевой ставки ЦБ России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчёта должен быть указан в Договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по вине Поставщика или третьих лиц.

8.3. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежащим образом исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днём истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки должен составлять 1/300 ключевой ставки ЦБ России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по вине Заказчика или третьих лиц.

8.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.5. В случае нарушения Поставщиком любого из условий настоящего Договора Заказчик имеет право прекратить финансирование и потребовать расторжения Договора в судебном порядке, либо по соглашению сторон.

8.6. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении необходимо указать факты и (или) предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 9.2 Договора, до момента получения ею ответа.

9.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: объявленная или фактическая война, гражданские беспорядки, мятежи, эпидемии, блокада, эмбарго, природные стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, оползни, снежные заносы и т.п.), пожары, аварии, а также издание нормативных актов запрещающего или ограничивающего характера. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся: преступления, т.е. противоправные деяния, предусмотренные уголовным законом, такие как кража, грабеж, разбой, террористический акт и т.п., в связи с отсутствием неотвратимого характера данных чрезвычайных событий.

10.3. Свидетельство, выданное компетентным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней с момента наступления данных обстоятельств, известить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по договору и в связи с ними Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

11.2. Стороны предусматривают досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и разногласий. Претензии направляются в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований для направления такой претензии. Срок рассмотрения претензий составляет не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

11.3. Все споры, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, стороны решают путём переговоров. Досудебный порядок урегулирования спорных вопросов обязателен. Срок рассмотрения претензии - 15 (Пятнадцать) дней со дня получения. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении договора вправе изменить существенные условия договора:

12.1.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг.

Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

12.1.2. сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

12.1.3. цену договора:

- путем ее снижения без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

- в случае изменения размера ставки налога на добавленную стоимость.

12.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, а также использование товаров при выполнении работ, оказании услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

12.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

12.5. В случае, если при исполнении договора возникли обстоятельства непреодолимой силы, по соглашению Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается изменение срока исполнения договора, и (или) цены договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

12.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, а также в случае представления им недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии установленным документацией требованиям Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

12.8. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с Положением о закупках. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с Положением о закупках.

12.9. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

12.10. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора:

1) по договору поставки товаров:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок или невыполнения обязательства по замене товара в установленный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- поставки товара, не заявленного Заказчиком или не содержащегося в перечне договорных товаров;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора.

2) по договору на выполнение работ:

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;

- претензии к качеству работ;

- превышение суммы договора;

3) по договору на выполнения услуг:

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует по «31» декабря 2025 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. Действие договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

14.3. Договор, приложения к нему и иные документы, переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, подписанный обеими Сторонами (их законными представителями) и скрепленный печатями, имеет юридическую силу до момента передачи оригиналов каждой из Сторон.

14.4. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

14.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.7. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым электронных писем), подписанными сторонами/стороной настоящего договора неквалифицированными и/или квалифицированными электронными подписями, пересылаемыми по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре, и посредством ее, а также через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.)Стороны обязуются сообщить друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам, в отсутствии такого уведомления исполнение, произведенное другой Стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.

Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а также иная деловая корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено действующим законодательством, отправленные через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) или с адресов и на адрес электронной почты, указанным в настоящем договоре, и подписанные неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями являются исходящими документами от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.

Также Стороны договорились, что при принятии одной стороной договора приглашения, направленного другой стороной в системе ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) для обмена документами либо получения уведомления о готовности использования системы ЭДО означает согласие сторон на обмен (отправление/получение/подписание) всеми перечисленными в настоящем пункте документами, в том числе и первичными документами, с использованием систем ЭДО (Диадок, Сбис и пр.), дополнительного подписания сторонами соглашения о переходе на электронный документооборот не требуется.

14.8. Неотъемлемой частью договора является:

- Приложение №1 – Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ___________

от «___» ________ 2025 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований ___ на сумму ______________, в том числе НДС_____/ НДС не облагается.

Заказчик: Поставщик:

__________/ Десятник О.Н./ __________/________________/

М.П. М.П

Техническое_задание_на_хозтовары_от_04.03

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров

Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нижневартовский, поселок Новоаганск, улица 70 лет Октября, дом 25

3. Срок поставки: с даты заключения Договора в течение 14 календарных дней.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Извещение_ЗК_хозтовары_МАУ_ДО_НСШ_ОЛИМП

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАГАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ОЛИМП"

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО НСШ "ОЛИМП"

_________________ /_____________/

«11» марта 2025 г.

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку хозяйственных товаров для нужд МАУ ДО НСШ "ОЛИМП"

2025 год

Часть 1 Извещения о проведении закупки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Закупка проводится способом запроса котировок в электронной форме (далее – закупка), при которой победителем, признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Извещением о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении закупки, а в случае, если в извещении указана цена единицы товара, работы, услуги и максимальная цена договора, то участник закупки, предложивший наиболее низкую цену единицы (сумму единичных расценок) товаров, работ, услуг. Ценовое предложение участника закупки не может быть больше начальной максимальной (предельной) цены договора, меньшей или равной нулю.

В соответствии с Положением о закупке настоящее Извещение о закупке содержит всю необходимую для участия в закупке информацию, а также описание порядка проведения закупки. Для участия в закупке участники должны своевременно подготовить и подать заявки на участие в ней. Порядок подготовки заявки на участие в закупке и требования к ним, требования к участникам закупки и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, сведения о сроке, месте и порядке проведения отдельных процедур закупки определены в «Информационной карте закупки» части 2 Извещения о закупке.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги (в т.ч. путём указания на товарный знак, модель, возможность поставки эквивалентной продукции), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, а также к объёму закупки определены в части 3 Извещения о закупке (далее «Техническое задание», «ТЗ»).

Проект договора, который будет заключён по результатам закупки, размещён в части 5 «Проект договора» настоящей части Извещения о закупке.

• Особенности проведения конкурентных закупок в электронной форме

1.1.1. При осуществлении закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении закупки, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки в электронной форме заявок на участие в закупке в электронной форме, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений участников закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с требованиями Закона№ 223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

1.1.2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке с учётом положений Закона № 223-ФЗ. В случаях, не урегулированных такими правилами, Заказчик руководствуется правилами, установленными в Положении о закупке.

1.1.3. Участнику закупки в электронной форме для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

1.1.4. Обмен между участником закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

1.1.5. Электронные документы участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.

1.1.6. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных документов, полученных от участника закупки в электронной форме, до подведения результатов закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.

1.1.7. При осуществлении закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.1.8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений;

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ и соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Закона №223-ФЗ, доступа к данным заявкам.

1.2. Порядок предоставления Извещения о закупке

1.2.1. Извещение доступно для ознакомления в единой информационной системе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на сайте оператора ЭП (http://etp-region.ru/) без взимания платы.

1.2.2. Предоставление Извещения о закупке осуществляется с момента его опубликования и до окончания срока подачи заявок на участие в закупке путём самостоятельного скачивания с сайта Единой информационной системы (с официального сайта www.zakupki.gov.ru) или с сайта Электронной торговой площадки (http://etp-region.ru/). Плата за предоставление Извещения о закупке не установлена. Предоставление Извещения на бумажном носителе не предусмотрено.

• • Язык Извещения: русский.

1.3. Заявка на участие в закупке

• • Участие в закупках осуществляется без взимания платы Заказчиком.
  • Участник закупки должен изучить Извещение о закупке, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой в соответствии с Извещением, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Извещении, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
  • Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Если заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав заявки, составлен не на русском языке, к заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Если Участник является иностранным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то документы, составленные на иностранном языке, должны содержать апостиль (или сведения об их легализации), а также нотариально заверенный перевод на русский язык.
  • Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам. Отсутствие или неполное представление разделов заявки может привести к отклонению заявки, если в пункте не указано иное.
  • Все указанные в заявке сведения и представленные документы должны быть достоверны. Ответственность за достоверность сведений и документов, указанных в заявке (в т.ч. о стране происхождения товара), несёт участник закупки. Предоставление недостоверных сведений в заявке влечёт к её отклонению от участия в закупке.
  • Заявка на участие в закупке, полученная Заказчиком после окончания срока окончания приёма таких заявок, не рассматривается Заказчиком.
• Требования к формату, наименованию, размеру и составу файлов заявки участника
• Заявка на участие в закупке подаётся в электронном виде (в форме электронных документов и/или графических образов оригиналов документов – далее файлов) через электронную площадку в соответствии с ее регламентом.
• Все файлы заявки участника закупки должны иметь распространённые и открытые форматы и не должны быть зашифрованы или защищены иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных программных или технологических средств.
• Документы, подготовленные участником, размещаются в виде файлов в формате с расширением «doc», «docх», «rtf» (или аналогичных отрытых форматов) и позволяющих открыть их с помощью текстовых редакторов пакета приложений Microsoft Office и допускающих после сохранения возможность поиска, копирования и редактирования произвольного фрагмента текста документа.
• Участник может дополнительно (информационно) приложить документы в других форматах (pdf, jpeg и т.д.). Данные документы могут использоваться Заказчиком для уточнения информации представленной участником закупки.
• Документы, представленные в графических образах оригиналов документов, должны быть представлены в формате обеспечивающих сохранение всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати (при наличии)).
• Наименование файла должно позволять идентифицировать документ(-ы).
• Требуется, чтобы каждому документу соответствовал отдельный файл за исключением случаев, указанных ниже:
• Размер файла по одному документу превышает максимально допустимый размер, установленный ЭП. В таком случае разрешается разбить документ на несколько файлов и указать количество страниц документа в файле.
• Документы могут быть сгруппированы без ущерба для их восприятия. Например, копии: лицензий, сертификатов и т.п.
• Наименование файла + формат (расширение) файла (включая файлы, размещённые в архивах) должны иметь уникальное значение и не повторяться. Файлы, размещённые в архиве, указываются в следующем виде: «наименование архивного файла», знак «/» «наименование файла».
• Общий порядок рассмотрения заявок участников при проведении закупок

1.5.1. Заказчик при рассмотрении заявок участников может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия и неточности, которые существенно не влияют на их содержание (при соблюдении равенства отношения к заявкам всех участников).

1.5.2. В случае установления недостоверности информации, представленной участником закупки в заявке, комиссия (Заказчик) обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе проведения закупки.

1.5.3. В случае отсутствия в заявке на участие в закупке отдельных документов, а также вопросов по содержанию предложения у членов комиссии комиссия вправе запрашивать такие документы и информацию у участника. Такие переговоры разрешаются при обеспечении возможности их проведения в равной степени для всех участников закупки. Срок их предоставления устанавливается комиссией, но он должен быть одинаковым для всех участников, подавших заявки.

• Расходы на участие в закупке

1.6.1. Участник закупки несёт все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Часть 2 Извещения о проведении закупки

Настоящая информация о проведении запроса котировок в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАГАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ОЛИМП" (МАУ ДО НСШ "ОЛИМП") (далее – Положение о закупке).

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 3 извещения о

проведении запроса котировок

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд МАУ ДО НСШ "ОЛИМП"

Прилагается отдельным файлом

Часть 4 извещения о

проведении запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку хозяйственных товаров для нужд МАУ ДО НСШ "ОЛИМП"

Начальная (максимальная) цена договора была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013«Об утверждении методических рекомендации по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Начальная (максимальная) цена Договора была определена по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Расчет начальной (максимальной) цены Договора прилагается отдельным файлом.

Часть 5 извещения о

проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 1 к извещению о запросе котировок

ОБРАЗЦЫ ФОРМ

ФОРМА №1

Фирменный бланк участника закупки

Исх . «____»_______________ 20__ г. №________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме№___________ «_________________________________________________», и принимая установленные в ней требования и условия закупки, включая все условия проекта договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты,

____________________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки)

зарегистрированное (ный, ная) в ________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___________ от ____________),в лице__________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании _____________________________________________________________,

(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ________________________________________________

(наименование участника закупки)

соответствует следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы обязуемся поставить товар/выполнить работы/оказать услуги (Таблица №1) с соблюдением требований и срока исполнения обязательств по договору.

Таблица №1

Наименование и количество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:_________________________________

Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:_________________________________

В случае, если мы будем признаны победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать договор с МАУ ДО НСШ "ОЛИМП" соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме и условиями наших предложений.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия заказчиком решения о заключении с ____________________________________________ договора, и нашего уклонения от заключения

(наименование участника закупки)

договора, сведения о нашей организации будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

О себе сообщаем следующее:

Анкета участника и сведения для заключения Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись руководителя (уполномоченного лица):

_________________________(_______________________) «___»______________ 20____ г. (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

ФОРМА №2

На бланке организации

Изучив извещение №__________ от _______20___г. о проведении запроса котировок в электронной форме, проект Договора, описание объекта закупки и другую информацию _________________________________________, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте zakupki.gov.ru, мы, ___________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в лице _____________________________, действующего на основании _______________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

согласны выполнить поставку товара/выполнение работ/оказание услуг в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме, техническим заданием и характеристик, указанных в нижеприведенной таблице:

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

_______________________ _______________________

(должность) МП (подпись)

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Поставщика)

Основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________, (серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: _______________________________________________________________,

Дата рождения: ___________________________________________________________________,

ИНН ____________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для проведения проверки Поставщиков/участия в процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг».

Оператор, получающий настоящее согласие: [указать наименование ], зарегистрирован по адресу: [указать адрес].

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес [указать наименование] документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда [указать наименование] выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение [указать адрес] письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___» ______________ 202_ г. _________________ (_________)

(подпись) ФИО