Тендер - Поставка хозяйственных товаров №271078472

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ_поставка_ЭМ_хоз.товары_2024.docx
• проект_контракт_хоз.тов_ЭМ.doc

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров для нужд ГБУ ДО СШОР имени А.С.Рахлина.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБУ ДО СШОР имени А.С.Рахлина.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9228

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБУ ДО СШОР имени А.С.Рахлина.

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБУ ДО СШОР имени А.С.Рахлина.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.11

Дата размещения закупки: 18.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49

Срок завершения подачи оферт: 21.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:49

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Cанкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 13, литера А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: счет, товарная накладная, счет-фактура (при наличии)

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: счет, товарная накладная, счет-фактура (при наличии)

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ А.С. РАХЛИНА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 13/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Кондратьевский пр., 13/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9930

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Храмова

Имя Маргарита

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № Д 41/24

г. Санкт-Петербург «____» апреля 2024г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва имени А.С. Рахлина Калининского района Санкт-Петербурга (далее - «Заказчик»), в лице директора Храмовой Маргариты Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________ в лице ___________________________________________, действующей на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять товар (далее – Товар) надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _________ рублей 00 копеек (______________________) рублей 00 копеек. НДС 20%/ НДС не облагается согласно п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Источник финансирования: Внебюджетные средства; вида расходов: 611; целевая статья: Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания, код ОСГУ: 346.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок поставки Товара
3.1 Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к Контракту).
3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании.
3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. Срок поставки Товара указывается в Техническом задании.

Порядок приемки Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании. В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, составляется документ о приемке, указанный в Техническом задании.
4.2. Срок приемки указан в Техническом задании.
4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком, будет считаться действительным.
4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.
4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное подчеркнуть).
4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.
5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.
5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.
5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать не возможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии установлен в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
6.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не являются результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании.
6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании.
6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта и составляет ______ рублей______ копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует по 31.05.2024, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.
8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
8.6. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в досудебном претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты её получения.

Прочие условия
10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения
11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:
Приложение № 1 «Спецификация»;
Приложение № 2 «Техническое задание»

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» апреля 2024г. № Д 41/24

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (цена Контракта): _________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:
1.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым в упаковке, без следов влаги, механических повреждений и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.
1.2. Товар поставляется в неповрежденной упаковке производителя, соответствующей характеру данного товара. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки любым средством транспорта.
Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.
При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
Качество поставляемых товаров должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя товаров, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:
- Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) статья 469 от 26.01.1996 №14-ФЗ;
- Федеральному закону от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.
Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей». В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Адрес поставки: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 13, лит. А.

Сопроводительные документы:

• товарная накладная (со ссылкой на дату и номер контракта) (2 экз.);
• счет (со ссылкой на дату и реестровый номер контракта);
• акт сдачи-приемки товара (2 экз.).
  4. Срок поставки: Поставка товаров осуществляется с момента заключения контракта в течение 3 (трех) рабочих дней в объемах, предусмотренных Спецификацией на поставку товара (Приложение №1 к контракту).
  5. Порядок приемки:
  5.1. Сдача-приемка товара по объему (количеству), ассортименту, качеству осуществляется сторонами в течение трех дней с момента поставки товара Поставщиком на основании акта сдачи-приемки товара, накладной в месте поставки товара в присутствии представителей Поставщика.
  5.2. Акт сдачи-приемки товара оформляется в 2 (двух) экземплярах по факту осуществления поставки и подписывается Заказчиком и Поставщиком.
  5.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента поставки товара. Моментом поставки товара является подписание акта сдачи-приемки товара Поставщиком и Заказчиком.
  5.4. Заказчик при приемке товара в течение трех дней после его доставки и разгрузки проверяет: целостность упаковки, соответствие упаковки и маркировки требованиям контракта, соответствие количества товара данным, указанным в накладной (по количеству мест, упаковок и по количеству товара согласно маркировке на ярлыках) и при отсутствии нарушений, подписывает акт сдачи-приемки товара, товарную накладную.
  6. Документ о приемке: товарная накладная (со ссылкой на дату и номер контракта) (2 экз.);
• счет (со ссылкой на дату и реестровый номер контракта);
• акт сдачи-приемки товара (2 экз.).

7. Срок приемки: Сдача-приемка товара по объему (количеству), ассортименту, качеству осуществляется сторонами в течение трех дней с момента поставки товара Поставщиком на основании акта сдачи-приемки товара, накладной в месте поставки товара в присутствии представителей Поставщика

8. Срок замены некачественного Товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

8.1. При обнаружении производственных дефектов при приемке, составляется акт о выявленных дефектах.

8.2. В случае выявления недопоставки товара по количеству мест (или количеству товара) об этом составляется акт, подписываемый представителями обеих сторон. О составлении акта в накладной делается соответствующая отметка, акт приобщается к накладной.

8.3. При обнаружении производственных дефектов при приемке или в течение гарантийного срока на товар, составляется акт о выявленных дефектах, а Поставщик обязан в срок до 2 (двух) рабочих дней заменить дефектный товар, на товар, качество которого соответствует требованиям, указанным в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к контракту).

8.4. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта. По окончании проверки Заказчик обязан направить Поставщику подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приёмки товара.

8.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Претензии о проведении доработок должны быть представлены Заказчиком в течение 3 (трех) дней с момента получения акта сдачи-приемки.

8.6. Поставщик предоставляет срок гарантии на поставленный товар, который составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной или Акта устранения недостатков.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

8.7. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков и дефектов в поставленном товаре, Заказчик уведомляет Поставщика о необходимости их устранения. Поставщик в течение 5 календарных дней обязан устранить недостатки или дефекты за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8.8. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

8.9. В случае обнаружения некачественного товара Поставщик обязуется:

- заменить некачественный товар, признанный таковым в установленном порядке и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления, полученного от Заказчика;

- заменить пришедший в негодность товар в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием при выявлении скрытых дефектов в течение гарантийного срока. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.

При осуществлении поставки товара представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара (Приложение №1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

8.10. Поставщик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных контрактом.

- Посмотреть таблицу с данными