Тендер - Поставка хозяйственных товаров №314732215

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 96_-_хоз._товары.rar

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Монтажников, 80, склад (с разгрузкой на склад).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.10.2025 по 24.10.2025Место предоставления документации:Извещение и документация о проведении запроса котировок доступна для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте, а также на сайте Оператора электронной торговой площадки, без взимания платы, с момента ее опубликования. Порядок ознакомления с извещением и документацией на электронной торговой площадке определяется регламентом данной электронной торговой площадки. 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Монтажников, 80Порядок предоставления документации:Извещение и документация о проведении запроса котировок доступна для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте, а также на сайте Оператора электронной торговой площадки, без взимания платы, с момента ее опубликования. Порядок ознакомления с извещением и документацией на электронной торговой площадке определяется регламентом данной электронной торговой площадки. 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Монтажников, 80Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется /Обоснование НМЦД.xls - Посмотреть таблицу с данными/Описание объекта закупки.docx

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными/Проект договора на поставку товаров (СМП единоврем. доработанный).docx

Проект договора

Договор № __________________________

на поставку хозяйственных товаров

для нужд ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7»

по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ________

г. Нижний Тагил «___»_____________20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 7», в лице главного врача Мишарина Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________, в лице _______________________, действующего на основании _______________________ , именуем___ в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения запроса котировок (протокол подведения итогов запроса котировок от _____ № ____) заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию иному лицу, действующему по доверенности (Получателю) (далее по тексту – Заказчик), хозяйственные товары (далее – Товар) наименование, количество, ассортимент и характеристики которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.1.2. Досрочно принять и оплатить Товар / партию Товара.

2.1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в договоре.

Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в договор изменения не должны противоречить положениям статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФедерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ).

2.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

2.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.

2.1.6. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

2.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

2.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

2.2.5. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору: врач-эпидемиолог Умпелева Наталья Петровна, тел.: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 290), адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком документа о приемке Товара по договору (отдельному этапу договора) (далее – документ о приемке).

2.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

2.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

2.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1 Поставить Товар в порядке, в количестве, в срок, на условиях, предусмотренных договором.

2.4.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в договоре, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.

2.4.3. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего договора, в том числе обеспечить контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

2.4.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные договором, результаты отдельного этапа исполнения договора в случае их установления в договоре. Срок предоставления указанной информации составляет 5 (пять) дней с момента получения запроса Заказчика.

2.4.5. В день заключения договора назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику указанную информацию об ответственном с указанием должности, ФИО, телефона, адреса электронной почты.

2.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Цена договора составляет: _______ рублей ____ копеек (сумма указывается прописью), в том числе НДС по налоговой ставке ______ (_____) в сумме __________ (сумма указывается прописью), а в случае, если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена договора НДС не облагается.

3.2. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора.

При заключении и исполнении договора изменение цены договора (цены единицы Товара) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупке о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», настоящим договором.

3.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой Товара к месту установки, погрузочно-разгрузочными работами, а также оплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

3.5. Источник финансирования: за счет средств субсидии бюджета области; средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности, средства, полученные на оказание и оплату медицинской помощи.

3.6. Аванс не предусмотрен.

3.7. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 3.6 договора, на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.8. Оплата поставленного товара производится после предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных первичных учетных документов для бухгалтерского учета: два экземпляра универсального передаточного документа и счета, а также документов, указанных в п. 4.7. Договора.

3.9. Датой (днем) исполнения Заказчиком надлежащим образом обязательства по оплате является дата (день) списания денежных средств со счета Заказчика.

3.10. В течение 10 (десяти) дней с даты оплаты Заказчиком Товара, поставленного в соответствии с договором, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра). Заказчик подписывает, заверяет печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставляет мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 10 (десяти) дней с даты его получения.

3.11. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

3.12. В случае, если поставка Товара по договору осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для оплаты Заказчиком поставленного Товара (партии Товара) будет являться документ о приемке, подписанный таким Получателем, на основании счета.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен полностью.

4.1.1. Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1 к договору), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

4.1.2. Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1 к договору), Заказчик незамедлительно извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется и принимается на ответственное хранение Заказчиком в порядке статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее трех дней со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.

4.2. Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора или по заявке заказчика.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно.

Поставщик не менее чем за три дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Монтажников, 80, склад (с разгрузкой на склад).

Поставщик передает Заказчику Товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара:

осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

осуществляет подъем Товара на 1 этаж здания, в котором расположен Заказчик;

распаковывает Товар, производит проверку всех компонентов;

проверяет функционирование каждой единицы Товара.

4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

4.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

4.5. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

4.6. Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности на момент поставки 12 месяцев.

4.7. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая:

- декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) и (или) сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательному декларированию (сертификации);

- свидетельство о государственной регистрации (в случае, если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ);

- техническую документацию (руководство по эксплуатации, сервисную книжку, правила эксплуатации на Товар) на русском языке;

- иные документы, передаваемые с товаром в соответствии с действующим законодательством РФ на момент поставки.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка поставленного Товара (отдельной партии) осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных п. 4.7 настоящего договора;

г) проверку по количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного Товара.

5.2. В течение 10 (десяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.7. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара и оформить ее результат путем подписания документов о приемке либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.3. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика.

5.4.1. Полученные в ходе приемки поставленного товара фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки) включается в документ о приемке поставленного товара.

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара.

5.4.2. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору.

5.5. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из трех человек.

5.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия обеспечения исполнения гарантийных обязательств и сопроводительных документов на поставленный Товар, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору) и (или) отгрузочной разнарядке (заявке) (Приложение № 3 к договору). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, соответствие качества, страны происхождения Товара, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), эксплуатационных характеристик, остаточного срока годности Товара, размера, иных показателей Товара, указанных в договоре, фактическому наименованию, ассортименту поставленного Товара, качеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, остаточному сроку годности Товара, размеру и упаковке Товара, иным показателям, в том числе соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

5.6.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывает в приемке Товара в случае несоответствия поставленного Товара условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения поставленного Товара от требований договора, которые были устранены Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

5.6.4. В случае обнаружения недостатков в количестве/качестве поставленного Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недостатках в количестве/качестве поставленного Товара направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.6.6. договора.

5.6.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.6.6. Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по адресу электронной почты, указанному в договоре.

5.6.7. Поставщик в установленный в извещении о неисполнении или ненадлежащем исполнении договора срок обязан восполнить недопоставку, произвести замену некачественного Товара либо безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Порядок и срок оформления приемки и сдачи Товара после устранения недостатков аналогичен порядку приемки и сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.6.8. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте в порядке, предусмотренном п. 5.6.6 договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных недостатках Товара не позднее 36 часов (дней) с момента уведомления.

В течение 10 (десяти) дней после подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Поставщик обязан заменить Товар либо безвозмездно устранить недостатки Товара ненадлежащего качества.

В случае неявки Поставщика (его представителя) в установленный срок для составления и подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Заказчик вправе составить Акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика.

5.6.9. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества либо безвозмездно не устранит недостатки Товара, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или с помощью третьих лиц и предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями договора и принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.7. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П–6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П–7).

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Требования к качеству Товара.

6.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр).

6.1.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. [1]

6.1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

6.2. Гарантийные обязательства.

6.2.1. Гарантия Поставщика на Товар: не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

6.2.2. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, заводских номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

6.2.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 10 дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

6.2.4. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался
из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

6.2.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 договора.

6.2.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Не предусмотрено

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- Посмотреть таблицу с данными

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.12. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику;

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации (сертификат Торгово-промышленной палаты). Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий, в порядке, предусмотренном договором. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» и настоящим договором.

11.2. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

11.2.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ) в пределах 30% изначально предусмотренного объема.

При увеличении объема закупаемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.

11.2.2. Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

11.2.3. Цену договора, цену единицы товара (работы, услуги), в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

11.2.4. Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий договора.

11.2.5. Цену единицы товара (работы, услуги) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работ, услуг), качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий исполнения договора.

11.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

11.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- Посмотреть таблицу с данными

11.9.1. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.10. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

12.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт http://www.guzsopb7.ru.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

12.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2025 г., а в части осуществления гарантийных обязательств и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 8 договора, до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

13.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

13.5. Утратил силу (приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 19.03.2025 № 26-ОД).

13.6. Стороны обязуются предоставлять друг другу сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

13.7. Все сообщения, замечания, уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в виде писем, телеграмм либо с использованием иных средств связи и доставки, а в случаях направления телекса, факса, с использованием электронной почты или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием электронной почты, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

Корреспонденция считается доставленной, в том числе в случаях, когда она поступила Стороне, которой направлена (адресату), но по обстоятельствам, не зависящим от нее, не была ей вручена или адресат не ознакомился с ней.

13.8. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

13.10. К договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Спецификация на Товар»;

- Приложение № 2 «Акт выявленных недостатков».

14. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Посмотреть таблицу с данными

*Спецификация заполняется Заказчиком в соответствии с потребностями Заказчика и заявкой участника закупки / предложением Поставщика, с которым заключается договор.

Приложение № 2 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

г. _____________________ «_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно: _______________________.

2. Фактическое качество Товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами______________. Указывается информация: дата, _______количество, _______ассортимент поставленного Товара.

3. Вышеуказанные поставки, согласно договору, должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

4. Недостатки Товаров выявлены/не выявлены____________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора ____________ (___________) руб.

6. В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ___________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________ (___________) руб.

8. На основании раздела ___ договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены_____________________________________

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

На официальном сайте Министерства природы и экологии Российской Федерации размещен Перечень нормативных правовых актов, технических регламентов, ГОСТов, содержащих экологические требования. ↑

/Форма котировочной заявки на поставку товаров 2025.doc