Тендер - Поставка хозяйственных товаров №272604521

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.05.2024 по 23.05.2024Место предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruПорядок предоставления документации:По адресу в сети интернет www.etp-ets.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 1._обоснование_нмцк_хозтовары_для_СМП - Посмотреть таблицу с данными4._образец_ценовое_предложение - Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на участие в запросе котировок в электронной форме

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

Мы согласны на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области, являющиеся предметом Запроса котировок, в полном соответствии с Описанием предмета закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в документации о проведении настоящего Запроса котировок. Предлагаемая нами цена Договора составляет _____________руб. ___ коп. в т. ч. НДС*, при этом стоимость единицы товара составляет _______________ руб. ___ коп. в т. ч. НДС*

- Посмотреть таблицу с данными

Мы ознакомлены с материалами документации, влияющими на стоимость предмета Запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы при поставке канцелярских товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области, поставка товара будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с Описанием предмета закупки в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке канцелярских товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области в соответствии с требованиями документации Запроса котировок и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

____________________________ _____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(при наличии)

*Примечание: в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова
«в т. ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».

3._образец_заявки_на_участие

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку хозяйственных товаров

для нужд филиали ППК «Роскадастр» по Воронежской области

Участник закупки:

Для участника, являющегося юридическим лицом:

Наименование __________________________________________________________________________________________

Фирменное наименование

(при наличие)___________________________________________________________________________________

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (если участник закупки является юридическим лицом)____________________________________________________________________________________

Для участника, являющегося индивидуальным предпринимателем:

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)__________________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________________

Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя __________________________________________________________________________________________

Телефон/факс: __________________________________________________________________________________________

Руководитель:______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

ИНН _______________________________________

КПП _______________________________________

ОГРН ______________________________________

кор/счет ____________________________________

р/с _________________________________________

БАНК __________________________________________________________________________________________

БИК _______________________________________

ОКПО _____________________________________

ОКТМО____________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки___________________________________________________________________________________

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме (Далее – «Запрос котировок») на право заключить Договор на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области, а также применимые к данному Запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в Запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы гарантируем соответствие следующим требованиям, установленным Извещением о закупке:

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (в том числе, наличие у участника закупки лицензий (свидетельств о допуске) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих лицензированию (получению свидетельств о допуске) в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора);

- о непроведении ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии у участника конкурентной недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

- об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

- об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о соответствии участника конкурентной закупки указанным в извещении о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

˗ об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) , предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Мы ознакомлены с материалами Извещения о закупке, влияющими на стоимость предмета запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы на поставку канцелярских товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с условиями Извещения о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области в соответствии с требованиями Извещения о закупке и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

5. В случае признания нашей котировочной заявки, выигравшей мы обязуемся подписать договор с публично-правовой компанией «Роскадастр» от имени которой выступает Филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области, поставить товар (оказать услуги, выполнить работы), соответствующий требованиям, установленным в Извещении о закупке, в сроки и на условиях, указанных в Извещении о закупке.

6. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. К настоящей заявке прилагаются: [1]

____________________________ _____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(при наличии)

Указывается перечень обязательных приложений к форме заявки в соответствии с п. 37 Извещения ↑

2._ОПЗ

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

1.Технические характеристики Товара

Поставщиком должна быть осуществлена поставка Товара в соответствии с приведенными ниже характеристиками:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Назначение Товара

Поставляемый Товар предназначен для использования в работе филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области.

3.Требования к качеству Товара

Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам, техническим и функциональным характеристикам, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Весь поставляемый Товар должен иметь надлежащий товарный вид и не быть бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

4.Требования гарантии

Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее срока гарантии изготовителя данного Товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара.

Поставляемый Товар должен иметь гарантии производителя. На поставляемом Товаре должен быть указан срок годности в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Во время гарантийного срока Товара, в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации Товара, не позволяющего использовать Товар по своему предназначению, последний должен быть заменен на аналогичный Товар Поставщиком.

5.Требование безопасности Товара

Поставляемый Товар должен быть безопасен для применения, разрешен для применения на территории РФ, должен иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоверение и санитарно-эпидемиологическое заключение (в установленных случаях).

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

6.Требования к упаковке и маркировке

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность и способность предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Каждое изделие должно иметь маркировку. Маркировка должна быть выполнена типографическим, литографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию. Маркировка должна быть четкой и содержать: наименование изделия, наименование страны-изготовителя, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя или продавца, индекс изделия (при наличии), дату выпуска, обозначение настоящего стандарта, штриховой код (при наличии), товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии).

7.Срок поставки Товара

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора.

8.Адрес поставки Товара

Поставщик производит поставку и разгрузку Товара по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2,склад на 4 этаже. Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы по месту поставки товара, включая подъем на этаж, выполняются силами и за счет Поставщика.

5._проект_договора

Проект договора

ДОГОВОР № _____

на поставку хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

г. Воронеж «__» _________ 2024 г.

Публично-правовая компания «Роскадастр» (ППК «Роскадастр»), от имени которой выступает филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденным решением наблюдательного совета публично-правовой компании «Роскадастр» от 28.12.2022 (протокол от 28.12.2022 № 6), заключили настоящий Договор (далее – «Договор»)
о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее - Товар) в количестве, ассортименте и в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение № 1 к Договору) (далее - Спецификация) и Описанию предмета закупки (Приложение № 2 к Договору) (далее - Описание предмета закупки), являющимися неотъемлемой частью Договора, путем его передачи Заказчику на условиях, согласно настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок поставки Товара: в соответствии со сроками, указанными в Описании предмета закупки.

1.3. Место поставки Товара: поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Описании предмета закупки.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________ ( ________________ ) руб. _____ коп. Цена единицы Товара определена в соответствии со Спецификацией.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, транспортных расходов на доставку, стоимость погрузо-разгрузочных работ, в том числе по месту поставки Товара, подъем на этаж, иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, а также сборы, налоги и другие обязательные платежи, подлежащие выплате.

2.3. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Услуг, и иных условий Договора.

2.4. Оплата по Договору за фактически поставленный Товар производится на основании счета, товарной накладной, подписанного обеими сторонами Акта приема-передачи Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования Договора — средства субсидии, предоставленные из федерального бюджета в соответствии со статьей 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик производит поставку товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора. При неоднократном нарушении срока поставки Товара Заказчик утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнить Договор после истечения срока поставки только с согласия Заказчика.

3.1.1. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2. Доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы в месте поставки Товара, включая подъем на этаж, выполняются силами и за счет Поставщика.

3.1.2. Приемка товара по качеству и количеству производится Заказчиком согласно товаросопроводительным документам, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Описании предмета закупки, товарной накладной, сведениями, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, а также другими условиями Договора.

3.2. Приемка Товара по количеству мест производится Заказчиком в момент получения Товара, с участием представителя Поставщика уполномоченного на участие в приемке. При этом фактическое количество полученных мест должно быть отражено в товарно-транспортной накладной.

3.2.1. Приемка Товара по внутритарному количеству и качеству производится Заказчиком:

- при одногородней поставке - не позднее 10 дней;

- при иногородней поставке - не позднее 20 дней после поступления ее на склад Заказчика.

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции условиям Описания предмета закупки (Приложение № 2), Спецификации (Приложение №1) и настоящего Договора, при иногородней поставке, вызов иногороднего отправителя не является обязательным.

3.3. Датой поставки Товара считается дата Акта приема-передачи Товара в месте поставки, подписанного обеими Сторонами.

В случае, если Заказчиком установлены факты ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Поставщику уведомление (требование) о необходимости предоставить Акты приема-передачи товара с учетом неустойки (штрафы, пени) начисленной Заказчиком за ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств в соответствии с разделом 5 Договора. При этом Акт приема-передачи товара, представленный Поставщиком в комплекте отчетных документов, указанных в п. 2.4. раздела 2 Договора, Заказчиком не подписывается.

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления (требования) предоставляет Заказчику исправленные документы.

3.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента получения Товара.

3.5. Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации (Приложение № 1);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Договора.

3.6. По факту приемки Товара Стороны подписывают Акт приема-передачи и товарные накладные.

3.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании.

3.8. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный Товар новым, который должен быть поставлен в срок не более 3 рабочих дней со дня письменного уведомления на условиях настоящего Договора.

3.9. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

3.10. Поставщик оформляет счета-фактуры по всем совершаемым сделкам в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в строках 4, 6, 6а, 6б бланка счета - фактуры Поставщик указывает следующее:

- по строке 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2;

- по строке 6 «Покупатель»: ППК «Роскадастр»;

- по строке 6а «Адрес»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Орликов пер., д. 10, стр.1;

- по строке 6б «ИНН/ КПП получателя»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик имеет право:

4.1.1. требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных Договором;

4.1.2. по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1.поставить Заказчику Товар, соответствующий требованиям Договора
и Спецификации, путем его передачи Заказчику на условиях, установленных Договором;

4.2.2. предоставить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 3.1.2 Договора.

4.2.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара и в течение гарантийного срока за свой счет;

4.2.4. при осуществлении поставки Товара обеспечить на объекте Заказчика необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

4.3.2. требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;

4.3.3. в случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Товар надлежайщего качества в соответствии с установленным Договором порядком;

4.3.4.контролировать исполнение Поставщиком условий Договора, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность последнего;

4.3.5. осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3.6. отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям к качеству Товара или не соответствующего условиям настоящего Договора.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. принять и оплатить поставленный Товар надлежайщего качества, соответствующий условиям Договора, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

4.4.2. осуществить в ходе исполнения Договора приёмку и проверку поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций на соответствие условиям настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пять тысяч) рублей 00 копеек.

5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщику начисляется неустойка (штрафы, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается 5 процентов цены Договора, что составляет ____________ рублей.

5.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф и составляет 5000 рублей.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренных Договором Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за фактически поставленный товар. Основанием для вычета является Сводный акт приема-передачи Товара с учетом суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), подписанный Сторонами настоящего Договора.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

5.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, установленных Договором.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Поставщиком является нерезидент Российской Федерации — то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).

6.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Договора, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения, и действует
по 29 ноября 2024 года.

7.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 8.1. Договора, в том числе гарантийные, подлежат исполнению в полном объеме.

7.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае отступления Поставщика от условий Договора или иных недостатков результата услуг, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Внесение изменений в Договор на этапе исполнения допускается в том числе в следующих случаях:

8.1.1. если возникла потребность увеличить количество предусмотренного Договором (заключенным по итогам проведения конкурентной закупки) товара, объема работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов, при этом срок действия такого Договора не должен быть истекшим, а цена Договора увеличивается пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, объему оказанной услуги, на основании сметы и (или) спецификации, содержащейся в заключенном Договоре, или соответствующего заключения эксперта, экспертной организации. Такое изменение может быть внесено на основании решения заказчика;

8.1.2. если на момент заключения дополнительного соглашения присутствуют иные основания, которые могут быть применены как основания для закупки у единственного поставщика;

8.1.3. возникла потребность уменьшить предусмотренное Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги. В этом случае цена Договора уменьшается пропорционально исходя из цены единицы товара, работы или услуги либо уменьшаемого количества товара, объема работ, услуг исходя из приложенной к Договору смете либо заключения соответствующего эксперта, экспертной организации;

8.1.4. при снижении цены Договора без изменения количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

8.1.5. при обоснованном улучшении условий Договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции Договора, не снижающих экономическую эффективность закупки;

8.1.6. при необходимости внесения сведений, отсутствовавших в заявке или документации о закупке, при том, что такие изменения не снижают экономическую эффективность закупки и не ухудшают условия Договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции Договора;

8.1.7. при изменении способа и/или размера обеспечения исполнения Договора, а также необходимости изменения реквизитов сторон и иной информацией, связанной с порядком организации взаимодействия сторон по Договору;

8.1.8. при перемене стороны по Договору, если новая сторона является правопреемником старой стороны по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, или при переходе прав и обязанностей заказчика, предусмотренных Договором, к новому лицу;

8.1.9. при поставке товара, использовании при выполнении работ, оказании услуг материала с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими указанным в Договоре (заявке участника закупки, с которым заключается Договор), выполнения дополнительного объема работ, услуг, в том числе связанных с предметом Договора, без увеличения цены Договора;

8.1.10. в случае изменения законодательства.

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается:

˗ по соглашению Сторон;

˗ по решению суда;

˗ в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае отступления Поставщиком от условий Договора или иных недостатков поставляемого Товара, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В случае неполучения Поставщиком решения посредством почтового отправления моментом вручения ответчику уведомления считается дата, когда истек срок хранения данного почтового отправления в почтовом отделении.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на разрешение в Арбитражный суд Воронежской области.

9.4. К правоотношениям сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, за исключением случаев, указанных в п. 11.3 Договора.

10.3. В случае изменения у одной из Сторон банковских или иных реквизитов, а также системы налогообложения, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону, при этом дополнительное соглашение не заключается.

10.4. Стороны обязаны информировать друг друга о получении каких-либо уведомлений, приказов, требований, указаний административных органов, а также обо всем случившемся, что может повлечь ущемление интересов Сторон в части, касающейся Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения.

10.5. Любое уведомление или сообщение, связанное с исполнением Сторонами обязательств по Договору, должно быть оформлено в письменной форме, подписано направляющей Стороной или уполномоченным лицом, доставлено другой Стороне лично, по адресу электронной почты, с использованием средств факсимильной связи, заказной почты или курьером.

10.6. Все уведомления, сообщения, документы и материалы, предусмотренные Договором, считаются должным образом предоставленными, если они переданы по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

10.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку Товара;

Приложение № 2 - Описание предмета закупки;

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________________

от «___»_______________2024г.

Спецификация на поставку Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора _________________________ рублей ___ копеек

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Приложение № 2

к Договору № ________________

от «___»_______________2024 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

Заполняется на этапе заключения Договора

Извещение_хозяйственные_товары_для_СМП

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСКАДАСТР»

(ППК «Роскадастр»)

Филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

Наименование оператора электронной площадки:

https://www.fabrikant.ru/

ВОРОНЕЖ

2024

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к Извещению, являющиеся неотъемлемой частью Извещения:

Приложение № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены Договора».

Приложение № 2 «Описание предмета закупки»;

Приложение № 3 «Образец заявки на участие в запросе котировок в электронной форме»;

Приложение № 4 «Образец ценового предложения»;

Приложение № 5 «Проект Договора»;

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА»

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на поставку хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с п. 6.5.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного решением наблюдательного совета от 28.12.2022 (протокол от 28.12.2022 №6) цена начальная (максимальная) цена договора, с учетом доведенных лимитов, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать четыре тысячи тридцать) рублей, 00 копеек и включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, все иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, а также сборы, налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС).

Приложение №2

к Извещению о запросе котировок

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

1.Технические характеристики Товара

Поставщиком должна быть осуществлена поставка Товара в соответствии с приведенными ниже характеристиками:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Назначение Товара

Поставляемый Товар предназначен для использования в работе филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области.

3.Требования к качеству Товара

Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам, техническим и функциональным характеристикам, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Весь поставляемый Товар должен иметь надлежащий товарный вид и не быть бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

4.Требования гарантии

Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее срока гарантии изготовителя данного Товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара.

Поставляемый Товар должен иметь гарантии производителя. На поставляемом Товаре должен быть указан срок годности в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Во время гарантийного срока Товара, в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации Товара, не позволяющего использовать Товар по своему предназначению, последний должен быть заменен на аналогичный Товар Поставщиком.

5.Требование безопасности Товара

Поставляемый Товар должен быть безопасен для применения, разрешен для применения на территории РФ, должен иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоверение и санитарно-эпидемиологическое заключение (в установленных случаях).

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

6.Требования к упаковке и маркировке

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность и способность предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Каждое изделие должно иметь маркировку. Маркировка должна быть выполнена типографическим, литографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию. Маркировка должна быть четкой и содержать: наименование изделия, наименование страны-изготовителя, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя или продавца, индекс изделия (при наличии), дату выпуска, обозначение настоящего стандарта, штриховой код (при наличии), товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии).

7.Срок поставки Товара

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора.

8.Адрес поставки Товара

Поставщик производит поставку и разгрузку Товара по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2,склад на 4 этаже. Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы по месту поставки товара, включая подъем на этаж, выполняются силами и за счет Поставщика.

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку хозяйственных товаров

для нужд филиали ППК «Роскадастр» по Воронежской области

Участник закупки:

Для участника, являющегося юридическим лицом:

Наименование __________________________________________________________________________________________

Фирменное наименование

(при наличие)___________________________________________________________________________________

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (если участник закупки является юридическим лицом)____________________________________________________________________________________

Для участника, являющегося индивидуальным предпринимателем:

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)__________________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________________

Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя __________________________________________________________________________________________

Телефон/факс: __________________________________________________________________________________________

Руководитель:______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

ИНН _______________________________________

КПП _______________________________________

ОГРН ______________________________________

кор/счет ____________________________________

р/с _________________________________________

БАНК __________________________________________________________________________________________

БИК _______________________________________

ОКПО _____________________________________

ОКТМО____________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки___________________________________________________________________________________

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме (Далее – «Запрос котировок») на право заключить Договор на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области, а также применимые к данному Запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в Запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы гарантируем соответствие следующим требованиям, установленным Извещением о закупке:

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (в том числе, наличие у участника закупки лицензий (свидетельств о допуске) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих лицензированию (получению свидетельств о допуске) в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора);

- о непроведении ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии у участника конкурентной недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

- об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

- об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о соответствии участника конкурентной закупки указанным в извещении о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

˗ об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) , предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Мы ознакомлены с материалами Извещения о закупке, влияющими на стоимость предмета запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы на поставку канцелярских товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с условиями Извещения о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области в соответствии с требованиями Извещения о закупке и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

5. В случае признания нашей котировочной заявки, выигравшей мы обязуемся подписать договор с публично-правовой компанией «Роскадастр» от имени которой выступает Филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области, поставить товар (оказать услуги, выполнить работы), соответствующий требованиям, установленным в Извещении о закупке, в сроки и на условиях, указанных в Извещении о закупке.

6. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. К настоящей заявке прилагаются: [1]

____________________________ _____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(при наличии)

Приложение № 4

к Извещению о запросе котировок

ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на участие в запросе котировок в электронной форме

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

Мы согласны на поставку хозяйственных товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области, являющиеся предметом Запроса котировок, в полном соответствии с Описанием предмета закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в документации о проведении настоящего Запроса котировок. Предлагаемая нами цена Договора составляет _____________руб. ___ коп. в т. ч. НДС*, при этом стоимость единицы товара составляет _______________ руб. ___ коп. в т. ч. НДС*

- Посмотреть таблицу с данными

Мы ознакомлены с материалами документации, влияющими на стоимость предмета Запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы при поставке канцелярских товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области, поставка товара будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с Описанием предмета закупки в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке канцелярских товаров для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области в соответствии с требованиями документации Запроса котировок и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

____________________________ _____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(при наличии)

*Примечание: в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова
«в т. ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».

Приложение №5

к Извещению о запросе котировок

Проект договора

ДОГОВОР № _____

на поставку хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

г. Воронеж «__» _________ 2024 г.

Публично-правовая компания «Роскадастр» (ППК «Роскадастр»), от имени которой выступает филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденным решением наблюдательного совета публично-правовой компании «Роскадастр» от 28.12.2022 (протокол от 28.12.2022 № 6), заключили настоящий Договор (далее – «Договор»)
о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее - Товар) в количестве, ассортименте и в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение № 1 к Договору) (далее - Спецификация) и Описанию предмета закупки (Приложение № 2 к Договору) (далее - Описание предмета закупки), являющимися неотъемлемой частью Договора, путем его передачи Заказчику на условиях, согласно настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок поставки Товара: в соответствии со сроками, указанными в Описании предмета закупки.

1.3. Место поставки Товара: поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Описании предмета закупки.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________ ( ________________ ) руб. _____ коп. Цена единицы Товара определена в соответствии со Спецификацией.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, транспортных расходов на доставку, стоимость погрузо-разгрузочных работ, в том числе по месту поставки Товара, подъем на этаж, иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, а также сборы, налоги и другие обязательные платежи, подлежащие выплате.

2.3. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Услуг, и иных условий Договора.

2.4. Оплата по Договору за фактически поставленный Товар производится на основании счета, товарной накладной, подписанного обеими сторонами Акта приема-передачи Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования Договора — средства субсидии, предоставленные из федерального бюджета в соответствии со статьей 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик производит поставку товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора. При неоднократном нарушении срока поставки Товара Заказчик утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнить Договор после истечения срока поставки только с согласия Заказчика.

3.1.1. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2. Доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы в месте поставки Товара, включая подъем на этаж, выполняются силами и за счет Поставщика.

3.1.2. Приемка товара по качеству и количеству производится Заказчиком согласно товаросопроводительным документам, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Описании предмета закупки, товарной накладной, сведениями, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, а также другими условиями Договора.

3.2. Приемка Товара по количеству мест производится Заказчиком в момент получения Товара, с участием представителя Поставщика уполномоченного на участие в приемке. При этом фактическое количество полученных мест должно быть отражено в товарно-транспортной накладной.

3.2.1. Приемка Товара по внутритарному количеству и качеству производится Заказчиком:

- при одногородней поставке - не позднее 10 дней;

- при иногородней поставке - не позднее 20 дней после поступления ее на склад Заказчика.

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции условиям Описания предмета закупки (Приложение № 2), Спецификации (Приложение №1) и настоящего Договора, при иногородней поставке, вызов иногороднего отправителя не является обязательным.

3.3. Датой поставки Товара считается дата Акта приема-передачи Товара в месте поставки, подписанного обеими Сторонами.

В случае, если Заказчиком установлены факты ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Поставщику уведомление (требование) о необходимости предоставить Акты приема-передачи товара с учетом неустойки (штрафы, пени) начисленной Заказчиком за ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств в соответствии с разделом 5 Договора. При этом Акт приема-передачи товара, представленный Поставщиком в комплекте отчетных документов, указанных в п. 2.4. раздела 2 Договора, Заказчиком не подписывается.

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления (требования) предоставляет Заказчику исправленные документы.

3.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента получения Товара.

3.5. Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации (Приложение № 1);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Договора.

3.6. По факту приемки Товара Стороны подписывают Акт приема-передачи и товарные накладные.

3.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании.

3.8. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный Товар новым, который должен быть поставлен в срок не более 3 рабочих дней со дня письменного уведомления на условиях настоящего Договора.

3.9. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

3.10. Поставщик оформляет счета-фактуры по всем совершаемым сделкам в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в строках 4, 6, 6а, 6б бланка счета - фактуры Поставщик указывает следующее:

- по строке 4 «Грузополучатель и его адрес»: Филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской области;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2;

- по строке 6 «Покупатель»: ППК «Роскадастр»;

- по строке 6а «Адрес»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Орликов пер., д. 10, стр.1;

- по строке 6б «ИНН/ КПП получателя»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик имеет право:

4.1.1. требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных Договором;

4.1.2. по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1.поставить Заказчику Товар, соответствующий требованиям Договора
и Спецификации, путем его передачи Заказчику на условиях, установленных Договором;

4.2.2. предоставить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 3.1.2 Договора.

4.2.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара и в течение гарантийного срока за свой счет;

4.2.4. при осуществлении поставки Товара обеспечить на объекте Заказчика необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

4.3.2. требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;

4.3.3. в случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Товар надлежайщего качества в соответствии с установленным Договором порядком;

4.3.4.контролировать исполнение Поставщиком условий Договора, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность последнего;

4.3.5. осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3.6. отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям к качеству Товара или не соответствующего условиям настоящего Договора.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. принять и оплатить поставленный Товар надлежайщего качества, соответствующий условиям Договора, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

4.4.2. осуществить в ходе исполнения Договора приёмку и проверку поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций на соответствие условиям настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пять тысяч) рублей 00 копеек.

5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщику начисляется неустойка (штрафы, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается 5 процентов цены Договора, что составляет ____________ рублей.

5.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф и составляет 5000 рублей.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренных Договором Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за фактически поставленный товар. Основанием для вычета является Сводный акт приема-передачи Товара с учетом суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), подписанный Сторонами настоящего Договора.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

5.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, установленных Договором.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Поставщиком является нерезидент Российской Федерации — то Торгово-промышленной палатой страны, где данные обстоятельства имели место).

6.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Договора, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения, и действует
по 29 ноября 2024 года.

7.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 8.1. Договора, в том числе гарантийные, подлежат исполнению в полном объеме.

7.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае отступления Поставщика от условий Договора или иных недостатков результата услуг, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Внесение изменений в Договор на этапе исполнения допускается в том числе в следующих случаях:

8.1.1. если возникла потребность увеличить количество предусмотренного Договором (заключенным по итогам проведения конкурентной закупки) товара, объема работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов, при этом срок действия такого Договора не должен быть истекшим, а цена Договора увеличивается пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, объему оказанной услуги, на основании сметы и (или) спецификации, содержащейся в заключенном Договоре, или соответствующего заключения эксперта, экспертной организации. Такое изменение может быть внесено на основании решения заказчика;

8.1.2. если на момент заключения дополнительного соглашения присутствуют иные основания, которые могут быть применены как основания для закупки у единственного поставщика;

8.1.3. возникла потребность уменьшить предусмотренное Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги. В этом случае цена Договора уменьшается пропорционально исходя из цены единицы товара, работы или услуги либо уменьшаемого количества товара, объема работ, услуг исходя из приложенной к Договору смете либо заключения соответствующего эксперта, экспертной организации;

8.1.4. при снижении цены Договора без изменения количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

8.1.5. при обоснованном улучшении условий Договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции Договора, не снижающих экономическую эффективность закупки;

8.1.6. при необходимости внесения сведений, отсутствовавших в заявке или документации о закупке, при том, что такие изменения не снижают экономическую эффективность закупки и не ухудшают условия Договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции Договора;

8.1.7. при изменении способа и/или размера обеспечения исполнения Договора, а также необходимости изменения реквизитов сторон и иной информацией, связанной с порядком организации взаимодействия сторон по Договору;

8.1.8. при перемене стороны по Договору, если новая сторона является правопреемником старой стороны по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, или при переходе прав и обязанностей заказчика, предусмотренных Договором, к новому лицу;

8.1.9. при поставке товара, использовании при выполнении работ, оказании услуг материала с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими указанным в Договоре (заявке участника закупки, с которым заключается Договор), выполнения дополнительного объема работ, услуг, в том числе связанных с предметом Договора, без увеличения цены Договора;

8.1.10. в случае изменения законодательства.

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается:

˗ по соглашению Сторон;

˗ по решению суда;

˗ в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае отступления Поставщиком от условий Договора или иных недостатков поставляемого Товара, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В случае неполучения Поставщиком решения посредством почтового отправления моментом вручения ответчику уведомления считается дата, когда истек срок хранения данного почтового отправления в почтовом отделении.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на разрешение в Арбитражный суд Воронежской области.

9.4. К правоотношениям сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, за исключением случаев, указанных в п. 11.3 Договора.

10.3. В случае изменения у одной из Сторон банковских или иных реквизитов, а также системы налогообложения, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону, при этом дополнительное соглашение не заключается.

10.4. Стороны обязаны информировать друг друга о получении каких-либо уведомлений, приказов, требований, указаний административных органов, а также обо всем случившемся, что может повлечь ущемление интересов Сторон в части, касающейся Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения.

10.5. Любое уведомление или сообщение, связанное с исполнением Сторонами обязательств по Договору, должно быть оформлено в письменной форме, подписано направляющей Стороной или уполномоченным лицом, доставлено другой Стороне лично, по адресу электронной почты, с использованием средств факсимильной связи, заказной почты или курьером.

10.6. Все уведомления, сообщения, документы и материалы, предусмотренные Договором, считаются должным образом предоставленными, если они переданы по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

10.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку Товара;

Приложение № 2 - Описание предмета закупки;

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________________

от «___»_______________2024г.

Спецификация на поставку Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора _________________________ рублей ___ копеек

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Приложение № 2

к Договору № ________________

от «___»_______________2024 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области

Заполняется на этапе заключения Договора

Указывается перечень обязательных приложений к форме заявки в соответствии с п. 37 Извещения ↑