Тендер - Поставка хозяйственных товаров №270233740

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Извещение

Извещение_Поставка_хозтоваров_ЗК_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к Извещению, являющиеся неотъемлемой частью Извещения:

Приложение № 1 «Описание предмета закупки»;

Приложение № 2 «Проект договора»;

Приложение № 3 «Образец заявки на участие в запросе котировок в электронной форме»;

Приложение № 4 «Образец ценового предложения»;

Приложение № 5 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

Описание предмета закупкина поставку хозяйственных товаров

для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Кемеровской области - Кузбассу

1. Заказчик:филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Кемеровской области - Кузбассу (филиал ППК «Роскадастр» по Кемеровской области - Кузбассу).

2. Наименование закупки:Поставка хозяйственных товаров для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу (далее – Товар).

3. Адрес поставки Товара:г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21, каб. 103.

4. Срок поставки Товара:в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения договора.

5. Условия поставки Товара:

5.1. В соответствии с условиями договора.

5.2. Доставка и разгрузка Товара (а также подъем на этаж) производятся силами и за счет Поставщика.

6. Требования к поставляемому Товару:

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

7. Качественные характеристики поставляемого товара:

7.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

7.2. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар является новым (товаром, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге или иным обременением.

8. Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №ЗК-03/2024

г. Кемерово «__» _________ 2024 г.

Публично-правовая компания «Роскадастр» в лице директора филиала ППК «Роскадастр» по Кемеровской области - Кузбассу Ермолина Андрея Павловича, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Доверенности от 01.01.2023 г. № 42/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг публично-правовой компании «Роскадастр», утвержденного решением наблюдательного совета публично-правовой компании «Роскадастр» от 28.12.2022 (протокол от 28.12.2022 № 6), на основании протокола ________________________ № _______________ от «___» __________ 20__ г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему ДоговоруПоставщик принимает на себя обязательства по Поставке хозяйственных товаров для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу(далее –Товар) в соответствии с требованиями, установленными в Описании предмета закупки (Приложение № 1 к Договору) (далее – Описание предмета закупки) иСпецификации (Приложение № 2 к Договору) (далее – Спецификация), являющимся неотъемлемой частью Договора,а Заказчик обязуется принять и оплатить Товарв соответствие с условиями настоящего Договора.

1.2. Место поставки Товара: г. Кемерово, ул. Тухачевского, зд. 21, каб. 103.

1.3. Срокпоставки Товара:в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключениядоговора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% _______________рублей ___ копеек (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.). Цена Товара определена в соответствии со Спецификацией.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, все иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, а также сборы, налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора.

При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, указанных в пунктах 9.1 настоящего Договора.

2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком за фактическипоставленный Товар на основании счета, счет – фактуры (при наличии НДС), подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемкиТовара (Приложение № 3 к Договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счетПоставщика, указанный в Договоре, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемкитовара (Приложение № 3 к Договору).

Поставщик вправе предоставить Заказчику универсальный передаточный документ (далее – УПД) при его использовании в бухгалтерском учете Поставщика. При этом УПД заменяет собой счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12.

Авансирование не предусмотрено.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования Договора —За счет средств субсидии из федерального бюджета и (или) за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения лицевого счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты лицевого счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроком, объемом и в порядке, указанными вОписании предмета закупкии Спецификации.

3.2. Поставщикв течение 5 рабочих дней со дня фактичеки поставленного Товарапередает Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные оригиналы отчетных документов:

- счет;

- счет-фактура (при наличии);

- акт сдачи-приемки товара.

Оригиналы отчетных документов передаются Поставщиком по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.

3.3. Актсдачи-приемкитовара оформляется в двух экземплярах, по одному для Поставщика и Заказчика.

3.4. Актсдачи-приемки товара, подписанный обеими Сторонами, является основанием для оплаты.

3.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения надлежащим образом оформленных отчетных документов, Заказчик осуществляет приемку поставленного товара и проверку отчетных документов на соответствие требованиям Спецификации, Описания предмета закупки и Договора, и в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт осдачи-приемки товара.

3.6. Поставщик вправе предоставить Заказчику универсальный передаточный документ (далее – УПД) при его использовании в бухгалтерском учете Поставщика. При этом УПД заменяет собой счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12.

3.6. При выявлении в поставленном Товаре и/или отчетных документах несоответствий условиям Договора, препятствующих приемке, Заказчик в течение срока, указанного в п. 3.5. Договора, составляет Акт несоответствия с указанием выявленных несоответствий и сроков их устранения. Акт несоответствия подписывается Заказчиком и направляется с сопроводительным письмом Поставщику. Поставщик обязуется в срок до 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта несоответствия устранить указанные в Акте несоответствия за свой счет.

В случае устранения Поставщиком несоответствий условиям Договорав поставленном Товаре и/или отчетных документах в установленный в Акте несоответствия срок начисление неустойки (штрафа, пени) Заказчиком не осуществляется.

3.7. Повторная приемка поставленного Товара осуществляется после устранения несоответствий в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора. Акт сдачи-приемкитоварапо Договору в этом случае подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех несоответствий поставленного Товара.

3.8. В случае, если Заказчиком будут установлены факты ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, не препятствующие приемке поставленого Товара, Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.5. Договора, направляет Покупателю требование о необходимости предоставить Актсдачи-приемкитовара с учетом неустойки (штрафа, пени) начисленных Заказчиком за ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств в соответствии с разделом 6 Договора. При этом Актсдачи-приемкитовара, представленный Поставщиком в комплекте отчетных документов, указанных в п. 3.2. раздела 3 Договора, Заказчиком не подписывается.

3.9. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика информации, указанной в п. 3.8. раздела 3 Договора, предоставляет Заказчику оригинал исправленного Акта о приемке товара.

3.10. При отсутствии замечаний к документам, представленным Поставщиком в соответствии с п. 3.2. и п. 3.9. Договора, Заказчик подписывает Актсдачи-приемкитовара и направляет его в адрес Поставщика в течение 30 (тридцать) дней с даты подписания.

3.11. Товар, не соответствующие условиям Договора, считаются не поставленными и оплате не подлежат.

3.12. В случае просрочки Поставщиком своих обязательств на поставку товара, в том числе из-за устранения недостатков по вине Поставщика в соответствии с требованиями раздела 3 Договора уплата неустойки (штрафа, пеней) осуществляется в соответствии с разделом 6 Договора.

3.13. Окончание срока действия Договора не является основанием для отказа Постовщика от поставки Товара в полном объеме и в соответствие с требованиями Договора.

3.14. В случае, если по истечении сроков устранения выявленных несоответствий Поставщик поставил товар не в соответствие с требованиями Договора, Заказчик вправе отказаться от оплаты поставки товара.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Своевременно и качественно поставить Товар в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Описанием предмета закупки.

4.1.2. Предоставлять Заказчику сведения и документы, необходимые для поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и Описания предмета закупки.

4.1.3. Своевременно передавать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы в соответствии с п. 3.2. раздела 3 Договора.

4.1.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине несоответствия в ходе поставки Товара, предусмотренных Договором и Описанием предмета закупки.

4.1.5. Исполнять полученные в ходе поставки Товара указания Заказчика, а также в срок, установленный п. 3.6. раздела 3 Договора, устранять обнаруженные Заказчиком несоответствия поставленному товару.

4.1.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств.

4.1.7. При невозможности поставки Товара по причинам, не зависящим от Поставщика, письменно, с указанием причин невозможности поставки Товара, уведомить об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления невозможности поставки Товара.

4.1.8. Гарантировать качество поставленного Товара.

4.1.9. Устранять своими силами и за свой счет допущенные по его вине нарушения Договора.

4.2.Поставщик вправе:

4.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для поставки Товара по Договору.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за поставленный Товар.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Произвести приемку поставленного Товара в соответствии с разделом 3 Договора, при отсутствии претензий относительно сроков, качества, объема, соответствия поставленного Товара требованиям Описания предмета закупки.

4.3.2. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с разделом 2 Договора после представления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.2. раздела 3 Договора.

4.4.Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе его исполнения.

4.4.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

4.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.4.4. В случае частичного или полного несоответствия поставленного Товара требованиям Описания предмета закупки не производить оплату за поставленный Товар.

4.4.5. Проводить экспертизу поставленный Поставщиком Товар, предусмотренных Договором, с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по Договору Поставщиком удержать неустойки (штрафы, пени) начисленные в соответствии с разделом 6 Договора из платежа Поставщику за поставленный Товар, с отражением в Актесдачи-приемкитовара.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качественный поставленный Товар.

5.2. Требования к качеству поставленного Товара установлены Описанием предмета закупки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены Договора, что составляет - ____________.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 10% от цены Договора, что составляет - ____________.

6.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удержать неустойку из суммы, подлежащей оплате Поставщику за фактически поставленный Товар.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, установленных Договором.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком вычитает сумму неустойки (штрафов, пени), предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с настоящим разделом. Основанием для вычета является Акт приема-передачи Товара с учетом суммы неустойки (штрафа, пени), подписанный Сторонами настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место.

7.4. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Договора, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по30.06.2024г. включительно,а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

8.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 8.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, указанных в п. 11.3. раздела 11 Договора.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если возникла потребность увеличить количество предусмотренного договором (заключенным по итогам проведения конкурентной закупки) товара, объема работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов, при этом срок действия такого договора не должен быть истекшим, а цена договора увеличивается пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, объему оказанной услуги, на основании сметы и (или) спецификации, содержащейся в заключенном договоре, или соответствующего заключения эксперта, экспертной организации. Такое изменение может быть внесено на основании решения Заказчика. При поставке товара, использовании при выполнении работ, оказании услуг материала с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), характеристиками по качеству, не уступающими указанным в договоре (заявке участника закупки, с которым заключается договор), выполнения дополнительного объема работ, услуг, в том числе связанных с предметом договора, без увеличения цены договора.

9.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество которых является улучшенным по сравнению с таким качеством, указанным в Договоре.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается:

˗ по соглашению Сторон;

˗ по решению суда;

˗ в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

9.6. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащее уведомление Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления данного решения.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области г. Кемерово.

9.10. К правоотношениям сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Постовщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, за исключением изменений, указанных в п. 11.3. раздела 11 Договора.

11.3. В случае изменения у одной из Сторон банковских или иных реквизитов, а также системы налогообложения, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону, при этом дополнительное соглашение не заключается.

11.4. Стороны обязаны информировать друг друга о получении каких-либо уведомлений, приказов, требований, указаний административных органов, а также обо всем случившемся, что может повлечь ущемление интересов Сторон в части, касающейся Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения.

11.5. Любое уведомление или сообщение, связанное с исполнением Сторонами обязательств по Договору, должно быть оформлено в письменной форме, подписано направляющей Стороной или уполномоченным лицом, доставлено другой Стороне лично, по адресу электронной почты, с использованием средств факсимильной связи, заказной почты или курьером.

11.6. Все уведомления, сообщения, документы и материалы, предусмотренные Договором, считаются должным образом предоставленными, если они переданы по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

11.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Описание предмета закупки;

Приложение № 2 –Спецификация на поставку товара;

Приложение № 3 – Форма актасдачи-приемкитовара.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ЗК-03/2024

от «____» ___________ 2024 г.

Описание предмета закупки

(Содержание Описание предмета закупки – Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок)

Приложение № 2

к договору № ЗК-03/2024

от «____» ___________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:Цена Договора составляет _____ (_____________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 % _______________рублей ___ копеек (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору №ЗК-03/2024

от «____» ___________ 2024 г.

АКТ №

сдачи-приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг)

" ___ " ________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся,ответственное лицо Заказчика, в лице директора филиала ППК "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу Ермолина А.П., с одной стороны, иответственное лицо Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), в лице __________________________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) по состоянию на "___"________20___ г. поставил Заказчику товар (выполнил работы, оказал услуги) по контракту от ___________ г. № ________ в объемах, приведенных ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Стоимость товара (выполненных работ, оказанных услуг) составляет ______(______) рублей ____ копеек, в том числе НДС______(______) рублей ____ копеек .

3.Фактическое количество товара (работ, услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта.

4. Фактическая поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществлена в срок, установленный контрактом (с нарушением срока).

5. Претензий Заказчик не имеет (имеет).

6. Товар (работа, услуга) по контракту принят ответственным работником Заказчика: ___________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участник закупки:

Для участника, являющегося юридическим лицом:

Наименование__________________________________________________________________________________________

Фирменное наименование

(при наличии)___________________________________________________________________________________

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (если участник закупки является юридическим лицом)______________________________________________________________________________

Для участника, являющегося индивидуальным предпринимателем:

Фамилия, имя, отчество

(при наличии)__________________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________________

Адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя __________________________________________________________________________________________

Телефон/факс: __________________________________________________________________________________________

Руководитель:______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

ИНН _______________________________________

КПП _______________________________________

ОГРН ______________________________________

кор/счет ____________________________________

р/с _________________________________________

БАНК ______________________________________

БИК _______________________________________

ОКПО _____________________________________

ОКТМО____________________________________

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки___________________________________________________________________________________

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме (Далее – «Запрос котировок») на право заключить Договорна поставку хозяйственных товаров для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу, а также применимые к данному Запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участия в Запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы гарантируем соответствие следующим требованиям, установленным Извещением о закупке:

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (в том числе, наличие у участника закупки лицензий (свидетельств о допуске) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих лицензированию (получению свидетельств о допуске) в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора);

- о непроведении ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии у участника конкурентной недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

- об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

- об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о соответствии участника конкурентной закупки указанным в извещении о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

˗ об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Мы ознакомлены с материалами Извещенияо закупке, влияющими на стоимость предмета запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы на поставку товара для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Кемеровской области - Кузбассу будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с условиями Извещения о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар для нужд ППК «Роскадастр» в соответствии с требованиями Извещения о закупке и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

5. В случае признания нашей котировочной заявки, выигравшей мы обязуемся подписать договор с филиалом ППК "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу, поставить товар, соответствующий требованиям, установленным в Извещении о закупке, в сроки и на условиях, указанных в Извещении о закупке.

6. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

7. К настоящей заявке прилагаются:1

____________________________ _____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(при наличии)

Приложение № 4

к Извещению о запросе котировок

ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на участие в запросе котировок в электронной форме

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы согласнына поставку хозяйственных товаров для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу, являющиеся предметом Запроса котировок, в полном соответствии с Описанием предмета закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении настоящего Запроса котировок. Предлагаемая нами цена Договора составляет _____________руб. __ коп. в т. ч. НДС*, при этом стоимость единицы товара составляет _______________ руб. ___ коп. в т. ч. НДС*

- Посмотреть таблицу с данными

Мы ознакомлены с материалами извещения, влияющими на стоимость предмета Запроса котировок и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы припоставке хозяйственных товаров для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Кемеровской области - Кузбассу, поставка будет в любом случае осуществлено в полном соответствии с Описанием предмета закупкив пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации Запроса котировок и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

____________________________ _____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(при наличии)

*Примечание«в т. ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».

Приложение №5

к Извещению о запросе котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора состовляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Триста двадцать девять тысяч двести девяносто восемь рублей 00 копеек), и включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС).

Указывается перечень обязательных приложений к форме заявки в соответствии с п. 37 Информационной карты