Тендер - Поставка хозяйственных товаров №284764236

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• SYS_NOTIFIC_MZ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 Извещение

В данной торговой процедуре могут принимать участие организации МСП и самозанятыеИзвещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о заказчике - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными Информация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с даннымиРешение - Посмотреть таблицу с даннымиДругие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Извещение об осуществлении закупки у СМСП по принципу "электронного магазина"

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_хозтовары

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 221

г. Воткинск «___» _________ 2024г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и автономное образовательное учреждение «Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» (Удмуртский кадетский корпус), в лице директора Караваевой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, обоснование осуществления закупки: п.3 Приложения к Распоряжению Правительства УР от 18.04.2023 № 280-р «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики…», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По договору Поставщик обязуется по заявке Заказчика поставить хозяйственные товары в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить данный товар.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар с надлежащим качеством.

2.1.2. Поставить товар своевременно и в полном объеме в течение 10 (деасяти) рабочих дней с момента подписания Договора поставки.

2.1.3. При поставке товара предоставить Заказчику Сертификаты соответствия на каждый вид товара.

2.1.3. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки товара Поставщик допустил отступления от условий договора, ухудшившее качество поставляемого товара, в течение 10 дней.

2.2. Заказчик обязан:

2.1.2. Оплатить за товар по цене согласно предъявленного счёта, после поставки товара в полном объеме и подписания товарной накладной (Заказчиком).

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Требовать в кратчайшие сроки устранения дефектов, допущенных по вине Поставщика, обнаруженных в течение гарантийного срока.

3. ЦЕНА ДОГОВОРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата за товар производится в соответствии с ценами, действующими на день их оказания и составляет __________,00 руб. (_________________________ рублей 00 копеек), НДС не облагается/ с учетом НДС. Цена Договора включает в себя, помимо стоимости товара, также и стоимость дополнительных затрат (упаковки, маркировки, погрузки/разгрузки, доставки, оформления необходимой документации и прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора), НДС не облагается.

3.2. Оплата за товар производится путем перечисления на расчетный счёт Поставщика суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме и подписания товарной накладной Заказчиком.

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком за счет средств бюджета Удмуртской Республики. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ при заключении данного договора, могут быть изменены по соглашению сторон: размер, срок оплаты и (или) объём поставляемого товара в случае уменьшения получателю бюджетных средств, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков установленных в п. 2.1.2. настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от Цены договора.

4.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

4.4. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, Поставщик имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штраф) из любых платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6. Проценты за пользование денежными средствами в рамках положений п.1.ст. 317.1 ГК РФ, в случае своевременного исполнения обязательств, сторонами не начисляются.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, оформляемому в письменной форме.

5.3. Любая из Сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств в течение более чем 30 (тридцати) календарных дней, письменно известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до этого.

5.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по заявлению Заказчика, направленному Поставщику не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они оформлены в письменной форме и подписаны обоими сторонами.

6.3. Все споры между сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде УР.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 221 от «___» ___________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма договора: ______________,00 руб. (____________________________ рублей 00 копеек), в том числе НДС.

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора поставки.

Авансирование по договору не производится. Оплата производится после поставки товара в полном объеме и подписания товарной накладной Заказчиком.

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Серова, д. 14, с 09:00 до 17:00 (кроме выходных).

Доставка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, а также быть свободным от любых обременений и любых прав на него третьих лиц.

В случае поставки товара не соответствующего Заказу по качеству и комплектности, срок замены закупаемых товаров не должен превышать 10 календарных дней.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться свидетельствами технического регламента Таможенного союза 019/2011 и 017/2011, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику Сертификат соответствия на каждый вид товара.

Тара (упаковка), в которой поставляется товар, должна обеспечивать его сохранность и возврату не подлежит. Требования к транспортировке в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Требования к упаковке в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности товаров, являющихся предметом закупки, товар должен быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья человека, и не должен наносить вреда имуществу Покупателя. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

Все требования, изложенные в техническом задании, обязательны для исполнения в полном объеме.

- Посмотреть таблицу с данными