Тендер - Поставка хозяйственных товаров для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области " Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1"в 2024 году №267687722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Самарская облМесто поставки (адрес):г. Самара, ул. Молодогвардейская,54/59
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.03.2024 по 13.03.2024Место предоставления документации:электронная торговая площадка: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»Порядок предоставления документации:в соответствии с документацией запроса котировок в электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 2024_обоснование_нмцд_поставка_хоз_товары_от_04.03 - Посмотреть таблицу с данными2024_техническое_задание_поставка_хоз_товары_от_04.03_(3)xx

Приложение № 2

к договору

№ ____________ от "_____"________________20240 г.

Техническое задание

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1».

Предмет договора: Поставка хозяйственных товаров для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» в 2024 году

Способ размещения заказа: запрос котировок в электронной форме

Источник финансирования: Средства, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Порядок формирования цены: Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 рублей ( Двести тысяч пятьсот сорок шесть рублей 60 копеек)

Сведения о валюте: Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

Основные требования к Товару:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям поставки товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям иной нормативно-технической документации и подтверждаться:

- декларацией о соответствии (сертификатом качества) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждения соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ и нормативной документацией.

В случае передачи товара (а также упаковки) ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику во время приемки товара, а также в течение срока реализации товара, кроме случая обнаружения скрытых недостатков.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения.

В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и вызывает представителя Поставщика. Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

После подписания сторонами акта Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней производит замену бракованного, некачественного товара или его части без расходов со стороны Заказчика на товар, соответствующий договору.

Претензия о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения Поставщиком. В случае неполучения ответа на претензию Заказчик вправе передать рассмотрение спора в арбитражный суд Самарской области.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и разделом 7 Договора. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе удержать неустойку, сумму штрафа из суммы обеспечения.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта (счета-фактуры) в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

Срок поставки товара: Поставка осуществляется с момента заключения Договора не позднее 7 дней . Ассортимент и количество фактически поставленного Товара определяется товарной или товарно – транспортной накладной. Обеспечить надлежащие условия хранения товара на всех этапах поставки, включая закупку, хранение, транспортировку и доставку. Поставка товара производится транспортом Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Транспорт поставщика должен соответствовать санитарным требованиям.

Место поставки товара: г. Самара, ул. Молодогвардейская,54/59

Требования к участникам размещения заказа:

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; сведений об участниках размещения заказа; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 22 марта 2013 года №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках размещения заказа.

Согласовано:

Специалист по закупкам Е.В. Гапонов

Начальник хозяйственного отдела М.С. Юрченко

04.03.2024 года

2024_проект_договора_поставка_хт_от_04.03_xx

ДОГОВОР №_____

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Хайкина Максима Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и , __________________________________________ , в лице ____________________________ действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании с Федерального Закона № 223 от 18.07.2011 года, в соответствии с Положением о закупках ГБУЗ СО «СГКСП№1» № 864 от 15.06.2023 года, гл.4.3, ч.3.3.3 п 4.3.3.2., по итогам проведенного запроса котировок в электронной форме , на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме № _____ от «____»_____________ 2024 года заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом настоящего договора является поставка хозяйственных товаров для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области " Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1".

1.2. Наименование, количество, характеристика, стоимость Товара указываются в Спецификации (приложение № 1 к Договору) и (или) Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

1.3. Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не используется, и не использовался Поставщиком в производственной деятельности.

1.4. Поставщик декларирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков требований третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ( ), НДС %; НДС не облагается.

Источник финансирования: средства, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов

При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

Цена Договора подлежит изменению при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.

2.3. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара, стоимости охраны груза при транспортировке, стоимости транспортировки груза на склад заказчика, стоимости тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается: дата, номер счета и договора.

2.5. Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта (счета-фактуры) в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

2.6. Датой (днем) оплаты Договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.

2.8. Товар, не заказанный заказчиком в порядке, установленном в Спецификации, являющейся приложением к настоящему договору, приемке и оплате не подлежит. Если же заказчик принял такой товар, то этот товар подлежит оплате по ценам, установленным настоящим договором.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке. Требования к качеству и комплектности Товара указываются в Техническом задании.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы, не является предметом иных договорных (договорных) обязательств и свободный от любых прав третьих лиц.

3.2.1.2. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком.

3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.4. Сроки годности на поставляемый Товар указываются в Техническом задании.

3.6. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

3.7. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

3.8. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, а также использование товаров при выполнении работ, оказании услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются:

- такими же или улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

- улучшенными (при наличии) дополнительными характеристиками, не указанными в договоре.

3.9. При обнаружении в течение срока годности товара Заказчиком недоброкачественного, фальсифицированного либо контрафактного товара Поставщик обязан по выбору Заказчика за свой счет осуществить замену товара либо возвратить уплаченную за товар сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА [1]

4.1 Место, сроки, условия (периоды) поставки указываются в техническом задании. Поставка заказчику товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к Договору), осуществляется поставщиком партиями, на основании заявок заказчика, подаваемых им по мере нуждаемости в том или ином Товаре в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента поставки, посредством телефонной, факсимильной связи, телефонограммы или электронной почты, если иной срок не предусмотрен техническим заданием.

В случае поставки Товара одной партией поставка осуществляется в срок, установленный техническим заданием. Заказчик по согласованию с поставщиком может внести изменения в заявку.

4.2. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

4.3. Заказчик осуществляет приемку Товара по его количеству и соответствию товара условиям договора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его поставки.

В случае если при приемке или после приемки Товара будет обнаружен несоответствующий ассортименту и (или) характеристикам, сроку годности, без надлежащих документов Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, о чем составляется Акт или делается соответствующая запись в накладной ответственным за прием Товара лицом.

4.4. В случае поставки Товара не соответствующего условиям договора и (или) без надлежащих документов Поставщик обязан заменить Товар на соответствующий условиям договора и (или) предоставить документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления такого требования Заказчиком.

4.5. Передача Товара оформляется товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортной накладной), подписываемой уполномоченными представителями обеих сторон. Датой поставки Товара считается дата подписания накладной уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. Документами для оплаты товаров по факту их поставки являются счета-фактуры (или счета в случае цены без НДС) и накладные, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон.

4.7. По окончании поставки всего требуемого Заказчиком Товара, предусмотренного договором и заявками Заказчика, Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Заказчику заверенный им окончательный Акт приема-передачи Товара (в двух экземплярах), в котором отражается информация о сторонах договора, реквизитах договора, о количестве всего поставленного Товара с указанием единиц измерения по ОКЕИ, реквизитов накладных. Указанный Акт рассматривается уполномоченным представителем Заказчика и в случае отсутствия мотивированного отказа заверенный Заказчиком экземпляр передается Поставщику.

4.8. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента приемки Товара Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

4.9. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения права собственности на Товар.

4.10. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по Договору.

4.11. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недопоставленного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки некачественного или недопоставленного Товара. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

4.12. Для проверки поставленного Товара, в части соответствия его условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара.

4.13. Для проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

4.14. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 4.12 Договора, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.15. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.16. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного Товара осуществляется в порядке, установленном в Техническом задании, в срок не более 1 (одного) рабочего дня и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в срок не более пяти рабочих дней приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.18. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены Товара и возмещения убытков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Договора и приложений к нему.

5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, соисполнителем в рамках исполнения настоящего Договора.

5.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по Договору обязан:

5.2.1. Направлять поставщику заявку на поставляемый товар посредством телефонной, факсимильной связи, телефонограммы или электронной почты с указанием ассортимента и количества при осуществлении поставки по заявкам согласно Спецификации;

5.2.2. Обеспечить приемку поставленного Товара.

5.2.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Договора.

5.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик по Договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки Товара.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей.

6.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик по Договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами по товарным накладным.В случае поставки Товара по заявкам заказчика обеспечить поставку товара на основании заявок заказчика с периодичностью, установленной в спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнение заявок заказчика осуществляется поставщиком в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки, в полном объеме по ассортименту и количеству продукции. В случае поставки Товара одной партией поставка осуществляется в срок, установленный техническим заданием;

6.2.2. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет 10 дней с момента получения запроса Заказчика.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Договору.

6.2.6. Предоставлять заказчику акт сверки по настоящему договору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.2.7. В случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товара сверх фактически поставленного количества товара Поставщик обязан возвратить сумму излишне полученных денежных средств Заказчику.

6.2.8. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.9. Поставщик дает согласие на проведение в отношении него проверок Заказчиком и органами государственного финансового контроля в части, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.2.10. В случае изменения своего расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором , а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором , Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 % цены Договора за каждый случай.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере: 1000,00 рублей.

7.5 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам:

Получатель: ГБУЗ СО «СГКСП № 1»

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 ;КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Министерство управления финансами Самарской области (ГБУЗ СО «СГКСП № 1», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ //УФК по Самарской области г. Самара; БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет бюджетного учреждения (расчетный счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (корр. счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие необходимых денежных средств.

7.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7.9. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

8.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня их получения.

8.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30 июня 2024 г., а в части расчетов - до полного их завершения.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

9.3. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.

9.6. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.

9.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Поставщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Поставщик обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Договора, для любых целей без предварительного согласия Заказчика.

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Поставщика Договором, не распространяются на общедоступную информацию.

Поставщик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Договору требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.11. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9.12. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

9.13. Приложение № 1 «Спецификация», Приложение № 2 «Техническое задание» являются неотъемлемой частью Договора.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№ ____________ от "_____"________________2024 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору

№ от " " 2024г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

↑

2024_котировочная_документация_поставка_хт_от_04.03_. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГБУЗ СО «СГКСП №1»

___________________М.Б. Хайкин

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1".

Самара 2024

Содержание:

Часть I. Общие положения

Часть II. Порядок проведения запроса котировок

2.1. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска

2.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок

2.3. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок

2.4. Признание запроса котировок несостоявшимся

2.5. Заключение договора с победителем запроса котировок

Часть III. Информационная карта

Часть IV. Техническое задание

Часть V. Проект договора

Часть VI. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе котировок

Часть I. Общие положения

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, в соответствии с Положением о закупках, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Самарской области от 15 июня 2023 года № 864, для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1»», (далее по тексту документации – Положение о закупке), иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. .

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об запросе котировок в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в Единой Информационной Системе в сфере закупок : www.zakupki.gov.ru , www.com.roseltorg.ru .

Заказчик – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1» (далее – ГБУЗ СО «СГКСП №1»).

Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в Положении о закупке для нужд Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами договора.

Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе (до ее ввода - на официальном сайте) извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

Информация о закупке путем проведения запроса котировок сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении запроса котировок и документации о закупке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупке.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок.

1.3. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае не ознакомления участниками закупки с информацией об изменении документации, извещения о проведении закупки или отказе от проведения запроса котировок.

1.4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, требуемую Заказчиком, указанные в документации о закупке в соответствии с Положением о закупке, а также:

- согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, в случае наличия в извещении об осуществлении закупки указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии), либо согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, с указанием конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным извещением о запросе котировок, и указание на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии) при условии отсутствия в данном извещении о проведении запроса котировок указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии);

- в случаях, предусмотренных извещением о закупке, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге);

- предложение участника закупки о цене договора, цена единицы товара, работы, услуги, информация о стране происхождения товара и производителе товара (в случае если Заказчиком установлено такое требование);

- заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

Часть II. Порядок проведения запроса котировок

2.1. Требования к участникам процедур закупки, условия допуска

2.1.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам процедур закупок:

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг которые, являются предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

2.1.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в Положение о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям, в том числе в отношении его квалификационных данных.

2.1.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок определенных товаров, работ, услуг, единые дополнительные требования, в том числе к наличию:

- финансовых ресурсов для исполнения договора;

- оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

- опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;

- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

- предоставления образца товара, предлагаемого участником к закупке.

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их измерения. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может устанавливаться в размере до 30 процентов от НМЦ договора на выполнение работ по проектированию и строительству объектов капитального строительства. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может устанавливаться в отношении цены ранее исполненного договора в размере до 50 процентов от НМЦ договора. Параметры, по которым будет определяться соответствие закупаемых товаров, работ, услуг, а также требования к участникам закупки, указываются Заказчиком в документации о закупке.

2.1.4. Указанные в Положение о закупке требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

2.1.5. Запрещается предъявление участникам проведения закупки требований, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке и документацией о закупке.

2.1.6. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям документации о закупке, а также требования к их оформлению определяются документацией о закупке.

2.1.7. Несоответствие участника закупки установленным обязательным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

2.1.8. При осуществлении закупки Заказчик отказывает в допуске к участию в процедурах закупок в случаях:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений.

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке.

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную НМЦ договора, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией о закупке.

5) представления участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных данных.

6) При осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована либо предлагаемая таким участником цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении договора участник закупки отказывается.

2.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок

2.2.1. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, в том числе, в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок.

2.2.2. Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

2.2.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.

2.2.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

2.3. Открытие доступа к поданным заявкам и порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок

2.3.1. Комиссия начинает рассматривать заявки на участие в запросе котировок и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок после наступления срока, указанного в извещении о запросе котировок в качестве срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

В течение 5 дней с даты окончания подачи заявок комиссия рассматривает заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

2.3.2. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

2.3.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

2.3.4. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе котировок по основаниям, предусмотренным Положением о закупках. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

2.3.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, пунктов Положения о закупке, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, положений заявки на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещается в единой информационной системе (до ее ввода - на официальном сайте) в срок, указанный в Положение о закупке.

Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

2.3.6. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

2.4. Признание запроса котировок несостоявшимся

2.4.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

2.4.2. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

2.4.3. В случае, если запрос котировок признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка, которая признана соответствующей установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса котировок или только одна заявка соответствует требованиям в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником закупки на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок.

2.4.4.При признании запроса котировок несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участия в закупке, в случае отклонения всех заявок или при уклонении участников с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в соответствии с Положением о закупке по цене, не превышающей НМЦ договора либо изменить условия договора и осуществить закупку предусмотренными Положением о закупке способами.

2.5. Заключение договора с победителем запроса котировок

2.5.1. Заказчик обязан передать проект договора победителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

2.5.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора.

2.5.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе (до ее ввода - на официальном сайте) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

2.5.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При этом заключение договора для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить закупку иными способами, предусмотренными Положением о закупке.

Часть III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Часть IV. Техническое задание

Техническое задание

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1».

Предмет договора: Поставка хозяйственных товаров для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» в 2024 году

Способ размещения заказа: запрос котировок в электронной форме

Источник финансирования: Средства, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Порядок формирования цены: Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 рублей ( Двести тысяч пятьсот сорок шесть рублей 60 копеек)

Сведения о валюте: Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

Основные требования к Товару:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям поставки товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям иной нормативно-технической документации и подтверждаться:

- декларацией о соответствии (сертификатом качества) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждения соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ и нормативной документацией.

В случае передачи товара (а также упаковки) ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику во время приемки товара, а также в течение срока реализации товара, кроме случая обнаружения скрытых недостатков.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения.

В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и вызывает представителя Поставщика. Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

После подписания сторонами акта Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней производит замену бракованного, некачественного товара или его части без расходов со стороны Заказчика на товар, соответствующий договору.

Претензия о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения Поставщиком. В случае неполучения ответа на претензию Заказчик вправе передать рассмотрение спора в арбитражный суд Самарской области.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и разделом 7 Договора. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе удержать неустойку, сумму штрафа из суммы обеспечения.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта (счета-фактуры) в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

Срок поставки товара: Поставка осуществляется с момента заключения Договора не позднее 7 (семи) дней . Ассортимент и количество фактически поставленного Товара определяется товарной или товарно – транспортной накладной. Обеспечить надлежащие условия хранения товара на всех этапах поставки, включая закупку, хранение, транспортировку и доставку. Поставка товара производится транспортом Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Транспорт поставщика должен соответствовать санитарным требованиям.

Место поставки товара: г. Самара, ул. Молодогвардейская,54/59

Требования к участникам размещения заказа:

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; сведений об участниках размещения заказа; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 22 марта 2013 года №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках размещения заказа.

Часть V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_____

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Хайкина Максима Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и , __________________________________________ , в лице ____________________________ действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании с Федерального Закона № 223 от 18.07.2011 года, в соответствии с Положением о закупках ГБУЗ СО «СГКСП№1» № 864 от 15.06.2023 года, гл.4.3, ч.3.3.3 п 4.3.3.2., по итогам проведенного запроса котировок в электронной форме , на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме № _____ от «____»_____________ 2024 года заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом настоящего договора является поставка хозяйственных товаров для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области " Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1".

1.2. Наименование, количество, характеристика, стоимость Товара указываются в Спецификации (приложение № 1 к Договору) и (или) Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

1.3. Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не используется, и не использовался Поставщиком в производственной деятельности.

1.4. Поставщик декларирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков требований третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ( ), НДС %; НДС не облагается.

Источник финансирования: средства, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов

При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

Цена Договора подлежит изменению при изменении сроков (периодов) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ.

2.3. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара, стоимости охраны груза при транспортировке, стоимости транспортировки груза на склад заказчика, стоимости тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается: дата, номер счета и договора.

2.5. Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта (счета-фактуры) в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

2.6. Датой (днем) оплаты Договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.

2.8. Товар, не заказанный заказчиком в порядке, установленном в Спецификации, являющейся приложением к настоящему договору, приемке и оплате не подлежит. Если же заказчик принял такой товар, то этот товар подлежит оплате по ценам, установленным настоящим договором.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке. Требования к качеству и комплектности Товара указываются в Техническом задании.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы, не является предметом иных договорных (договорных) обязательств и свободный от любых прав третьих лиц.

3.2.1.2. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком.

3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.4. Сроки годности на поставляемый Товар указываются в Техническом задании.

3.6. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

3.7. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

3.8. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, а также использование товаров при выполнении работ, оказании услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются:

- такими же или улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

- улучшенными (при наличии) дополнительными характеристиками, не указанными в договоре.

3.9. При обнаружении в течение срока годности товара Заказчиком недоброкачественного, фальсифицированного либо контрафактного товара Поставщик обязан по выбору Заказчика за свой счет осуществить замену товара либо возвратить уплаченную за товар сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 2

4.1 Место, сроки, условия (периоды) поставки указываются в техническом задании. Поставка заказчику товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к Договору), осуществляется поставщиком партиями, на основании заявок заказчика, подаваемых им по мере нуждаемости в том или ином Товаре в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента поставки, посредством телефонной, факсимильной связи, телефонограммы или электронной почты, если иной срок не предусмотрен техническим заданием.

В случае поставки Товара одной партией поставка осуществляется в срок, установленный техническим заданием. Заказчик по согласованию с поставщиком может внести изменения в заявку.

4.2. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

4.3. Заказчик осуществляет приемку Товара по его количеству и соответствию товара условиям договора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его поставки.

В случае если при приемке или после приемки Товара будет обнаружен несоответствующий ассортименту и (или) характеристикам, сроку годности, без надлежащих документов Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, о чем составляется Акт или делается соответствующая запись в накладной ответственным за прием Товара лицом.

4.4. В случае поставки Товара не соответствующего условиям договора и (или) без надлежащих документов Поставщик обязан заменить Товар на соответствующий условиям договора и (или) предоставить документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления такого требования Заказчиком.

4.5. Передача Товара оформляется товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортной накладной), подписываемой уполномоченными представителями обеих сторон. Датой поставки Товара считается дата подписания накладной уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. Документами для оплаты товаров по факту их поставки являются счета-фактуры (или счета в случае цены без НДС) и накладные, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон.

4.7. По окончании поставки всего требуемого Заказчиком Товара, предусмотренного договором и заявками Заказчика, Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Заказчику заверенный им окончательный Акт приема-передачи Товара (в двух экземплярах), в котором отражается информация о сторонах договора, реквизитах договора, о количестве всего поставленного Товара с указанием единиц измерения по ОКЕИ, реквизитов накладных. Указанный Акт рассматривается уполномоченным представителем Заказчика и в случае отсутствия мотивированного отказа заверенный Заказчиком экземпляр передается Поставщику.

4.8. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента приемки Товара Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

4.9. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения права собственности на Товар.

4.10. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по Договору.

4.11. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недопоставленного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки некачественного или недопоставленного Товара. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

4.12. Для проверки поставленного Товара, в части соответствия его условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара.

4.13. Для проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

4.14. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 4.12 Договора, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.15. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.16. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного Товара осуществляется в порядке, установленном в Техническом задании, в срок не более 1 (одного) рабочего дня и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в срок не более пяти рабочих дней приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.18. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены Товара и возмещения убытков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Договора и приложений к нему.

5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, соисполнителем в рамках исполнения настоящего Договора.

5.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по Договору обязан:

5.2.1. Направлять поставщику заявку на поставляемый товар посредством телефонной, факсимильной связи, телефонограммы или электронной почты с указанием ассортимента и количества при осуществлении поставки по заявкам согласно Спецификации;

5.2.2. Обеспечить приемку поставленного Товара.

5.2.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Договора.

5.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик по Договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки Товара.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей.

6.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик по Договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами по товарным накладным.В случае поставки Товара по заявкам заказчика обеспечить поставку товара на основании заявок заказчика с периодичностью, установленной в спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнение заявок заказчика осуществляется поставщиком в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки, в полном объеме по ассортименту и количеству продукции. В случае поставки Товара одной партией поставка осуществляется в срок, установленный техническим заданием;

6.2.2. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет 10 дней с момента получения запроса Заказчика.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Договору.

6.2.6. Предоставлять заказчику акт сверки по настоящему договору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.2.7. В случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товара сверх фактически поставленного количества товара Поставщик обязан возвратить сумму излишне полученных денежных средств Заказчику.

6.2.8. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.9. Поставщик дает согласие на проведение в отношении него проверок Заказчиком и органами государственного финансового контроля в части, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.2.10. В случае изменения своего расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором , а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором , Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 % цены Договора за каждый случай.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере: 1000,00 рублей.

7.5 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам:

Получатель: ГБУЗ СО «СГКСП № 1»

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 ;КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Министерство управления финансами Самарской области (ГБУЗ СО «СГКСП № 1», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ //УФК по Самарской области г. Самара; БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет бюджетного учреждения (расчетный счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (корр. счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие необходимых денежных средств.

7.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7.9. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

8.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня их получения.

8.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30 июня 2024 г., а в части расчетов - до полного их завершения.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

9.3. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.

9.6. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.

9.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Поставщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Поставщик обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Договора, для любых целей без предварительного согласия Заказчика.

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Поставщика Договором, не распространяются на общедоступную информацию.

Поставщик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Договору требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.11. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9.12. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

9.13. Приложение № 1 «Спецификация», Приложение № 2 «Техническое задание» являются неотъемлемой частью Договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к договору

№ ____________ от "_____"________________2024 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору

№ от " " 2024г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Часть VI. Образцы форм основных документов,

включаемых в состав заявки на участие в запросе котировок

(Форма №1)

Котировочная заявка

на _______________________________________-

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме , документацию, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты __________________________________________________________________________________ (наименование Участника закупки) в лице ____________________________________________, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________________ (устава, доверенности) сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок, по цене ___________________________________________________________ (указать цену заявки числом и прописью) в соответствии с требованиями котировочной документации. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом договора, в соответствии с техническим заданием, приложениями к техническому заданию и иной технической документацией

4. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Настоящей заявкой декларируем, что против _________________________________ _____________________________ (наименование Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании ______________________________________ (наименование Участника закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Сообщаем, что сведения о _______________________________________________________ (наименование Участника закупки) отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Федеральным законом от 22 марта 2013 года №44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Подтверждаем отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

8. Подтверждаем отсутствие между нами и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9. В случае признания нас победителем запроса котировок мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями котировочной документации и условиями наших предложений.

10. В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся запросе котировок мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями котировочной документации и условиями наших предложений.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________ (Ф.И.О., телефон работника).

12. Настоящая заявка действительна до дня заключения Договора.

Спецификация товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки ___________________ ______________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

^