Тендер - Поставка хозяйственных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат» №301860419

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx
• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Коми Респ Место поставки (адрес):склад, Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.06.2025 по 26.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора

на поставку хозяйственных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

(среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

- Посмотреть таблицу с данными

Утверждаю:

Директор ГБУ РК «Эжвинский интернат»

_____________________ Е.Г.Кокарев

«_____» ___________ 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение аукциона в электронной форме

на поставку хозяйственных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

(среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Настоящая документация о проведении аукциона в электронной форме (далее - документация) используется при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) способом аукцион в электронной форме с целью заключения гражданско-правового договора (далее – договор), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги.

2. Настоящая документация подлежит обязательному размещению в Единой информационной системе.

3. Настоящая документация на проведение аукциона в электронной форме (далее – аукцион или закупка) подготовлено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат», утвержденным приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 20.12.2024 № 1869 (далее – Положение о закупке), и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации о проведении аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к товару: Поставляемый товар должен быть безопасным для потребителя и соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам, ГОСТам, СанПиН, иным требованиям действующего законодательства, установленным для данной категории товара и подтверждаться соответствующим документом (сертификатом, декларацией соответствия и т.п.) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и предоставляемых вместе на момент поставки товара.

Условия поставки: Поставка товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Проекта договора (Приложение №3 к настоящей документации).

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является предметом поставки по другим Договорам (контрактам), свободен от прав и притязаний третьих лиц, ограничений (обременений) не имеется.

Место поставки товара: склад, Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1.

Сроки поставки товара: с даты подписания договора по 25.10.2025 года, согласно графика поставки (приложение № 2 к Проекту договора).

Требования к сроку годности товара: на момент поставки Товара срок с даты его изготовления не должен превышать шести месяцев.

Наименование и характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

пара

1840

Перчатки рабочие ПВХ

Оснащены манжетой на резинке, край манжеты обработан тройной нитью, нанесен рисунок точка, черные.

Класс вязки: 10.

Размер: 9,10.

Состав: 80% хлопок, 20% ПЭ.

пара

380

Крем для рук защитный

Состав: в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов.

Объем: 125мл

Упаковка: пластмассовый тюбик

штук

84

Стиральный порошок для ручной стирки

Средство моющее синтетическое универсальное (ручная стирка).

Не допускается наличие красителей.

Предназначен для замачивания и стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных и смешанных волокон в стиральных машинах активаторного типа и ручной стирки при температуре 40º-95ºС в воде любой жёсткости, а также для мытья

различных поверхностей.

Соответствие требованиям: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие условия» или ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Средства для стирки» или ТУ производителя.

Масса: 0,350 кг-0,450 кг.

Упаковка: картонная коробка

штук

552

Стиральный порошок для автоматических стиральных машин для

цветного белья

Средство моющее синтетическое универсальное (автомат стирка для цветного белья).

Для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей из смешанных волокон в воде любой жесткости при температуре стирки – от 30 °C до 90 °C.

Соответствие требованиям: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие условия» или ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Средства для стирки» или ТУ производителя.

Масса: 0,350 кг – 0,450 кг

Упаковка: картонная коробка

штук

60

Стиральный порошок для автоматических стиральных машин для

цветного белья

6 кг.

Средство моющее синтетическое универсальное (автомат стирка для цветного белья).

Для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей из смешанных волокон в воде любой жесткости при температуре стирки – от 30 °C до 90 °C.

Соответствие требованиям: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие условия» или ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Средства для стирки» или ТУ производителя.

Масса: 6,0 кг

Упаковка: полиэтиленовый пакет

штук

44

Мочалка металлическая

Для чистки сильно загрязненных

поверхностей посуды: кастрюль, сковород, гриля и других поверхностей.

Упаковка: индивидуальная

штук

80

Полотенца бумажные «Veiro Classic» или эквивалент

Полотенца двухслойные с перфорацией, белые, 100 % целлюлоза, в упаковке 2 рулона

упаковка

400

Бумага туалетная

Предназначена для личной гигиены, однослойная, в рулонах, на втулке с перфорацией, цвет белый, без ароматизаторов, отличается мягкостью, длина не менее 50 м, не более 70 метров.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

штук

640

Бумага туалетная для диспенсеров

Эконом однослойная, Т-0025 (ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Тип: рулонная

Длина рулона: не менее 200 м

Количество слоев: 1

Тиснение: нет

Цвет: белый

Растворяется в воде: да

Упаковка: 12 рулонов (в полиэтилене)

60 упаковок*12 рулонов

упаковка

60

Салфетки (белые) бумажные

столовые, сервировочные, тисненые.

Количество слоев: 1.

Размер 24смх24см (±5%)

Количество в пачке: 100 штук.

Состав: 100% целлюлоза (ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5)

Упаковка: полипропиленовая пленка.

упаковка

644

Губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды предназначены для интенсивного очищения загрязнений.

Размер: 7см * 10 см (Макси), минимальное количество в упаковке: 10 штук. Состав: абразивный полимер, поролон.

упаковка

28

Кондиционер для белья

Концентрированный кондиционер, предназначенный для придания мягкости ткани; антистатик; помогает сохранить форму одежды, защищает ткань от преждевременного изнашивания, помогает сохранить яркость цветов, облегчает глажение.

В ассортименте. Объем: 1 литр.

штук

32

Кондиционер для белья

Концентрированный кондиционер, предназначенный для придания мягкости ткани; антистатик; помогает сохранить форму одежды, защищает ткань от преждевременного изнашивания, помогает сохранить яркость цветов, облегчает глажение.

В ассортименте. Объем: 2 литра.

штук

20

Наименование, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуг и информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Устанавливается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ, согласно которого установлено, что запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1.

2 Устанавливается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ, согласно которого установлено, что ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2.

3 Устанавливается в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ, согласно которого установлено, что преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Приложение № 2

К документации о проведении аукциона в электронной форме

ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение и документацию о закупке со всеми приложениями к нему, в том числе проект договора, сообщаем о своем согласии в случае признания победителем закупки поставить товар, указанный в приложении № 1 настоящей документации о проведении аукциона на требуемых условиях.

Описание поставляемого товара должно быть в соответствии с Техническим заданием к Закупочной Документации.

Форма заполняется в соответствии с требованиями Технического задания путем заполнения Таблицы № 1 «Описание поставляемого товара».

Таблица 1

Описание поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене договора на электронном аукционе не будут учтены какие-либо расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг товар будет поставлен, работы выполнены, услуги оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона, о его соответствии квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке, сведений о ценовом предложении

В случае содержания в первой части заявки на участие аукционе в электронной форме сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Сведения об участнике аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Данной заявкой подтверждаем отсутствие у нас и наших должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками заказчика.

К настоящей заявке прилагаются: [необходимо приложить документы, указанные в подпункте 14.2 п.14 настоящей документации об аукционе]

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_____

Поставка хозяйственных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

г. Сыктывкар «___»___________ 2025 года

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кокарева Евгения Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________,

(организация - победитель торгов) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________,

(Должностное лицо)

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны,

(Устава, Положения и т.п.)

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "____"__________ 2025 года № ________ на основании протокола от "____"__________ 2025 года, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, поставить и передать в собственность Заказчику хозяйственные товары(далее - товар)в соответствии со Спецификацией (приложением №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), количество, качество, ассортимент, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) поставленного Товара и иные характеристики и показатели Товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является предметом поставки по другим Договорам (контрактам), свободен от прав и притязаний третьих лиц, ограничений (обременений) не имеется.

1.4. Требования к сроку годности товара: на момент поставки Товара срок с даты его изготовления не должен превышать шести месяцев.

1.5. Место поставки товара: склад, Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ ( _______________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС____ (в случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

Указанная цена является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора за исключением случаев, установленных п. 2.5. настоящего Договора.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе: стоимость Товара; стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации); стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара; стоимость упаковки (тары); расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей; стоимость гарантийных обязательств (при необходимости); все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия настоящего Договора в связи с его исполнением.

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре на основании счета или счет-фактуры (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), предоставленного Поставщиком, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке товара, оформленного в соответствии условиями раздела 3 настоящего Договора.

Обязательства Заказчика по оплате настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

2.4. Валюта, используемая для расчетов: рубль Российской Федерации.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

2.5.1. количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

2.5.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

2.5.3. цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

2.5.4. требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

2.5.5. наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг), за исключением:

- если в отношении товара установлен запрет, то не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

- если в отношении товара установлено ограничение, то не допускается при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

- если в отношении товара установлено преимущество, допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

2.5.6. сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

2.6. Источником финансирования Договора являются средства бюджетного учреждения:

- за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Код вида расходов: 244.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Место доставки Товара: склад, Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Эжвинский интернат»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1.

3.4. Срок поставки товара: с даты подписания договора по 25.10.2025 года, согласно графика поставки (приложение № 2 к Проекту договора).

3.5. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными от даты подписания товарной (товарно-транспортной) накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами Документа о приемке.

3.6. Приемка Товара по ассортименту, количеству и качеству осуществляется Заказчиком с участием представителя Поставщика, о чем делается отметка в товарной (товарно-транспортной) накладной.

Дата приема Товара определяется датой, указанной в графе накладной «товар принял», а в случае ее отсутствия – датой составления накладной, удостоверенной подписями уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

3.7. При приемке Товара Заказчик проверяет Товар на соответствие требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству, таре и упаковке, цене и срокам поставки Товара, а также иным требованиям, в том числе явным видимым повреждениям упаковки и качества Товара, предъявляемым к Товарам данного вида.

3.8. В случае обнаружения в передаваемом Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

3.9. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 10-дневного срока после их обнаружения, но в пределах срока годности Товара.

3.10. При обнаружении недостатков (дефектов) Товара в процессе его реализации, при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Заказчиком при приемке Товара от Поставщика, Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 10-дневного срока после их обнаружения.

3.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы Товара Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Договора, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Договора, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае если по результатам такой экспертизы будут установлены нарушения условий настоящего Договора, касающиеся качества и безопасности поставляемого Товара, то Поставщик обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением вышеуказанной экспертизы в целях контроля качества поставляемого Товара.

3.12. При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы Заказчик подписывает документ о приемке.

3.13. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями настоящего Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормам, а также требованиям, установленным настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.4. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: счета-фактуры (счета), накладные, в том числе, надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого Товара.

4.1.5. Обеспечить полную сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и при его транспортировке

4.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара, согласно условиям настоящего Договора.

4.2.2. Требовать оплаты поставленного Товара в случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.

4.3.2. При принятии Товара проверить количество, качество, ассортимент, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) поставленного Товара и о выявленных несоответствиях или недостатках Товаров незамедлительно уведомить Поставщика.

4.3.3. Оплачивать поставленный Товар надлежащего качества в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика поставки Товара надлежащего качества в соответствии с наименованием, количеством, ассортиментом, в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора

4.4.2. В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем это определено настоящим Договором, поставки некачественного Товара или Товара с недостатками требовать от Поставщика поставки недостающего Товара, замены некачественного Товара на качественный Товар или устранения недостатков Товара в установленный Заказчиком срок.

4.5. В случае изменения адреса, банковских реквизитов одной из Сторон по настоящему Договору, Сторона, изменившая банковские реквизиты и/или адрес обязуется незамедлительно уведомить о таких изменениях другую Сторону в срок не позднее 2 (Двух) дней официальным письмом за подписью уполномоченного лица, с визой главного бухгалтера и печатью организации.

5.КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.

5.2. Товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке (таре), соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и (или) порчи во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.5. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.6. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.7. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

5.8. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств, освобождающих от ответственности, в том числе непреодолимой силы, или по вине другой стороны.

6.3. При нарушении Поставщиком сроков поставки Товара, устранения недостатков Товара, поставки недостающего Товара, замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, а также иных обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) из расчета одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от предусмотренной стоимости Товара за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (за исключением нарушения сроков исполнения Поставщиком) по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 % (десяти) от стоимости Товара за каждое нарушение.

6.5. Любые штрафные санкции за нарушения обязательств любой из Сторон по Договору могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций.

6.6. Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.7. В случае, если в результате нарушения (действия или бездействия) какой-либо из Сторон условий настоящего договора, другая Сторона понесла расходы или/либо ей были причинены убытки (упущенная выгода возмещению не подлежит), виновная Сторона обязуется возместить их пострадавшей Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления ею соответствующего требования в размере фактически понесенных пострадавшей Стороной расходов или/либо убытков, подтвержденных документально.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.

7.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

7.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.5. Срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) рабочих дней со дня ее получения.

7.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

7.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

7.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Причиной одностороннего отказа Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору является существенное нарушение его условий другой Стороной.

8.4. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.5. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) дней со дня прекращения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

8.6. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.3. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.2. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные настоящем разделе, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

• Стороны признают целесообразность разработки и принятия мер по предупреждению коррупции, защите конкуренции, а также противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную или иную противозаконную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции и защиты конкуренции.
• Стороны подтверждают, что на момент заключения Договора ни одна из них не участвует в судебном и (или) административном процессе, инициированном в связи с нарушениями законодательства о борьбе с коррупцией, защите конкуренции, а также противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• Стороны заверяют друг друга в приверженности принципам честной рыночной конкуренции и гарантируют, что при осуществлении своей деятельности каждая из Сторон воздерживается от совершения действий и заключения соглашений, которые могут быть квалифицированы как нарушение применимого законодательства о защите конкуренции, включая, но не ограничиваясь, злоупотребление доминирующим положением, согласованные действия, картель.

Данное условие касается, в частности, любых договоренностей между Сторонами, как формальных, так и неформальных, об установлении или поддержании цен, о распределении потребителей, географических или товарных рынков, искусственном ограничении поставок либо производства товаров, установлении ограничений для отдельных потребителей или поставщиков и др.

• Стороны заверяют, гарантируют и соглашаются, что при исполнении обязательств по Договору они сами, их аффилированные лица, работники, представители или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не санкционируют выплату каких-либо денежных средств или ценностей от имени другой Стороны или в ее интересах, прямо или косвенно, государственным служащим или любым иным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иной неправомерной целью.
• При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, представители или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Ни одна из Сторон не допускает стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 30 ноября 2025 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

11.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/ телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

11.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.

11.9. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 - Спецификация.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронными цифровыми подписями Сторон

Приложение № 1 к Договору

№ __________ от _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация подписана электронными цифровыми подписями Сторон

Приложение № 2

к Договору№____

от «____» _______ 2025 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

поставка хозяйственных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Поставка хозяйственных товаров для ГБУ РК «Эжвинский интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,24 (шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 24 копеек

↑

↑

↑