Тендер - поставка хозяйственных товаров (далее - товар) №294182198

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 2._Обоснование_НМЦК[хозтовары].doc
• Хозтовары_ГБДОУ113_2025_ЭМ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 Просмотр сведений о закупке «поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2025 году.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3802

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2025 году.

Описание объекта закупки: поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2025 году.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20

Дата размещения закупки: 19.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:34

Срок завершения подачи оферт: 20.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:34

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта.

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, 369, корп.4, литер А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта.

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 113 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Парголово п, Ш ВЫБОРГСКОЕ, 369/4

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Парголово п, Ш ВЫБОРГСКОЕ, 369/4

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8371

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Юдина

Имя Татьяна

Отчество Николаевна

Дополнительная контактная информация Закупка в электронном магазине



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Расчёт начальной (максимальной) цены контракта

На поставку хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2025 году.

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения нормативного метода.

В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, Постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт- Петербурга от 31.05.2018 № 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг», Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2025 №17-Р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 100-р»

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

Санкт-Петербург «___» __________2025 г

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Юдиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ___________с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2025 году.
1.2. Наименование, технические характеристики и количество Товара указаны в Приложении №1 (спецификация товара), Приложении №2 (описание объекта закупки), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ) __________________________________

СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.
2.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское шоссе, дом 369, корпус 4, литер А
2.3. Время поставки: по рабочим дням с 10:00 до 16:00, дата по согласованию с Заказчиком.
2.4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: заведующий хозяйством, Куликова Анна Аркадьевна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Заказчик обязан принять от Поставщика товар по акту приёма-передачи, товарной накладной, счету, счету-фактуре (для плательщиков НДС), в сроки, указанные в разделе 5 контракта.
3.1.2. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 дней.
3.1.3. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
3.1.4. Информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Поставщика, надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
З.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, соответствующих требованиям контракта.
3.2.3. Требовать предоставления надлежащим образом, оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.
3.2.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
3.2.5. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.
3.2.6. Не оплачивать Товар, не соответствующий условиям настоящего Контракта.
3.2.7. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности, обнаруженные при приемке Товара, по качеству – в течение гарантийного срока (срока годности), установленного в р. 6 настоящего Контракта.
3.2.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар надлежащего качества в срок, указанный в разделе 2 настоящего Контракта.
3.3.2. Осуществить поставку, погрузо-разгрузочные работы Товара в сроки, указанные в п.п.2.1 настоящего Контракта.
3.3.3. За 2 рабочих дня уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и указать время доставки Товара.
3.3.4. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Весь Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
3.3.5. Поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом.
3.3.7. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
3.3.8. Гарантировать качество поставляемого Товара и предоставить копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к Товару документы.
3.3.9. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы Товара своими силами и за свой счет.
3.3.10. Оформить доставку Товара счетом, счет – фактурой (для плательщиков НДС), товарной накладной и Актом приема-передачи Товара.
3.3.11. Поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.
3.3.12. Заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач (некомплектности) или иных несоответствий условиям Контракта, в течение 5-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.
3.3.13. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:
- счет;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
- акт приема-передачи товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
- при наличии: копии действующих сертификатов качества товара, паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам, сертификат соответствия Российской Федерации, и документ, подтверждающий страну происхождения товара и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3.3.14. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем, на момент (дату) поставки Товара.
3.3.15. Поставщик обязан при поставке предоставить документы, подтверждающие страну происхождения материалов (страной происхождения которых является Российская Федерация и (или) государство – член Евразийского экономического союза) на этапе исполнения контракта.
3.3.16. Поставщик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
3.4. Поставщик имеет право:
3.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.
3.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.4.3. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Цена по настоящему контракту составляет _____________, в том числе НДС % (при наличии) ___% - _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо, уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____), согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту).
4.2. В стоимость товара входит стоимость тары и упаковки, не являющимися возвратными, стоимость доставки, разгрузки, подъёма на этаж, а также уплата налогов и других платежей.
Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.
4.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.4 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
4.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
4.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п. 3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Поставщика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.
4.7. Оплата товара осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты в безналичной форме, по факту поставки Товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приёма – передачи товара, согласно графика приёма поручений на оплату расходов.
4.7.1. Основанием для оплаты поставленного Товара является акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счет, счета-фактура (для плательщиков НДС), подписанные Поставщиком и Заказчиком.
4.8. Авансирование по контракту не предусмотрено.
4.9. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации товара (приложение № 1 к контракту) или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
4.10. Источник финансирования: Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244, КОСГУ 346.
4.11. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней стороны подписывают акт сверки расчетов.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ
5.1. Поставщик за 2 рабочих дня извещает Заказчика о поставке товара письменно, либо по тел./ факсу, электронной почте.
5.2. Доставка, погрузо-разгрузочные работы Товара производится силами и средствами Поставщика.
5.3. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующее:
- проверку по упаковочным листам номенклатуры, комплектности и характеристики поставленного Товара на соответствие Спецификации товара (приложение N1 к Контракту).
- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара (при необходимости);
- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар.
5.4. По окончании поставки товара Поставщик передаёт Заказчику акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры (для плательщиков НДС).
5.5. Заказчик, приступает к проверке и приёмке поставленного Товара. Приёмка Товара осуществляется в течение 2 рабочих дней.
5.6. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.7. Заказчик проводит приемку поставленного Товара в течение 2 рабочих дней с даты поставки Товара. По итогу проведения приемки поставленного Товара Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.
В случае, если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный Товар соответствует условиям Контракта, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный Товар путём подписания (документа о приемке) акта приёма-передачи товара.
5.8. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения приемки поставленного Товара недостатков, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Поставщика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приёма-передачи товара.
5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.10. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного товара Заказчик проводит приемку поставленного товара в порядке, установленном п. 5.5-5.8 настоящего раздела.
5.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.12. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.
5.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также бремя его содержания переходят от поставщика к Заказчику с момента приёма товара.
5.14. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный товар путём подписания акта приёма-передачи товара только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного товара условиям контракта и технических требований. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные п.9.3 настоящего Контракта.
5.15. По окончании сдачи-приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленную Поставщиком товарную накладную.
5.16. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.
5.17. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приёма-передачи Товара.

ГарантиЯ и качествО
6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.
6.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем (даты изготовления), с момента передачи товара по акту приема передачи товара. Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст. 472, 473 ГК РФ).
Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности.
6.4. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что Товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Контракта или с иными недостатками, которые делают указанный Товар непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.
6.5. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар или Товар с лучшими потребительскими характеристиками.
6.6. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в течение установленного Контрактом гарантийного срока на Товар, возврат Поставщику Товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.
6.7. Обнаружив после приёмки Товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 14 дней.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
7.3 Ответственность Поставщика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе за нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных п.2.1 Контракта.
7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены Контракта (этапа) и составляет ____________, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по Контракту.
7.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Контракту.
7.7. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик производит оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Контракту.
7.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Управлением федерального казначейства.
7.9. В случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
7.9.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта приёма – передачи товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых товарах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
7.9.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Поставщику по Контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства по Контракту, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами и в разумные сроки.
8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

Срок ДЕЙСТВИЯ контракта, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
9.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) заключения Сторонами и действует по 31.12.2025 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
9.1.1. Срок исполнения настоящего контракта: до 31.05.2025 года (включает в себя поставку, приемку и оплату поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта).
9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.
9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;
9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:
- если Поставщик после заключения Контракта отказался от поставки Товара;
- если Поставщик не поставил Товар в течение 7 дней после срока, указанного в п.2.1. Контракта;
- если Поставщик отказался от замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 3.3.12 Контракта;
- в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.7. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 16, 19 – 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
9.8. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
9.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.12. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
9.13. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
9.14. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.
9.15. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Прочие условия
11.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.1.1. До передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
11.1.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами.
11.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – «Спецификация товара».
- Приложение № 2 – «Описание объекта закупки».

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, Подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

Спецификация товара

(заполняется в соответствии с заявкой участника закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма контракта составляет: ________, в том числе НДС ____________% (НДС не облагается на основании _____.)

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки.

1 Наименование объекта закупки, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Наименование объекта закупки: поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2025 году.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 20 копеек

1.3.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Источник финансирования:

2.1. Источник финансирования заказа: Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244, КОСГУ 346.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

3.1. Оплата осуществляется безналичным расчетом по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами акта приёма – передачи товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной.

3.2. Сроки и порядок оплаты определяются условиями государственного контракта.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

4.1. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.

4.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское шоссе, дом 369, корпус 4, литер А

4.3. Время поставки: по рабочим дням с 10:00 до 16:00, дата по согласованию с Заказчиком.

4.4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: заведующий хозяйством, Куликова Анна Аркадьевна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Требования к товару:

5.1 Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количеству поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

5.2. Требования к качеству товара:

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.

5.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем (даты изготовления), с момента передачи товара по акту приема передачи товара. Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст. 472, 473 ГК РФ).

Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности.

5.4. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что Товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Контракта или с иными недостатками, которые делают указанный Товар непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.

5.5. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар или Товар с лучшими потребительскими характеристиками.

5.6. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, в течение установленного Контрактом гарантийного срока на Товар, возврат Поставщику Товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

5.7. Обнаружив после приёмки Товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 14 дней.

5.3. Требования к упаковке.

5.3.1. Упаковка должна обеспечить сохранность товара во время его транспортировки. Поставщик своими силами производит упаковку товара на своем складе и распаковку при доставке товара Заказчику.

6. Определение и обоснование НМЦК нормативным методом

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: нормативный метод.
В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг», а также распоряжением администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 12.02.2021 № 84-р «Об утверждении Требований к закупаемым администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга, а также подведомственными ей государственными казенными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

Цена контракта формируется участником закупки на основании приведенного Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом расходов на доставку товара, осуществление погрузочно-разгрузочных работ по адресу, указанному Заказчиком в заказе, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками, - рубль Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными