Тендер - Поставка хозяйственных средств (Санокс, Комет) №271031703

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Описание объекта закупки:

Поставка хозяйственных средств (Санокс, Комет)

1. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

3. Остаточный срок годности партии поставляемого товара на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев.

4. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией регистрационного удостоверения и другими документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Вся документация, включая все текстовые материалы, касающиеся использования поставленного Товара, должны быть выполнены на русском языке.

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее - Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

3.2

Нормативный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.3

Тарифный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.4

Проектно-сметный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.5

Затратный метод

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.6

Иные методы

не использован ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

4

Расчет НМЦК

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице

5

ИТОГО НМЦК, руб.

19 093,20 рублей

6

Дата подготовки обоснования НМЦК

17.04.2024

Приложение к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № _________

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Ярославль «___» _________ 2024 г.

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Детская поликлиника № 5 (ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Мамонтовой Ольги Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________, в лице __________________, действующего на основании __________, именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, по результатам запроса цен (http://zakupki.yarregion.ru/ в разделе «Электронный магазин закупок малого объема») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

3.1. Срок поставки Товара: поставка товара осуществляется единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 14:00 часов по московскому времени.

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 20.

3.3. Товар должен по своим характеристикам соответствовать Спецификации (Приложение к Договору).

3.4. Остаточный срок годности на момент передачи партии Товара Поставщиком Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.

3.5. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в отношении данного вида товара. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), заверенными печатью поставщика или производителя (при наличии печати).

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3.7. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и размещение Товара (на складе Заказчика) осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.8. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

3.9. Приемка Товара осуществляется путем проверки поставленного Товара и представленных Поставщиком документов, перечисленных в п. 4.1 Договора, на соответствие условиям Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки партии Товара. По результатам проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчиком в рамках указанного срока подписывается товарная накладная или УПД на Товар, либо Поставщику в те же сроки направляется Заказчиком в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Если выявятся недостатки поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар на новый в течение 3-х рабочих дней с момента заявления Заказчика об этом.

3.10. По вопросам приёмки, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются «Инструкцией о Порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, с изменениями и дополнениями и «Инструкцией о Порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, с изменениями и дополнениями в части, не противоречащей законодательству, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

3.11. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной или УПД.

3.12. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать следующие документы:

- товарную накладную или УПД с указанием наименования Товара, указанием цены единицы Товара, общей суммы поставки - 2 экземпляра;

- счет на оплату – 1 экземпляр;

- счет-фактуру с указанием наименования Товара, цены единицы Товара, общей суммы поставки (для плательщиков НДС) - 1 экземпляр;

- копию сертификата соответствия на поставляемую серию Товара (в случае добровольной сертификации), заверенную надлежащим образом Поставщиком или производителем – 1 экземпляр;

- копию регистрационного удостоверения, заверенную Поставщиком или производителем – 1 экземпляр;

- иные документы, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В документах, передаваемых вместе с Товаром, должно быть отображено основание поставки Товара, а именно ссылка на номер и дату Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

5.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от третьих лиц.

5.1.4. Рассмотреть претензии по качеству Товара в течение 3 дней с даты предъявления претензии.

5.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов о приемке в установленные сроки.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара, если обнаружит недостатки Товара.

5.4.2. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не передачи или несвоевременной передачи Поставщиком Товара в сроки, предусмотренные Договором, сроки выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки и Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.) и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, независящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. При неурегулировании споров они будут разрешаться в Арбитражном суде Ярославской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении наименования, своих почтовых или банковских реквизитов в течение 10 (десяти) банковских дней с даты принятия соответствующих изменений.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору № __________

от «____» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272574505 Поставка моющих и чистящих средств	Не определен #272574505	178 987	13 часов 15.05.2024 22.05.2024
Тендер №272606587 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГК-2 СЕРВИС" объявляет тендер: Поставка мыла твердого	Запрос котировок #272606587	71 013	1 день 15.05.2024 23.05.2024
Тендер №272769236 Поставка хозяйственных товаров для нужд УФНС России по Ярославской области и ИФНС России Ярославской области	Запрос котировок #272769236	95 566 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 17.05.2024 24.05.2024
Тендер №272802407 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" объявляет тендер: приобретение средств по уходу за кожей рук для медицинского персонала	Электронный аукцион #272802407	241 295 Обеспечение контракта: 6%	7 дней 17.05.2024 29.05.2024
Тендер №272843528 Поставка хозяйственных средств (Пемолюкс)	Малая закупка #272843528	7 066	1 день 17.05.2024 23.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271031615 Поставка хозяйственных товаров в 2024 году	Малая закупка #271031615	76 300	срок истек 17.04.2024 19.04.2024
Тендер №271031578 Поставка хозяйственных товаров в 2024 году	Малая закупка #271031578	76 300	срок истек 17.04.2024 19.04.2024
Тендер №271031515 Поставка моющих средств и хозяйственных товаров (с результатом)	Электронный аукцион #271031515	244 233 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 2 442	срок истек 17.04.2024 26.04.2024
Тендер №271031511 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" объявляет тендер: Поставка моющих средств и хозяйственных товаров	Электронный аукцион #271031511	244 233 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 2 442	срок истек 17.04.2024 26.04.2024
Тендер №271031488 Мыломоющие товары и средства	Запрос котировок #271031488	61 500	срок истек 17.04.2024 23.04.2024

Тендеры из региона Ярославская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271031634 Предоставление неисключительного права использования электронной Базы данных (простая неисключительная лицензия), предназначенной для обеспечения эффективности воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС, а так же создания условий, направ...	Малая закупка #271031634	53 000	срок истек 17.04.2024 22.04.2024
Тендер №271031633 Поставка мягких модулей для оборудования групп детского сада (с результатом)	Малая закупка #271031633	19 906	срок истек 17.04.2024 22.04.2024
Тендер №271031380 оказание услуг по изготовлению печатных изделий (План график)	Не определен #271031380	274 800	223 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №271031379 оказание услуг по изготовлению печатной продукции (План график)	Не определен #271031379	172 500	223 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №271031177 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Пошехонье (План график)	Не определен #271031177	3 765 000	223 дня 01.01.2024 31.12.2024