Тендер - Поставка хозяйственных средств №299692713

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• договор.doc

Рассчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиЗаявка_-_моющие

со ст. 447–449 ч. 1 и ст. 1057–1061 ч. 2 ГК РФ и не накладывает на заказчика соответствующих обязательств. Заказчик не обязан заключать договор по итогам проведения неконкурентной закупки.

Участнику закупки необходимо приложить к заявке следующие документы:

Устав

Приказ о назначении руководителя

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Копия Паспорта, выписка ЕГРИП (если Участник закупки индивидуальный предприниматель)

Декларация о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:

- Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке.

- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, сотрудник заказчика (организатора закупки), осуществляющий закупки, член комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

-Участник закупки не является офшорной компанией.

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Участник закупки не является иностранным агентом.

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ НЕКОНКУРЕНТНЫМ СПОСОБОМ

На бланке организации

Дата исх.номер

1.Общие сведения об участнике

- Посмотреть таблицу с данными

2. Банковские реквизиты участника

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив Ваше предложение о поставке хозяйственных средств (Закупка №___________) мы нижеподписавшиеся, _,

(наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________предлагаем осуществлять поставку товаров, указанных в техническом задании и проекте договора по следующим ценам:

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № ___________

г. Ярославль «___» ___________20___ г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 232», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего Турыгиной Юлии Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________ ___________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________ _______________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 232», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Заказчику хозяйственных средств (далее - Товар), а Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2.Ассортимент и количество Товара определяются в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и аресте не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.4.На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный производителем со дня вручения товара Заказчику.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течении 10 дней с даты заключения договора. Поставка осуществляется в рабочие дни в период с 9.00 до 16.00 (по местному времени заказчика).
2.2. Доставка и разгрузка Товара осуществляется транспортом поставщика или третьих лиц за счет средств Поставщика по адресу Заказчика: г. Ярославль, проезд Матросова, д. 3а. Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком.
2.3. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) Заказчиком.
2.4. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12(УПД) Заказчиком.
2.5. Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей максимальную сохранность Товара при транспортировке. Упаковка Товара должна предусматривать сохранность Товара такого рода при обычных условиях транспортировки и хранения.
2.6. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. Передаваемые по договору товары являются новыми (не бывшими в употреблении).
2.7. Дефекты Товара устраняются силами и за счет поставщика (с заменой Товара надлежащего качества на идентичный Товар), если появление этих дефектов вызвано не надлежащим качеством Товара или вследствие его транспортировки. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество в течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.8. Приёмка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1.Цена договора составляет ______________ (_______________________________) рублей 00 копеек. НДС облагается/не облагается и включает в себя все затраты, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по настоящему договору. Цена договора за единицу товара определена Спецификацией (Приложением №1 к настоящему договору). Цена товара является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия настоящего договора.
3.2.Оплата по настоящему Договору осуществляется за фактически поставленный товар в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры. товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД). Авансирование по договору не предусмотрено.
3.3. Стоимость упаковки, транспортировки и доставки входит в стоимость Товара по настоящему договору.
3.4.Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности автономного учреждения.
3.5. Платежи по настоящему договору осуществляются в российских рублях.
3.6. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, подтверждаемый выпиской банка Поставщика.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Заказчику товар в соответствии с условиями настоящего Договора, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
4.1.2. Известить Заказчика (письменно или по телефону) о готовности Товара к отгрузке.
4.1.3. Участвовать в процедуре приемки- передачи товара.
4.1.4. По требованию Заказчика предоставлять документы (сертификаты соответствия и другие документы в соответствии с законодательство РФ), подтверждающие качество и безопасность товара.
4.1.5. За свой счет восполнить недопоставленный Товар, заменить товар ненадлежащего качества на соответствующий по качеству товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от приемки поставленного Товара. В течение указанного срока Поставщик обязан осуществить поставку Товара надлежащего качества в комплектации и количестве, предусмотренных договором и устранить выявленные недоставки и дефекты.
4.1.6. Поставщик несёт все расходы по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.
4.1.7. Гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять товар, проверить его наименование, количество, ассортимент согласно Спецификации.
4.2.2. Оплатить поставку товара в размере и в сроки в соответствии с условиями настоящего договора.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Представитель Заказчика в ходе исполнения договора имеет право на проверку соответствия количества и качества поставленных товаров требованиям договора. В случае выявления несоответствия направляет Поставщику замечания и контролирует их устранение.

5.2. При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы: товарные накладные по форме ТОРГ-12 (УПД), счета на оплату, счет-фактуру, сертификаты соответствия качества и другие документы, удостоверяющие качество Товара (если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством). При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания Сторонами товарных накладных по форме Торг-12 (УПД). Заказчик проверяет Товар на соответствие качества, количества требованиям настоящего договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Поставщика товара и документов, указанных в п. 5.2 договора. При отсутствии замечаний к Товару Заказчик возвращает Поставщику подписанную товарную накладную по форме ТОРГ-12 (УПД) по адресу Поставщика указанному в договоре, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 (УПД) в случае выявления замечаний. При устранении замечаний приемка осуществляется повторно в соответствии с настоящим разделом.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по договору. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет _______ рублей.

6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных договором, которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 1000,00 рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 1 000,00 рублей.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену контракта.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену контракта.

6.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, Стороны вправе заключить соглашение о расторжении договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по договору, они разрешаются в соответствии с действующим законодательством, путем направления заказным письмом с уведомлением претензии, которые рассматриваются Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения.

8.2. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, а также в случае неисполнения в добровольном порядке требований содержащихся в претензиях, спорные вопросы передаются в Арбитражный суд Ярославской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок, совершены в письменной форме в виде приложения к договору и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к договору является неотъемлемой частью договора.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае отказа Стороны договора от исполнения договора в одностороннем порядке Заказчик оплачивает фактически поставленные Поставщиком товары на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях, в т.ч. реорганизации юридического лица, сменой печатей, адресов, телефонов, финансовых реквизитов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала действия таких изменений.

10.3.Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 01.09.2025 года, а в части неисполнения обязательств – до полного их исполнения.

10.4. Настоящий договор содержит все договоренности заключивших его сторон относительно предмета договора. Настоящий договор заменяет или аннулирует все предшествующие переговоры, соглашения, обязательства и письменные документы, относящиеся к предмету настоящего договора.

10.5. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены только по взаимному согласию сторон и оформляются дополнительными двусторонними соглашениями. Указанные соглашения составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. По настоящему договору не допускается уступка права требования (цессия) третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 11.1., п.11.2., соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение п. 11.1., п.11.2. контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.11.1., п.11.2., п.11.3., п.11.4., действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

13. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К договору № от ___.______ 2025г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными